《项目的合作意向书范文9篇》

1、项目的合作意向书范文9篇 在日新月异的现代社会中，人们使用到意向书的情况不断增多，签订合同或协议前，为了表达合作意向，一般会签订意向书，我敢肯定，大部分人都对拟定意向书很是头疼的，下面是收集整理的项目的合作意向书9篇，希望能够帮助到大家。 项目的合作意向书 篇1 甲方：xxxxxxx人民政府 法定代表人：乙方：xxxxxxxx投资有限公司 法定代表人：甲方为加快民族社会事业发展，决定在xxx投资修建xxxxx，并通过招商引资方式，引进乙方采取bt模式进行投资建设。本着平等自愿、互利互惠、加快建设的原则，经双方友好协商，现达成如下投资建设意向。一、项目建设规模、建设期限、投资方式1.项目计划投资

2、xxxxxx万元左右。2.建设期限xxx年（自正式开工建设之日起）。3.投资方式：采取bt模式建设，即由乙方全额投资建设，经竣工验收合格后，移交给甲方，甲方在对投资进行审计并作出结论后分期进行回购。二、项目前期4.甲方负责项目的立项、可研、环评等前置性工作。5.乙方负责项目的规划设计（含规划设计方案的审查批准、初步设计、施工设计及其审定）三、项目的组织实施6.甲方协助乙方完成开工前的所有建设环节行政许可手续的办理，并负责落实开工前的“五通一平”。7.甲方负责施工建设过程中土地和房屋征收补偿及矛盾纠纷的协调工作，成立专门的工程建设指挥部负责项目建设的总体指挥协调和调度，确保工程建设按节点完成。8

3、.甲方委托工程监理公司对工程建设进行监理。9.乙方组织工程的招投标，甲方相应机构参与监督。四、回购资金的支付和担保10.工程审计结论下达后，甲方分xxx期进行回购资金的支付。第一期在审计结论下达后的xx个月内支付工程款总额的xx%；xxx月后的十五日内支付xx%比例的第二期资金；xx个月后的十五日内支付xxx%比例的第三期资金；xxx个月后的十五日内支付剩余的xxx%的第四期资金。11.按年度分段计算乙方的资金占用费，资金占用费按8%的标准计算。12.如甲方不能按约定期限支付乙方回购资金，甲方同意将县城主城区范围内相应的商居土地按程序出让给乙方用于商居开发，土地出让款抵扣应支付乙方的回购资金。

4、13.乙方按程序参与该宗土地的招拍挂，如乙方摘牌获得土地使用权，高于招拍挂底价的溢价部分金额返回乙方用于基础设施建设。14.如乙方未能摘牌，高于底价的溢价部份的80%返回乙方，同时土地出让价款优先支付乙方的回购资金。五、其他约定15.甲方在完成项目前期工作，并按有关程序做好相应工作后，甲乙双方正式签订投资建设合同书。16.乙方正式签订合同之时应向甲方交纳20xx万元的履约保证金。开工时一次性退还1000万元，三个月后退还800万元，200万元在竣工时退还（不计息）。17.签订本意向书时，乙方应垫资项目前期经费200万元（结算时由甲方返还，不计息）。18.未尽事宜在正式合同文本中完善。19.本意

5、向书一式六份，甲乙双方各执三份。甲方：xxxxxxx人民政府 乙方：xxxxxx投资有限公司法定代表人： 法定代表人：签订日期：20xx年xx月xx日 项目的合作意向书 篇2 甲方： _开发有限公司乙方： _工程有限公司为开拓市场，增强竞争力，提高市场占有份额，保质、保量按时完成工程任务，并做好完工后的保修工作，维护甲、乙双方的信誉，甲乙双方通过友好协商，决定就钟山区大河镇20xx年度乡村旅游项目太阳能路灯采购项目工程项目签订本协议书，供双方共同遵守。一、 合作方式：1. 授权合作：中标后甲方与业主签订施工合同，甲方授权乙方代表甲方施工，乙方负责经营工程项目内容包括（投标、工程实施、竣工结算、

6、完工后保修、货款回笼、税费缴纳等所有经营内容），乙方经营工程项目自负盈亏。2. 甲乙双方合作项目中，如果有甲方能生产的产品，在同等条件下，必须使用甲方生产的产品，业主指定的产品除外。3. 本项目所有的资金投入，全部由乙方负责。所有款项必须划入甲方账户，进行单项合同的往来最终结算。乙方在付清与甲方所有合同约定的货款后，业主支付的工程款富余金额，甲方在七天内按时划入乙方指定的账户内，不得以任何理由拖欠。如在7天内甲方没有按时划入乙方指定的账户内，按工程款富余金额1/1000利率每日赔偿.二、 相关收费：1. 项目样品费：甲方提供乙方投标样品一套（灯杆50cm，30w灯头，120ah胶体蓄电池，10

7、0w电池板，控制器）。甲方提供的投标样品若中标后，安装样品必须与投标样品一致，若样品不一致，发生的一切经济损失由甲方承担。中标后，甲方将投标样品中50cm灯杆更换成一根完整灯杆，收费金额按安装样品一套单价收取。若未中标，50cm灯杆不更换，收费金额为20xx元。样品金额在投标前收取。2.根据标书的制作收取制作费用 2500 元。凡乙方需以公司名义投标项目，投标文件统一由甲方管理中心安排制作(投标文件统一由甲方管理中心安排制作：投标文件的制作必须满足招标文件规定的所有要求，投标文件若因甲方投标标书的原因废标，标书制作费用由甲方负责)。经公司许可，乙方可自行进行投标文件制作，交甲方管理中心审核合格

8、后方可盖章封标，乙方自行制作标书时，甲方不再收取该费用。3. 税金缴纳：1) 乙方货款到达公司账户中（投标后的项目总价），甲方扣除8%的税金，将剩余款项支付给乙方。4.其他费用：1) 如果乙方要求甲方派驻项目管理人员或派送资质文件。甲方派驻项目管理人员工资按 200元/天（从出发当日计算），派送资质文件工资按 150元/天（从出发当日计算），往返路费、餐费、住宿等差旅费用由乙方负责，以上费用由乙方直接划至甲方指定账户。2) 如需缴纳投标保证金，乙方提前转帐给甲方，甲方应按招标时间要求提前汇入招标人指定帐户，等投标结束后，投标保证金回到甲方账户后，甲方应将投标保证金在七个工作日内如数退还给乙方。

9、3) 若相关项目工程涉及纠纷由乙方负责协调解决并承担相应费用，如涉及诉讼案件，相应的诉讼费、鉴定费、律师服务费、差旅费等费用及调解、判决结果均由乙方承担，甲方有权从乙方应领取的工程款项中扣除。三、 项目管理：1. 甲方中标签合同后，该项目后续相关工作由乙方自行负责。2. 甲方向乙方提供投标所需的全部资料，如需要甲方提供资质原件验证，甲方将派人员送到项目目的地，所需的差旅费用由乙方负责。3. 乙方完整地执行工程的全部细节直至工程竣工验收，并将中标通知书、合同、竣工验收资料等与工程有关的所有资料交壹份原件给予甲方存档。4. 甲方对建设方签订的合同规定，同时对乙方具有同等的法律效力。乙方必须严格按照

10、同建设方签订的合同执行，如果乙方未能按照合同执行，则由此产生的一切后果，均由乙方自行承担，甲方有权采取一切措施对乙方进行惩罚。5. 该协议执行过程中，所产生安全责任事故，全部由乙方承担责任并处理完善。乙方发生的债权债务由乙方清理，如因债务不清发生的各种纠纷和法律处罚，概由乙方负责。四、 经济责任：1. 乙方联系承接工程业务过程中所发生的一切费用包括招标费用均由乙方承担。2. 乙方在联系承接工程业务过程中，未经甲方授权，行为人自己的行为所导致的经济及法律责任由行为人自负，甲方不承担任何连带责任。（提倡守法经营、廉洁自律，不得搞不正之风，如出现行贿的行为，责任自负）。3. 乙方联系工程投标（包括中

11、标后），甲方有责任予以配合并保证乙方工作的顺利进行，但乙方应承担甲方为此工作所发生的一切费用。4.乙方应当按与业主签订的工程项目合同中的有关条款严格执行，并以此承担合同规定的所有责任与义务。5. 在施工过程中，甲方对乙方施工质量进行检查、贯标过程以及工程申报获奖验收所发生的费用均由乙方承担。六、 安全责任：1. 该项目中标后，乙方使用甲方名义签订合同，项目安装等由乙方自行负责，相关的安全问题由乙方自行负责。七、 其它事项：1. 未经甲方同意，乙方不得以甲方及所属项目的名义擅自私刻任何印章。确有需要刻制的，应向甲方提出书面申请，经甲方书面批准后统一刻制，并在甲方备案。印章的管理遵照甲方印章管理制

12、度执行。对擅自私刻章、擅自开设银行账户或擅自担保借款的，甲方将严肃查处并予以处罚，处罚金额为20万元。同时乙方应承担一切责任，造成甲方损失的由乙方负责赔偿，同时甲方保留进一步追究乙方法律责任的权利。2. 在本工程合同签订以前，甲方为本工程承担的一切费用均由乙方全部承担。3. 协议争议的解决：本协议履行过程中，如发生纠纷，甲乙双方应及时协商解决。如协商不成，应向甲方所在地法院提起诉讼。八、 本合同一式二份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字生效，项目完全结束后协议自行失效。九、公司收款账户信息：开户行：_银行户 名：_卡 号：_开户行名称：中国农业银行成都温江支行友谊花园分理处甲方 _开发有限公

13、司 乙方：_工程有限公司代表：_ 代表：_电话：_ 电话：_传真：_ 传真：_签订日期： _ 签订日期：_ 项目的合作意向书 篇3 甲方:_(以下简称甲方)公司地址:_联系电话:_传真:_邮编:_外方：_(以下简称乙方)公司地址:_联系电话:_传真:_邮编:_甲、乙双方经友好，坦诚协商，就甲方的建设项目投中小企业融资合作事宜，达成共识如下：一、公司名称：_(暂定)二、公司注册地址:_三、项目总投资_万美元，注册资本_万美元甲方投资_万美元，乙方投资_万美元四、甲方建设项目需提供的投中小企业融资总额约为_万美元。五、甲，乙双方拟共同成立合作公司，乙方拟以现汇作为合作条件;甲方拟以项目的土地，固定

14、资产和未来收益作为合作条件。乙方所提供的建设资金分批进入中外合作公司的外汇账户后，使用期为15年，前3年为建设期，建设期内免本息。从第4年底开始，甲方每年按12%的保底利润支付乙方红利，连续12年，到期不再还本息。六、使乙方所提供的资金安全进入和汇出，双方就成立“中外合作公司”，设立“外汇账户”。七、乙方负责提供申办合作公司所需的有关证明材料，甲方负责在当地办理申报，立项，注册等一切相关手续。双方保证提供给对方的材料是完整的，真实的，有效的。八、甲方企事业用于抵押的企业的资产及建设项目，需根据中华人民共和国担保之规定，需项目担保，作为与乙方的引资条件，若由于任何不确定因素造成不能按时将利润支付

15、给澳方的，乙方有权接管合作项目的经营权，直至收回投资后，将项目的经营权归还甲方。九、甲方建设项目的未来收益，需按中华人民共和国合资合作法规定由双方认可的评估或谁机构进行分析评定和投资风险的估算后，作为乙方风险投资的依据。十、中外合作公司成立后，乙方不参与今后合作公司的一切经营活动，也不承担合作公司的所有法律与经济责任，只负责提供资金的监督使用和调配。合作期满后，乙方无条件退出，合作公司及全部甲方所有。十一、甲，乙双方在引资合作过程中所产生的有关前期动作费用，境内部分由甲方垫付，境外部分由乙方承担。十二、由此合作意向书所涉及的甲方与第三摩肩接踵经济关系及连带责任关系，均与乙方无关。十三、乙方资金

16、到位同时，按实际到位资金的_%，甲方支付第三方一次性中小企业融资咨询服务费用。十四、本合作意向书，由双方代表签字后确认。十五、本合作意向书一式二份，双方各执一份。未尽事宜，双方另行协商。中方:_外方:_ 项目的合作意向书 篇4 甲 方:_(以下简称甲方) 公司地址:_乙 方:_ (以下简称乙方) 公司地址: _甲、乙双方经友好，坦诚协商，就甲方“ _”的建设项目合作事宜，达成共识如下：一、项目概况工程项目：一期建设面积：_ 层高：_层一期建设项目总投资额约为：_万元(_元整)工期约为：_年二、出资合作方式：主体结构包工、包料、包周转材方案一：甲方负责三通一平后移交给乙方;乙方出资到一期项目结构

17、封顶。方案二：乙方负责融资。三、甲方责任及义务1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。2、负责三通一平，提供材料堆放场地。3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。4、负责协调施工期间的各种外界干扰。5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系，确保不影响乙方施工。6、对于见证取样的材料，如：钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验，经检验合格后方可进购。6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。7、按施工图纸完成桩基础部分施工工作，严格按国家规范规定验收合格。四、乙方责任及义务1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出

18、施工进度计划。2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。3、负责各种技术资料的收集、整理、保管，待工程竣工一个月内移交甲方。4、落实好各项管理措施，执行甲方的各项管理制度，严格遵守各种安全操作规程，防火、防盗，确保安全文明施工。5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责，并承担一切经济赔偿及损失。6、按施工场地平面布置图，搭设临建、堆放材料，做到文明施工。7、按施工图纸、设计要求和有关操作规程、技术规程、技术规范、施工规范、验收规程、施工及验收规范进行施工;严格按照有关工程质量标准、工程质量控制标准、工程评定标准、工程质量检验评定统一标准、施工质量验收统一标准、工程

19、质量检验评定标准进行检验评定;工程质量达到有关标准的合格等级。五、工程结算及利息 结算方式：按_省现行计价方式计算方案一：乙方出资到一期项目结构封顶，按工程预算100%结算，所产生的工程款必须在30天内付清;结构封顶后余下的工程量，甲方按月工程量的80%工程款计付，自然月5号前结清上月工程款，余下工程款在结算后30天内付清。方案二：乙方负责融资，所贷款利息由甲方负责，总体结算按预算的100%结算，年利率 约20 %。(融资办法：基金公司+银行贷款 )六、项目物业抵消工程款如因甲方资金或其它问题30天内不能按期支付工程款，未付工程款乙方有权将该项目所建物业作为工程款抵消，计算方案：建安成本+土地

20、成本+税费+300元/=物业单价/，按此方式进行折价抵消工程款。七、违约责任1、履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向当地人民法院起诉。2、乙方如因自身实力原因，无法承担施工所需的出付资金，影响工程进度、质量等，一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1追究违约责任，三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。3、本协议与正签合同具有同等法律效力。八、本意向书作为正签建设工程施工合同的附件，一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。甲方：_ 乙方： _法定代表人：_ 法定代表人：_地址：_ 地址：_年_月_日 项目的合作意向书 篇5 xxxxx

21、国投公司：由xxxxxxx房地产开发有限公司拟投资建设的xxxx大厦项目业经xxxx政府批准，该项目位于xxxx 市，具体位置：xxxxx经济开发区建成区兰新路以东、友谊路以北，该项目占地约11.69亩，以甲方现有国有土地使用证及相关文件确定的四至为准，项目土地性质为国有商业出让用地，土地使用权为xxxx房地产开发有限公司所有，土地手续已经办理，土地权属清晰且无任何纠纷。按照公司规划和设计的方案为：地下一层, 5482.72平方米，地上十二层，地上建筑面积23929平方米，总建筑面积29412平方米，容积率为3.07，由于项目地理位置优越，且紧邻xxx政府及行政大厅等部门，建12层与未来发展趋

22、势不协调，也无法成为标志性的建筑，也不利于未来发展需要，尤其对商业项目的知名度、吸引力方面会受到很大影响，在吸引有实力的投资商入驻大厦方面有一定差距，给项目的运作带来一定的难度，因此计划扩大项目建设规模，将原设计方案变更为双子座大楼，建筑面积扩大至8万平方米，即地下2层为停车场，地下1层为超市，地上5层为商业(餐饮、休闲娱乐、健身)，地上6层至28层(或30层)为商业写字楼、宾馆、住宅，但由于占地面积有限，建筑面积过大超出容积率的要求，在设计方面也有局限性，同时也会影响到房产的销售，因此，需要在原占地基础上扩大用地规模方可实现此方案。现项目用地西侧相邻的地块为原xxxxx国投公司处置的不良资产

23、，该地块面积为6亩，如能够纳入xxxx大厦建设用地范围，加上现有11.69亩土地及消防通道等，建设用地可扩大至18亩，计120xx平方米建设用地，总建筑面积可以扩大至80000平方米，同时由于扩大用地范围，完全可以建设标准更高、更具规模、设施更加完备的现代化建筑，从外观设计到内部结构都可以按照高标准来设计和规划，也能够通过准确的市场定位、高品质的建筑结构和风格、完善配套设施。房地产开发过程中开发商经常遇到的风险现阶段我国的房地产市场出于起步阶段，各种开发与交易还不够规范，从项目立项到结束自始至终都伴随着风险，房地产纠纷和诉讼案件此起彼伏、接连不断。一、征地与拆迁困难有的开发商对征地与拆迁工作没

24、有足够的重视，以致于遇到困难后措手不及被陷入遥遥无期的说服动员工作中，贻误了预定工期。征地与拆迁是实施开发工作的第一道门槛，一方面要做出双方都能接受的经济补偿，另一方面又要做好说服动员工作。遇到钉子户，风险就会更大，钉子户不搬迁就直接影响了房地产建设工作的进度。二、建设工期的风险开发商选择的建筑公司是否能保质保量按时完工，对开发商以后的商品房销售起着重要作用。但事实上，大多数建设工程都不能按期完工，有的拖延几个月，甚至几年。造成这种风险的原因多种多样，如来自开发商的自身原因，如资金不足、图纸更改、更换合作伙伴等;或者是来自建筑商的原因，如技术问题、违法转包分包等。防范这种风险应以预防为主，在初

25、期就应选择信誉技术过硬的设计单位、监理单位和施工单位。在建筑材料的选择和购买方面一定要认真谨慎。还有应当选择理想的合作伙伴，应落实资金来源渠道。所有这些都要用法律文件予以确认，用完备的合同来约束所有参与工程建设各方的行为。三、联建风险在房地产投资开发中，经常有几家投资单位共同投资的情况。形成这种情况的原因主要有以下几种情况：某一家投资单位经济实力有限，需要与其他单位合作开发;或者是有土地的一方没有资金，需要与有资金的一方合作;或者有资金的一方没有土地，需要与有土地的一方合作;或者既有资金又有土地的一方，没有房地产开发经营权，需要与有房地产开发经营权的房地产公司合作。无论什么方式的合作，都是建立

26、在利益基础上，这就埋藏着潜在的矛盾。要想避免矛盾的发生，就应该“亲兄弟明算账”在合作之前，充分协商好各方的权利义务、利润分享及债务承担。 项目的合作意向书 篇6 项目名称：“汽车轮胎智能监测系统”甲方：深圳信息职业技术学院乙方：深圳市海盾安全电子科技有限公司甲乙双方经友好协商，同意以“深圳市海盾安全电子科技有限公司”作为产业化基地，进行“汽车轮胎智能监测系统”的产业化实施，具体条款如下：1、甲乙双方同意将该项目技术作价人民币壹仟贰佰万元；由甲方及参与研发人员提供技术服务，乙方负责产品化及市场营销的实施。2、乙方每支付技术费人民币壹拾贰万元给甲方，将取得该项目的1%股权。乙方具体出资金额及控股比

27、例，双方另行沟通并签定合作合同书，本合作意向于甲乙双方的合作合同书签定后生效。汽车轮胎智能监测系统项目合作意向书范文3、若乙方支付的技术费高于人民币陆佰壹拾贰万元，即乙方对该项目的控股比例高于51%，甲方不得对项目剩余作价比例进行再转让等处理；若乙方支付的技术费低于人民币贰佰肆拾万元，即乙方对该项目的控股比例低于20%，甲方有权独自继续对项目剩余作价比例进行再转让等处理。4、在合作意向书生效后，该项目所有知识产权属甲乙双方共同所有。甲方不得再对该项目的扩充版、升级版、变形版本单独转让，且对该项目的核心及相差技术负有保密的义务，违约将追究法律责任。5、甲乙双方将根据具体情况签署阶段性实施计划书。

28、6、未尽事宜，将友好协商解决。甲方：深圳信息职业技术学院乙方：深圳市海盾安全电子科技有限公司代表签： 代表签：日期： 日期： 项目的合作意向书 篇7 合作目的：1、减少建材家居联盟合作三方成本2、优化联盟年度促销活动场次3、联盟客户精细化优化管理4、切实共享联盟客户意向客户资源5、专业联盟执行经理打造联盟团队6、一线联盟整合一线咨询公司，强强联盟优化资源，打造引领当地建材家居发展方向的第一联盟。合作途径：1、全包2、半包由动力咨询三方负责执行经理招聘打造培训及全年计划导入由当地联盟招聘执行经理，动力咨询负责打造、培养。通过其与联盟进行活动和日常管理对接。合作内容：1、年度促销合作计划2、联盟执

29、行经理打造与跟进体系3、年度联盟会议4、培训模块(单独收费、战略合作有特惠价)年度活动促销计划第一场活动：开门红第二场活动：联盟版开门红开门大吉第三场活动：315爱在(沈阳)(爱家)春雷行动配套门店自行活动，联盟联动定金增加。第四场活动：四月联盟联动第五场活动：四月小范围客户夜宴第六场活动：常规五一促销第七场活动：6月份小范围闭店落地第八场活动：7月份联盟活动第九场活动：8月份单品销售第九场活动：各品牌自行大型促销活动(开业，周年庆、工厂庆等)第十场活动：9月份小范围爆破落地第十一场活动:10月份常规促销第十二场活动:10月底闭店销售第十三场活动:11月份大型联盟联动第十四场活动:12月小范围

30、终端爆破第十五场活动:元旦常规促销第十六场活动:年前小范围客户围剿。联盟执行经理打造与跟进体系1、联盟招聘执行经理2、动力咨询对执行经理进行专项打造培训(特训系列)3、执行经理回去针对团队进行精细化管理，动力咨询负责督导纠偏4、联盟16场活动动力咨询负责培训宣讲，执行经理参加培训回去进行实施5、区域内执行经理轮换(在不同专项活动中，执行经理针对性的进行城市交流)联盟年度会议1、联盟年度会议策划与实施2、联盟年度合作总结与评估3、联盟合作下年展望与实施4、各品牌新年度启动实施 项目的合作意向书 篇8 委托人：_受托人：_签订方式：_经双方友好协商，达成如下委托合作协议：第一条委托标的：委托人委托

31、受托人撰写_项目(以下简称拟上项目)的商业计划书。该商业计划书主要用作_融资。第二条委托人需提供或明确如下具体资料或事项：1.项目承担单位概况，拥有哪些特定资源，如政府关系、市场渠道、特定客户等;2.项目承担单位资产负债情况、前三年经营业绩;3.项目承担单位现有主要产品的经营情况;4.项目承担单位在拟上项目上有何独特资源，项目本身专利等技术壁垒详细说明;5.项目的工艺流程;6.拟上项目的经济技术指标，包括目标产量/价格/收入/成本(分类细化)/利润/投资概算等，估算10年，受托方会根据项目测算情况及行业调研事实调整相关数据;7.拟上项目的行业市场分析;8.拟上项目的各种政府批文及其它证明文件;

32、9.对该新项目拟采取哪种融资方式，若是股权融资，项目承担单位以什么入资，希望新的投资者投入什么，投入多少，可占多少股权;10.资金使用计划;11.公司管理团队介绍，主要管理人员简历(总经理，营销副总，总工等);12.及时提供其它受托方认为非常重要的相关资料。委托方应于本协议签订后_日内将以上资料提供齐全，并交给受托方。第三条本商业计划书应至少包括但不限于如下内容：第一篇：项目背景;第二篇：项目承担单位概述;第三篇：项目产品及技术;第四篇：行业及市场分析;第五篇：产品竞争战略与营销计划;第七篇：财务分析;第八篇：融资及退出;第九篇：风险分析;第十篇：结论第四条委托期限自_年_月_日至_年_月_日

33、止。此期限自客户首付款进入受托方帐户之日起，到受托方将计划书初稿交给委托方之日起止。因委托方原因造成时间拖延，则交稿时间顺延。第五条关于投资商的提供：受托方向委托方提供可能对本项目有特别兴趣的_家投资商情报资料，供项目方融资之用。在项目融资成功后，若融资资金直接或间接来源于所提供投资商，则委托方应在融资资金到位之日起5日内向受托方支付_元融资服务费，大写_元。第六条费用支付方式本次商业计划书撰写服务费用总额为_元人民币，委托方应在双方签约后_日内支付费用总额的_%，即_元;在交付商业计划书(中文)初稿后_日内支付费用总额的_%，即_元;在交付商业计划书(中文)正稿后_日内支付费用总额的_%，即

34、_元。受托方应在最后一笔费用支付完毕后_个工作日内将计划书正本电子版交付委托方，同时将精选出的投资商情报资料发送给委托方。第七条违约责任若受托方收了费用后不履行撰写商业计划书的义务，则受托方应按已经支付金额双倍返还给委托方。若委托方不按本合同约定支付相关款项，则受托方可以拒绝继续服务，并有要求委托方偿付其余款项的权利，委托方还应按未履约金额的一倍支付罚金。第八条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决;协商不成，可申请_仲裁委员会仲裁，或直接向_人民法院起诉。第九条本合同一式两份，由双方签字生效。委托人(签章)：_受托人(签章)：_住所：_居民身份证号：_电话：_电

35、话：_开户银行：_开户银行：_账号：_账号：_年_月_日_年_月_日 项目的合作意向书 篇9 甲方：_（以下简称甲方）乙方：_（以下简称乙方）为使_项目（以下简称本项目）在济南高新技术产业开发区实现产业化，根据国家及地方有关法律、法规，双方本着平等、自愿、有偿的原则，订立本协议。一、土地问题1、土地位置及出让方式。甲方同意本项目进入济南出口加工区实现产业化。初步确定项目建设地点位于_，占地约_亩。其中独自使用面积_亩，代征道路面积_亩，确切位置坐标四至和土地面积待甲方规划土地建设管理部门实测后确认。甲方将国有土地使用权以有偿出让方式提供给乙方。2、土地价格。为体现对本项目的支持，甲方初步确定以_万元人民币/亩的优惠价格，将项目所需该宗土地的使用权出让给乙方，出让金总额为_万元人民币。该宗土地征用成本与出让值差额计_万元，由高新区参照项目单位纳税中高新区财政收益部分给予相同额度的扶持。3、付款方式。高新技术产业开发区规划土地建设管理部门与乙方签订正式土地使用权出让合同。乙方在该合同签订后