推荐工程工程合同模板汇总7篇

1、推荐工程工程合同模板汇总7篇 工程工程合同 篇1 甲方：上海领慧智能科技有限公司乙方：今有甲方（上海领慧智能科技有限公司）和乙方（ ）就上海*项目弱电安装劳务分包一事根据中华人民共和国经济合同法友好协商达成以下协议：1、 甲方同意将上海*项目弱电安装劳务分包一事根据中华人民共和国经济合同法友好协商达成安装劳务以建筑面积 元/平方分包给乙方，工程量包括所有弱电安装图纸上的内容，其中弱电从室外手孔井到室内的所有管子的预留预埋，设备的安装及调试等2、 甲方提供给乙方施工图纸一份，乙方要积极配合甲方做好与设计院的图纸会审工作，严格根据施工图纸的内容合理组织人员施工，如施工图纸有问题，乙方要及时提出，如

2、因甲方或总包方指令造成的返工由甲方负责，其他情况造成的返工由乙方自行负责，如乙方不按图纸按规范施工造成的质量问题，每个点位罚款200元，并必须按要求自行返工，所造成的主材损失由乙方负责赔偿，有质量的点位超出2%，每个点位罚款500元整，罚款将直接从每期工程款中扣除。3、 本合同要求乙方包质量包进度包所有机械和手动工具，包辅材包耗材的购买，包安全包文明包清洁的清包合同，（其中附材包括管道安装时支架角铁、螺丝、吊卡、管卡、抱箍、统丝、槽钢、所有孔洞预留的套管、各种孔洞封堵材料，所有的暗盒、过路箱、锁母、各种线管直接弯头、烫锡、各种胶带、穿铁钢丝、各种胶水、防锈漆、银粉漆、灰漆、防火漆、焊条、防雷接

3、地用的各种镀锌扁铁及圆钢、镀锌角铁等），乙方应自行负责施工区域的清洁卫生和工人的安全，所发生的安全事故和责任及罚款由乙方自行承担。4、 乙方应节约材料不准浪费，遵守甲方有关材料领取和返还的规定，当天 施工完毕所有剩余材料必须返回甲方仓库，如未及时返回，甲方管理人员一经发现，每次罚款300元，将直接从工程款中扣除，乙方使用甲方材料与结算使用量挂钩，如果数量相差多则乙方赔偿（特别是线材），甲方材料不能用作它用，如梯子，拖线板，套管等一经发现必将重罚。5、 施工期间乙方有责任自行保护已完成的成品，加强和土建及其他工种的衔接，如因天气问题和工序衔接问题造成的窝工停工甲方不负责任。6、 甲方有权根据现场

4、乙方的实际施工水平和人员情况要求乙方增加人手或加班等，无加班费和抢工费，如甲方认为乙方无能力完成此分包工程，甲方有权提前终止合同并对乙方进行处罚，如乙方无故在工程未完成前退场，甲方有权对乙方进行任何处罚，包括停止付款。7、 乙方在现场必须配备有经验的管理及技术员2名，乙方须完全服从甲方的管理，服从总包方、业主方、监理的管理和指导，如乙方不服从甲方的管理，甲方有权对乙方采取包括罚款在内的任何处罚，每次罚款不少于500元。8、 乙方必须为甲方提供所有管理及施工人员的身份证复印件及相关施工证复印件等，提供完整的施工日志，并配合甲方和总包的招投标工作及竣工图纸资料的制作。9、 甲方有权调动乙方的工人到

5、承包范围以外的施工区域施工，人工费由甲方承担，但需和乙方协商。10、 甲方按在职工人1000元/月支付生活费给乙方，一次预埋及防雷接地占工程量的20%，二次预埋占10%，其中一、二次预埋以盒到位钢丝穿完为标准，其余以满足验收条件为标准，每期付款均扣除已支生活费、各种罚款和5%质保金，如因业主付款不到位造成付款延期，付款日相应顺延，质保金以业主验收交房为最后期限。11、 乙方管理人员要管理好自己的职工，要协调和配合各工种间的工作，严禁喝酒闹事、打架斗殴，违者将重罚。以上条款为甲、乙双方友好协商确定，发生纠纷首先协商解决，协商不成由人民法院仲裁。本分包合同一式两份，甲、乙双方各持一份，签字生效。

6、甲方：上海领慧智能科技有限公司项目负责人：乙方：项目负责人： 工程工程合同 篇2 甲方： （以下简称甲方）乙方： （以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例等相关法律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则，经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款：一、工程名称：二、工程地点：三、工程项目：总建筑面积约 平方米（ 栋楼）。四、进场时间： 定于 年 月底前（以进场通知书为准）。五、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期（图纸以内的全部内容）本工程不得分包、转包。六、承包内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。七、施工工期：自接到开工通知书之

7、日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为 天。八、工程质量：执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必须达到合格标准。九、工程造价：本工程投资额约 亿元人民币。十、结算方式和计价标准：1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行20xx年建筑工程消耗量定额、20xx年安装工程消耗量定额和20xx建筑工程计价清单，取费类别按工程类别。2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。3、工人工资单价：执行35元/工日。4、施工措施费按取费标准的60%计算；5、规费双方按规定各自缴纳，双方积极做工作力争享受最优惠政策。6、材料价格确定，甲乙双方共同考察市场，确定材

8、料质量和价格，由乙方组织购进，甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可，作为结算依据。7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下，优先考虑使用。 十一、付款办式：1、本工程全部由乙方垫资建设，从工程开工开始计算，20个月后连本带息由甲方一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算，按建设银行同期贷款基准利率。2、工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满后结清。十二、协议履约金的支付与返还1、自签订承包协议之日起两日内，乙方先付给甲方履约保证

9、金 万元，待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察（公司、工地等），待甲方考察结束认可后，甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同，双方认可后正式签订建设工程施工合同。3、待工程完成主体时，返还乙方工程保证金50%，工程竣工验收合格，并符合合同约定要求后，甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。4、具体事宜以正式施工合同为准。十三、甲方责任及义务1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。2、负责三通一平，提供材料堆放场地。3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。4、负责协调施工期间的各种外界干扰。5、施工期间配合乙方积极协

10、调交通、环保、城管等相关部门的关系，确保不影响乙方施工。6、施工期间如有变更应提提前五日为乙方出具变更通知书。十四、乙方责任及义务1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。3、负责各种技术资料的收集、整理、保管，待工程竣工一个月内移交甲方。4、落实好各项管理措施，执行甲方的各项管理制度，严格遵守各种安全操作规程，防火、防盗，确保安全文明施工。5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责，并承担一切经济赔偿及损失。6、对于见证取样的材料，如：钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验，

11、经检验合格后方可进购。7、按施工场地平面布置图，搭设临建、堆放材料，做到文明施工。8、乙方必须参加公开竞标，同等条件保证乙方中标。十五、违约责任（1）、履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向临沂市人民法院起诉。（2）乙方如因自身实力原因，无法承担施工所需的垫付资金，影响工程进度、质量等，一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任，三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。（3）本协议与正签合同具有同等法律效力。十六、本协议作为正签建设工程施工合同的附件，一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。甲方： 乙方：法定代表人： 法定代

12、表人： 地址： 地址： 工程工程合同 篇3 发包人(甲方):承包人(乙方):依据中华人民共和国合同法，中华人民共和国建筑法，建设工程质量管理条例及其有关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信实用的原则议定。为保证施工质量，施工进度，圆满完成施工任务，经甲乙双方友好协商，订立本协议。第一条：工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、工程量预计：，以实际发生量为准。5、施工工艺：6、其它：第二条：工程造价1、施工单价：/（含活动脚手架、刮腻子、涂料粉刷）2、工程总造价：暂估人民币大写：第三条：施工时间1、甲乙双方签订合同后2、工期：由年月年日竣工第四条：质量标准工程质量标准：第五条

13、：涂布率确认两遍腻子、两遍涂料，达到合格标准。第六条：承包方式大包：包工包料，甲方提供活动脚手架，乙方搭设使用。第七条：甲方责任1、负责开工前的协调工作，脚手架的准备，将工作面交于乙方。2、协助乙方解决施工现场住宿和有关协调工作，对厂内规定制度交底，提供水源、电源。第八条：乙方责任1、乙方在认可甲方和业主的各项管理制度同时，并在施工中严格执行。2、乙方严格按照双方约定，合理组织施工，制定好制度计划，对工人有技术交底，管理规定交底，安全技术交底，否则给予相应处罚。3、为保证工程质量，使用材料必须合格，涂料产生垃圾及时清理不得污染现场。车辆进场必须按要求登记。4、乙方现场管理人员必须配合甲方与业主

14、的工作。5、乙方在施工过程中偷工减料，甲方有权立即停止施工，中途退场，甲方有权不给工程款。6、保证施工人员的安全，如乙方在施工过程中发生伤害，伤残死亡等事故，由乙方承担，与甲方无关，违反厂规厂纪出现罚款乙方承担。第九条：工期延误由于不可抗力的因素及业主要求暂行施工的，工期可顺延。第十条：付款方式乙方进场三天后，付给生活费及车费，中途可预支部分工程款，完工后付到80%，验收后付到95%,其余5%作为保证金一年内付清。第十一条：保修责任保修期一年，由于涂料及施工原因，造成质量问题由乙方负责无偿维修，由于甲方及业主原因造成质量事故有偿维修。第十二条：其它本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字按印

15、后生效，未尽事宜，双方协商解决。甲方： 乙方：代表： 代表：签订日期： 工程工程合同 篇4 综合库至瓦头坡公路工程施工安全合同甲方：陕西嘉煜路桥有限责任公司乙方：高郡现因乙方承揽了甲方的综合库至瓦头坡公路工程的劳务机械施工，为了确保安全生产，实现不发生任何安全事故的目标，为了明确甲、乙双方的生产安全责任，现依照 国家有关安全生产的法律法规，签订本合同。一、甲方职责1、认真贯彻、传达和落实有关安全生产的政策、法规。如发生安全事故，原则上参与事故的调查和协调处理。2、定期或不定期组织对乙方施工现场的安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。二、乙方职责1、坚持“安全第一，预防为主”和“管生

16、产必须管安全”的原则，加强安全教育，增加自己施工队伍人员的安全意识，落实各项安全措施，自觉做好安全生产工作。2、严格遵守国家有关安全生产的法律、法规、规章的要求，在生产过程中配备专人负责生产安全事务，以确保各项安全措施落到实处，并及时查处安全隐患。3、配置安全生产所必需的标志服，安全警示标志牌（栏）等设施。4、施工现场应按规范要求设置施工与安全警示标志标牌，按日作好标志标牌摆放情况的书面记录以及用数码相机进行拍照以保存施工现场的状况并送呈甲方备存，直至工程竣工。5、工程施工期间，乙方应安排专人对摆放的施工与安全警示标志标牌进行管理，发现倒地、损坏的要及时扶正、更换，发现丢失应及时补放。对不能修

17、复的涵洞、危桥和损坏的路段除要设置明显的安全警示标志标牌外，两端还应设置禁止通行的障碍物。6、车辆、人员密集的施工场地应配备专（兼）职安全员，以保障施工现场的安全畅通。7、注意防火、防盗，凡对各种电器和机械设备进行安装和维修，必须按有关规定进行操作。8、工地开工前，应与民工之间签订安全责任合同。9、经常性地开展自检自查工作，及时查处安全隐患；一旦发生安全事故，应及时报告甲方，同时采取相关的补救措施，将事故损失降低到最小限度。三、乙方未认真履行职责或违章操作造成安全事故，由乙方承担全部经济与法律责任，甲方概不负责。四、本合同一式三份，自签订之日起生效。甲方单位盖章： 乙方单位盖章：甲方代表（签字

18、）：乙方代表（签字）： 委托代理人签字： 委托代理人签字：年 月 日 年 月 日 工程工程合同 篇5 合同编号：项目名称： 甲方：乙方： 签订地点：签订日期：_年_月_日有效期限：_年_月_日至_年_月_日依据中华人民共和国标准化法和中华人民共和国合同法等有关法律法规，以及水利部水利标准化工作有关管理规定，合同各方就以下内容经协商一致，订立本合同。一、工作要求1、甲方指水利部或其授权机构;主管机构为水利部国际合作与科技司，主持机构为水利部有关业务司、局。2、乙方指由各标准主持机构指定并符合国家基建前期费和财政专项要求的项目承担单位或主编单位。3、标准编制工作应按合同约定的工作程序和时间要求，遵

19、照水利标准化工作管理办法的规定实施，其工作内容见附表二，标准的技术内容应符合审定的编制工作大纲要求，以乙方提交符合甲方要求的报批文件为合同标的。4、标准宣贯培训工作应按合同约定的计划和时间要求实施，其工作内容见附表二，以乙方提交符合甲方要求的宣贯培训工作总结报告为合同标的。5、标准专题项目应按合同约定的工作内容和时间要求实施，其工作内容见附表二，以乙方提交符合甲方要求的专题项目成果为合同标的。6、乙方应按照合同规定时间，将标准编制工作大纲、征求意见稿、送审稿和报批稿提交甲方，并通过水利科技信息网等媒体向社会公布。7、在合同执行过程中，乙方应在每年4月30日前，向甲方(主管机构和主持机构)书面报

20、告上年度计划执行情况和下年度工作计划(含工作进度、存在问题、经费使用情况等)。8、合同各方应加强项目经费的管理，乙方严格遵守水利前期工作投资计划管理办法、经费使用要求和国家财经制度的有关规定，专款专用。9、其它要求(根据项目性质列出项目实施工作条件和要求、方式、协作事项等其它内容)。二、合同各方的义务和权利1、合同生效后，甲方应按合同约定向乙方拨付补助经费。2、乙方应按合同的约定，按阶段向甲方(主管机构和主持机构)提供项目成果。3、编制标准的进度拖延一年以上时，若主持机构无正当理由，主管机构可采取更换主持机构等处理措施。4、当项目涉及保密问题时，合同各方应按国家有关规定，履行保密义务，承担相应

21、责任。5、发生不可抗力，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，经双方同意，可以解除本合同。6、合同终止，乙方应及时返还剩余经费。三、解决合同纠纷的方式执行本合同发生争议，由合同各方协商解决。协商不成，合同各方同意由北京市仲裁委员会仲裁。四、合同金额及付款方式合同金额(大写)：付款方式：五、其它1、本合同经合同各方签字、盖章后生效。2、本合同未尽事宜，由合同各方协商解决。3、本合同一式十份，主管机构六份，主持机构、项目承担单位或主编单位各两份。甲方(盖章) 乙方(盖章)甲方代表： 乙方代表：联系电话： 联系电话：签约地点： 工程工程合同 篇6 发包方(以下简称甲方)承包方(一下简称乙方)本工程于

22、20xx年-月-日议定，由乙方承建。为明确甲、乙双方在施工过程中权利和义务，促使双方互相创造条件，搞好配合工作，保证质量按期完成任务，根据中华人民共和国建筑合同法建筑安装工程承包合同条例经双方协商签订本合同以使共同遵守。第一条 工程概况一、工程名称：二、工程地点：三、承包范围：四、结构形式及建筑面积：第二条 承包方式和工程造价一、承包方式：按甲、乙双方商定后意见及预算项目工程，包工我、包工期、包质量、包安全二、承包金额，暂定工程造价：第三条 工期总天数(有效工期)-天一、开工日期于20xx年-月-日开工，竣工日期于20xx年-月-日竣工。三、竣工日期，遇到有下列情况经甲方签证，工期方可顺延1、

23、因遇人力不可抗拒的自然灾害造成停工。2、工程变更。3、其他原因。四、物资材料凡乙方采购的物资材料要及时通知甲方，经验收合格后方可用于工程上。凡由乙方采购的物资，资料不符合要求的，而造成的损失，应由乙方负责。五、工程支付方式工程施工队进场拨付包工，工程资-，主体一层封顶后拨-，主体合格后拨-，总体验收合格后拨-(包括材料)六、乙方负责1、按施工及技术验收规范要求进行精心施工，确保工程质量，确保工期，由乙方造成的返工，停工费用由乙方承担(包括材料)2、按施工安全要求和文明施工要求，搞好安全和文明施工，由于自身原因造成的设备损坏和人员伤亡事故的，其费用乙方自负3、若因乙方责任发生的人身伤亡施工员，其费用均由乙方负责。4、乙方进场前后，运输费、机械费、人工费等由乙方负责。5、乙方不得拖欠工人工资，若拖欠工人工资或工人上访闹事，与甲方无关。七、因一方不履行合同，而造成的经济损失，由违约方承担经济责任和赔偿对方的经济损失。八、在履行合同中若双方发生争议，应本着实事求是的原则，协商决定。九、本合同一式两份，甲乙双方各1份，本合同签字之日生效，注(未尽事宜由双方协商后解决)甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日 工程工程合同 篇7 委托方（甲方）：承建方（乙方）：经双方协商，订立合同如下