工程工程合同模板集锦九篇_1_第1页
工程工程合同模板集锦九篇_1_第2页
工程工程合同模板集锦九篇_1_第3页
工程工程合同模板集锦九篇_1_第4页
工程工程合同模板集锦九篇_1_第5页
已阅读5页,还剩33页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、工程工程合同模板集锦九篇 工程工程合同 篇1 委托方(甲方): 承包方(乙方):为了保证工程设计任务的顺利完成,依照中华人民共和国经济合同法,建设工程勘察设计合同条例和湖南省经济合同管理办法(试行),经甲乙双方协商一致订立本合同,条款如下:第一条 工程任务名称工程量清单编制。 第二条 勘察设计任务依据 受甲方委托。 第三条 工程概况本合同设计路段为,全长km,拟建为 级公路,设计车速 公里/小时,汽车荷载等级:公路-级。本次设计内容为:工程量清单编制 第四条 双方责任(一) 甲方责任在乙方进行清单编制时,负责协调关系,并提供协助。 提供当地的主要工程材料、人工价格。 按双方签定的合同要求及时支

2、付工作费用。(二) 乙方责任按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的编制要求,进行工程量清单编制,按合同规定的进度要求提交质量合格的编制成果,并对其负责。2、负责解释编制文本相关技术问题。3、按规定对清单工作进行保密,不将成果数据外泄。4、按业主要求的时间提交清单编制成果资料一式陆份。第五条 设计费金额和费用付拨办法经双方协商,甲方同意向乙方支付 元整(¥ 元)作为本次工作费用。合同签订后五日内甲方向乙方预付40%设计费,计元,乙方交付设计成果后,甲方付清全部设计费用,不留余款。第六条 违约责任甲方:按建设工程勘察设计合同条例办理。乙方:按建设工程勘察设计合同条例办理。 第七条 其它约定合同一

3、式四份,双方各持二份;其他未尽事宜,双方协商解决。第八条 双方签章 工程工程合同 篇2 委托方(甲方)承接方(乙方)甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守。第一条:工程概况1.工程地址:2.居室规格:房型 层(式)室厅厨卫1、 室,计 平方米;2、 厅,计 平方米;3、 厨房,计 平方米;4、 卫生间,计 平方米;5、 阳台,计 平方米;6、 过道,计 平方米;7、其他(注明部位),计 平方米。总计:施工面积 平方米。3.施工内容:见预算书和施工图。4.委托方式:5.工程开工

4、日期: 年 月 日6.工程竣工日期: 年 月 日工程总天数: 天第二条:工程价款工程价款(金额大写) 元,详见本合同附件(二)预算书。1、材料款 元; 2、人 工 费元;3、设计费 元; 4、施工清运费 元;5、搬卸费 元; 6、管 理 费 元;7、其他费用(注明内容) 元。第三条:质量要求1.工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。详见本合同附件(三)工程材料决算清单。2.施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。3. 质量检查监督部门:xx市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。4. 凡由甲方自行采购的材料、设备,产品质量由甲方自负;施工质

5、量由乙方负责。5.甲方如自聘工程监理,须在工程开工前通知乙方,以便于工作衔接。第四条:材料供应1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定,对本合同中所用材料一律实行明码标价。详见预算书。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。2. 乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。3.甲方负责采购供应的材料、设备,应该是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。如延期到达,施工期顺延,并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料

6、经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。第五条:付款方式1. 合同一经签订,乙方进场后甲方即应付35%工程款;当工期进度过半( 年 月 日),甲方即第二次付30%工程款。工程俊工后甲方即付30%工程款,尾款5%工程款待甲方对工程竣工验收后一周内结算。(注:甲方需在乙方通知三天内验收) 甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。2.工程施工中如有项目增减或需要变动,详见本合同附件(二)家庭装潢工程工程项目变更表,双方应签订补充合同,并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人。增减项目的价款,在下一次付款期前付清。

7、3.甲方未按本合同规定期限预付工程价款的,每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。第六条:工程工期1.如果因为乙方原因而延迟完工,每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方,直至人工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工,每延迟一日,以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方 元。2.由甲方自行挑选的材料、设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担,由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。3.在施工中,因工程质量问题、双方意见不一而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理,尽快解决纠纷,以继续施工。4.施工中

8、如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工内容而延误工期的,均需签证,甲方须承担全部施工费用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承担责任,工期不变。5.施工中,甲方未经乙方同意,私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期,甲方自负责任。第七条:工程验收1.工程质量验收,除隐蔽工程需分段验收外,待工程全部结束后,乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。2.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后,甲方应在三天内前来验收,逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格,如有问题,甲方自负责任。甲方自行搬进入住,视为验收合格。3.甲方如不能在乙方指定时限内前来验收,应及时通知乙方,

9、另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期。第八条:其他事项1.甲方(1)必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图,或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图,并向乙方进行现场交底。(2)二次装饰工程,应全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等,须采取必要的保护措施,均需与乙方办理手续和承担费用。(3)如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线,应向所在地房管部门办理手续,并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位,应向邻里打好招呼。2.乙方(1)指派(姓名)_为乙方工地代表,负责合同履行,并按合同要求组织施工,保质保量地按期完成施

10、工任务。(2)负责施工现场的安全,严防火灾、佩证上岗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生,必需尽快负责修复或赔偿。(3)严格履行合同,实行信誉工期。(4)在装潢施工范围内承担保修责任,保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起,为12个月。第九条:违约责任合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。第十条:争议解决1、本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。或凭本合同和乙方开具的收据向xx市室内装饰行业协会家

11、庭装潢专业委员会投诉,请求解决。2、当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向仲裁委员会申请仲裁;人民法院提起诉讼。第十一条:合同的变更和终止1.合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的10%交付违约金,并办理终止合同手续。2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。第十二条:合同生效1.本合同和合同附件向双方盖章,签字后生效。2.补充合同与本合同具有同等的

12、法律效力。3.本合同(包括合同附件、补充合同)一式 份,甲乙双方各壹份。甲方(业主) (签章) 乙方: (签章)住所地址: 企业地址:邮政编码: 邮政编码:工作单位: 法人代表:委托代理人: 委托代理人:电 话: 电 话:签约地址: 签约日期 工程工程合同 篇3 合同编号:发包方:_承包方:_签约时间:签约地点:为了保证_施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。一、工程名称:_二、建筑面积(工程形式):_三、施工地点:_四、工期:1、开工:_年_月_日; 2、竣工:_年

13、_月_日; 3、合同工期总共历时_天。五、承包形式:_六、工程质量标准:_七、工程价款:共计人民币 元。八、付款方式:本合同生效后支付合同款项的_%,计_元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的_%,计_元;质保金_元,质保期满后支付。九、质保期:_年。 十、双方的责任义务 1、发包方的责任义务为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源,满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度; 给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点; 按时给承包方拨付款项和进行验收、结算; 2、承包方的责任义务按发包方要求及图纸要求进行施工; 如期完成施工

14、任务;接受发包方的技术指导和质量标准要求; 负责发包方提供料物及设备的保护;教育施工人员爱护甲方的材物,不得偷窃和损坏; 承担施工中的一切安全事故责任及费用; 十一、其他1、本合同自双方签字盖章后生效,有效期至保修期满。2、本合同未尽事宜,可由双方协商解决并签署书面补充协议,补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果,提交山东曹县人民法院提起诉讼。3、合同附件为本合同条款的组成部分,本合同连同附件一式贰份,双方各执壹份,具有同等效力。发包方: 承包方:委托代理人: 委托代理人:年 月 日 年 月 日 工程工程合同 篇4 甲 方:乙 方:签署日期: 年 月 日甲方:(全称) (以下简称甲方) 乙

15、方:(全称) (以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商就本工程事宜协商一致签订本协议,具体条款如下:一、本工程为包安装、采购、管理费、税金工程,最终结算按工程实际安装数量为准,(材料增减部分按招标书的灯具报价清单上的单价决算,包括安装费和取费)灯具材料名称与施工安装费:详见标书附表。(如需适当调整,凭联系单结算。)二、甲方指定灯具报价品牌为银星雨、欧曼二品牌。为方便采购、不受行业垄断影响,降低采购成本,确保工程质量、如期完工,二品牌中由乙方选其中一品牌作为正式施工灯具(各个技术参数参照投标文件)。其他辅助材料按国家标准或行业

16、标准。三、用银星雨总价: 整 (¥ 元)。 用欧曼总价: 整(¥ 元)。四、工程区域划分:第一期为高层4#、5#楼及排屋部分占总价: 15% 。第二期为高层6#、7#、8#、13#楼占总价: 30% 。第三期为高层1#、2#、3#楼点总价: 25% 。第四期待为高层9#、10#、11#、12#楼占总价: 30% 。五、付款方式。因此工程实际完工的时间较长,灯具安装验收可能分为三期,按实际需要安装为准。第一期,乙方完成一半工程量时甲方付工程款40%,乙方完成全部工程量时甲方再付工程款的30%,验收合格后投入使用前甲方再付20%。余款10%作为质保金,质保期满二年无质量问题一周内无息付清余款(质保

17、期按竣工验收合格日起算)。第二期、第三期按第一期付款方式为准。六、工期:每一期工期定为40天。七、材料设备采购及安装1、严格按照甲方设计图施工。2、严格按照行业施工标准施工。3、甲方不负责采购、供应任何材料设备。4、所有材料必须符合国家规范的种类和标准。5、乙方保证灯具及货物是全新的、未使用过的,并完全符合性能要求。6、乙方使用替代产品必须事先经甲方书面批准。7、乙方提供主件材料的产品合格证等证明材料。8、乙方应保证所提供的灯具及货物不存在任何权利上的瑕疵,其产品的销售和使用不侵犯第三人合法权益。八、验收方式:1、灯具应符合相应的国家标准(无国家标准的按部标或行业标准)或其原产地国家有关部门最

18、新颁布的相应正式标准。2、国内货物或合资厂的货物必须具备出厂合格证。3、灯具及电缆到现场施工前,由甲方组织有关专业人员进行初步查验。4、货到现场经检验,达不到要求的,甲方可以拒收并要求调换,乙方应无条件调换至合格为止。九、完工后服务条款1、合同项目灯具材料及货物的质量保证期至少应为自灯具及货物通过最终验收合格后2年。2、在质保期内,乙方应对由于工艺、质量或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。3、对不符合本合同技术要求的灯具及设备应立即进行调换。4、乙方应保证所提供的灯具及设备不存在任何权利上的瑕疵,其产品的销售和使用不侵犯第三人合法权益。5、保修期内,按照国家标准和行业规范实行售后“三包”。

19、6、设备及配件乙方应负责维修。保修期内,乙方对设备及配件提供全免费保修或免费更换;保修期后,收取成本费维修;灯具及设备在使用过程中出现质量问题,维修人员在收到故障报告后必须在 1小时内做到响应,保证 48 小时内到达现场修复。十、项目管理乙方要指定一人全权负责该项目的商务和技术。每一项目实施必须由相关负责人现场管理。在项目施工或实施阶段验收时,相关负责人必须配合。 十一、分包与转让1、除甲方事先同意,乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。2、除了合同各方共同签署书面修改协议,并成为本合同不可分割的一部分情况之外,本合同的条件不得有任何变化或修改。十二、合同的生效合同工期由甲乙双方协商决

20、定,乙方应尽量满足甲方的完工要求。十三、乙方提供税务局开具的工程发票。十四、违约条款1、经甲乙双方协商同意后的约定工期,乙方如不能履行的,每天按合同总价的万分之五支付违约金。2、乙方迟延履行合同、不完全履行合同,除支付违约金外,乙方仍应实际履行合同。3、甲方未按合同约定付款、延迟付款,除支付本金外,并按银行利息四倍支付违约金。4、其它未尽事宜,以中华人民共和国合同法和其它有关法律、法规规定为准,无相关规定的,双方协商解决。十五、不可抗力甲、乙方中任何一方,因不可抗力不能及时或完全履行合同的,应及时通知对方,并在5天内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题,可由双方协商解决,

21、但确定为不可抗力原因造成的损失,免予承担责任。 十六、争议的解决方式1、在解释或者执行本合同的过程中出现疑问或发生争议时,双方应通过协商方式解决。2、经协商不能解决的争议,可向人民法院提起诉讼。3、除有争议部分外,本合同其他部分仍应按合同条款继续履行。十七、本合同未尽事宜,经双方协商可签订补充协议。十八、本合同一式4份,甲乙双方各执2份。甲 方: 乙 方:名称:(盖章) 名称:(盖章)法定代表人(签字): 法定代表人(签字):全权代表(签字): 全权代表(签字):开户银行: 开户银行:银行帐号: 银行帐号: 工程工程合同 篇5 甲方: (以下简称甲方)乙方: (以下简称乙方)甲乙双方就芦花洲项

22、目地下室防水工程,本着公平、公开、公正的原则,特签订此合同,内容如下:第一条:工程名称第二条:工程量及造价1:工程量:工程施工结束后,按实际发生工程量计算。2:工程造价:每平方米/m2,最终面积据实结算。第三条:承包方式及付款方式付款方式:按每栋楼单独计算,所承包楼全部防水施工完成验收后抵顶西夏古城营业房,房屋价格为售房部开盘价,房屋价格与工程款差价现金找补,留3%为保修金,保修期过后付3%,保修期五年。第四条:施工工期本防水工程自施工条件开始,暂定自 年 月 日至年 月 日完成。第五条:工程质量所有进场材料必须为合格产品,提供材料合格证,现场抽样复试合格(提供进场材料复试检验报告),卷材厚度

23、满足设计及现场监理、甲方要求,(主材为 牌或 牌)。第六条:双方责任:1:甲方责任:(1) 乙方人员进入现场后,负责清除现场障碍物,并交施工技术交底一份;(2) 协调乙方与地方外界环境干扰及其它施工单位之间的关系;2:乙方责任:(1) 根据国家技术验收规范图纸设计,保质,保量,按时完成本合同工程项目;(2) 按照国家规范和甲方要求,经双方协商提供各项技术材料;(3) 乙方所有人员必须服从甲方现场管理人员及建设单位、监理总包的管理。(4) 工程竣工后,负责清理好现场;(5) 如乙方因施工组织、人力、机具设备等原因造成工期拖延,甲方有权要求乙方在指定时间内无条件撤离人员、机具、材料,或者另行指派施

24、工队伍,由此引起劳务费用增加的部分由乙方双倍承担。第七条:工程验收结算工程竣工后,乙方通知甲方,由甲方邀约有关单位进行验收,办理好交接手续。第八条:本合同一式3份,甲方2份,乙方1份,未尽事宜,双方协商解决。第九条:本合同如有违约和争执,到仲裁部门解决。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日 工程工程合同 篇6 发包单位: (以下简称甲方)承包单位:(以下简称乙方)为明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务,促进双方共同搞好配合与协作,保证工程按质按量按时完成建设任务。根据中华人民共和国合同法的有关规定,经甲乙双方协商一致,签订本工程施

25、工承包合同,以便双方共同遵守。第一条总则1.1工程名称:1.2工程地点:1.3工程施工范围及内容:1.4工程造价:本合同规定乙方以包工包料方式承包。第二条施工期限及停工2.1本合同全部工程项目于 20xx年 9 月14 日开工,于20xx 年12月31日竣工。2.2在施工过程中,如遇下列情况,工期顺延,双方应及时协商,以书面形式确定顺延期限。2.2.1因人力不可抗拒的自然灾害被迫停工者;2.2.2因甲方工程计划调整需停工者;2.2.3因材料采购困难被迫停工者。第三条工程占地及物资供应3.1工程所需砂、石材料及模板等由乙方自行加工和采购。3.2水泥由乙方在县内采购合格产品。3.3爆破材料原则上由

26、乙方采购,如有困难,甲方可协助办理有关手续。第四条 工程质量要求及设计变更4.1乙方在组织施工过程中,必须严格执行现行的国家和行业制定的有关技术规程、规范和质量评定标准。建立健全施工质量保证体系,认真填写单元工程质量评定表。加强施工质量管理,使工程质量达到合格标准。4.2各工程项目有关技术数据必须严格按设计进行施工,不得降低标准。4.3建筑材料质量要求:本合同工程所有建筑材料必须符合有关规程规范要求,不准使用不符合质量要求的材料,如有违反,甲方有权要求乙方赔偿一切损失,并终止合同。4.3.1砂、石骨料,砂子采用中砂(抹面砂浆采用细砂),含泥量按重量计不大于3%;碎石最大粒径4cm,含泥量按重量

27、计不大于3%。4.3.2砼质量要求:砼标号必须达到设计要求和有关质量标准,砼浇筑面平整,振捣密实,无蜂窝麻面,防渗性好。4.4允许偏差4.4.1砼和水泥砂浆强度允许偏差±5%。4.4.2若因乙方管理不善,造成工程返工、窝工等浪费,均由乙方自行负责。第五条工程的支付5.1工程预付款:工程开工后,甲方不支付进度款,一切费用由乙方支付。完工后甲乙双方及时验收结算。5.2乙方不得拖欠民工工资。第六条工程竣工验收、结算和保修6.1工程竣工验收:工程完工后,乙方应尽快向甲方提交竣工验收资料(即竣工图、施工技术总结、工程质量检验评定的有关表格等)。甲方收到竣工资料后,于一个月内组织有关单位和部门验

28、收。6.2工程结算:乙方按甲方验收合格的工程,结算甲方认定的实际工程量。凭甲方工程技术负责人所开出的验收结算清单,乙方开具建安发票到甲方财务人员处结清帐务。第七条工伤事故乙方必须严格执行国家有关安全生产的法律、法规、条例及政策。在施工中做到安全第一,严格操作规程,杜绝安全事故发生,若发生安全事故,乙方自行负责。第八条违约责任8.1工期:竣工时间超过合同规定时间后,甲方有权从第十天开始,每天罚款工程结算款价的5%。8.2按本合同规定,乙方若违约,甲方有权根据有关法律法规和规程规范采取任何方式要求乙方给予赔偿。反之,乙方有权要求甲方给予赔偿。第九条合同份数及有效期9.1本合同一式四份,乙方执一份,

29、甲方三份。9.2本合同自双方签字之日起生效,工程尾款付清后失效。第十条附则10.1本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。10.3本合同所有附件,与本合同具有同等效力。发包单位(甲方):(签章)法人委托代表:(签 名)工程项目负责人:(签名)承包单位(乙方):(盖公章)法人委托代表:(签 名)工程项目负责人:(签 名)时间: 工程工程合同 篇7 甲方: (以下简称甲方乙方: (以下简称乙方)甲乙双方依照中华人民共和国合同法和建筑工程质量管理条例及相关法律、行政法规,本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就山东女子学院教职工宿舍7号楼1单元201室、401室三个卫生间和201室外墙维修事项协商一致

30、,订立本合同。一、工程项目:二、承包方式: 乙方按照甲方要求包工包料对维修项目进行施工。三、质量标准:施工质量双方同意参照济南市建设工程管理条例 的规定,卫生间、外墙防渗漏的保修期为5年,保修期内因质量原因所产生的材料费、人工费均由乙方承担。四、施工期限:xx年4月4日做卫生间渗水修复,4月9日前做完外墙渗水修复。五、工程造价:甲方按照卫生间400元/个,三个卫生间,合计1200元;外墙防水40元/m2,需做50 m2,合计xx元。以上费用共计叁仟贰佰圆整。六、付款方式:工程完工后,经甲方验收,如符合以上施工项目和设计要求,先付贰仟柒佰元,伍佰元作为质保金,两年后支付。七、本合同一式两份,甲乙

31、方各执一份,具有相同法律效力。本合同经甲乙双方签字盖章后生效。甲方:代表:日期:乙方:代表:日期: 工程工程合同 篇8 aaa电气机械承包公司,邮政信箱号:_(以下简称总包商),和bbb工程公司,邮政信箱号:_(以下简称分包商),于_年_月_日在_订立本分包合同。鉴于总包商已同ems国_大型电气项目管理局(以下简称业主),就在ems国的sss号工程项目的设计,运输和施工签订了合同。鉴于分包商愿按该合同实施土建和安装工程而报了价,鉴于总包商已接受分包商的报价,依据分包商_年_月_日,_号文件及其所附的报价表(注),现双方达成协议如下:(一)下列文件应是本分包协议的一个组成部分:1电气、机械及技术

32、操作的合同通用条款(1980年第一版)。2合同的特殊条款。3sss号工程项目的技术规范。4工作范围和技术要求。5土建和安装工程分包合同的报价表。(二)定义解释本分包合同时,下列用词应具有在此所予以确定的意义:“总包商”:系指aaa电气机械承包公司。“分包商”:系指bbb工程公司和由bbb工程公司将工程的任何部分转包给别的任何专业公司或机构。“总包商的工程师”:系指由总包商指派的监督分包商工作的人员。“分包”:系指由分包商按本合同第三条“工作范围”规定而要执行的工作。(三)工作范围本工程包括在ems共和国境内,根据业主的技术规定,建设sss号工程项目,如图所示。1提供所有工程的监督人员,熟练和非

33、熟练工人,提供运输、测绘工具及设备,挖掘及钻孔机械,吊车,以用于塔架安装和绝缘箍,地线配件,拉力条的安装以及导线挂垂和拉直等工作。2提供混凝土材料、水泥、砂、石子、灰浆材料、钢筋,并运送到工地。3为所有熟练和非熟练工人及行政人员提供住宿、膳食、供水、卫生设备、交通费用和社会保险。4运送由总包商提供的材料:总包商在bb库房中的塔架、导线、绝缘材料、五金构件、接地材料,包括从总包商在bb的库房到施工现场的运输,并负责卸车和保管。5分包商应按总包商提供的纵断面图和测绘图确定塔架的位置。凡是已由总包商定出的塔架位置,分包商应测量检验,以保证塔架的位置和线位方向符合合同技术规范的要求,并在取得总包商批准

34、后,应对测绘图作相应的更改或修正。(四)符合技术规范要求熟悉业主技术规范的分包商,应按照业主的要求,并承担属于分包工程范围内的与分包商有关的全部责任。(五)劳动力分包商应:1自始至终提供足够数量的工人,以满足总包商工程师在工程进度方面的要求。2在工作时间、节假日方面,应遵守当地法律、规定和风俗习惯。3支付工资并服从当地关于对工人报酬的一切规定。4为其雇员提供住宿及膳食。5向总包商和ems国主管部门提供他们所需的有关其雇员的一切情况。6对与本分包工程有关的各种性质的索赔或风险,自费为其雇员和工人提供保险费及工人补偿。(六)法定责任分包商应对下列事项承担责任:1遵守ems国关于所得税的规定。如果其

35、雇员中有人对雇主给他们的报酬不付个人所得税,分包商也应对此完全负责。2根据ems国的法律,为其雇员支付各种国家安全捐款。3分包商应服从所有适用于本分包工程范围内的ems国的法律、地方法及规定。(七)与业主谈判除总包商的工程师授权外,分包商任何时候均不能与业主接触或谈判。(八)维修保证期分包商将从接收补步验收证书之日起12个月内担保所有工程,不会由于其雇员的工艺低劣或因其提供的材料质量差而发生事故。(九)意外事故或损失的责任在工程移交之前,分包商应保障总包商不承担各种人身伤亡或财产(非工程部分的财产)损失的责任,并保障总包商不承担属于分包商和其雇员所引起的诉讼、控告、索赔要求诉讼费、指控和其他费

36、用的责任。(十)保险1工程保险:总包商应按合同一般条款的规定,自费对永久和临时性工程、施工机械及设备进行保险,这应包括分包工程在内。2第三方保险:包括分包商在内的第三方保险,将由总包商承担,而分包商不付任何费用。3工人补偿:分包商应自费负责其工人的保险,包括与分包工程有关的各种性质的索赔。4对以总包商名义的保险单中的索赔补偿的确定,分包商应在3天内备齐各种有效的证单。不能由第三方和工程保险偿付的各种损失和费用,分包商应对此承担责任。所有扣减款额应记在分包商的帐上。对属于分包商自己的,或租借总包商的或租给总包商的全部机动车辆运输设备和工具,如未计入总包商的保险单,分包商应自费保险。(十一)运输分

37、包商应提供该分包工程施工及运送其人员往返工地所需要的全部运输车辆。(十二)工具及设备该分包工程施工和维修所需的全部工具,包括拉力设备、拨具、张紧装置、操作线、传动滑车等、分包商应自费提供。分包商应遵守ems国有关各种工具、设备、机械及运输工具方面的所有法律和海关规定,并支付由此产生的全部费用。一俟该分包工程竣工,分包商就应负责把上述全部设备和工具撤出ems国。(十三)总包商材料的交付总包商应负责交付材料,包括塔架、塔架附件、导线、绝缘装置、绝缘体及导线配件、接地棒及接地线等。分包商应在bb总包商的仓库提取材料,将材料装车,运送到施工现场并卸车,费用自行承担,按双方同意的工程进度计划,对分包商各

38、项工作所需要的材料,至少要在该项工作开始前一周为分包商备好。如果总包商未能按上述要求把材料交付给分包商,总包商应准许分包商一个相应的延长期。(十四)材料的有效利用分包商应注意该分包工程所需要材料,如水泥、钢筋、燃料、润滑剂等,在ems国市场可能会出现供应短缺的情况时,分包商应自费安排从其他国家获得这些材料,从而保证该分包工程不间断地进行。(十五)分包工程量在该分包工程价格表中所列的工程量只是大约数,变化范围在±_之内,则单价不作任何变化。如果变化值超过±_,应按总包合同一般条款中第_条规定处理。(十六)分包商的宿舍区总包商应取得由业主写给市政府有关部门的介绍信,为分包商选定

39、建立其宿舍区的场地。函件所花费用和有关宿舍区的一切费用均由分包商承担。(十七)总包商的监督总包商将指定一位或几位工程师监督该项分包工程,分包商的人员应对其承担义务。(十八)许可证和执照总包商应帮助分包商获得分包商雇员所需的入境签证、居住证和劳动证、该分包工程所需的施工材料和设备进口许可证,以及生活用房和物资进口许可证,要获取由业主写给ems国有关当局的证明信。办理这些函件所花的费用以及由此产生的一切开支均应由分包商承担。(十九)竣工及惩罚根据双方同意的交付材料(不包括由分包商提供的材料)日程表,只要分包商能及时得到材料,分包商就应按下列规定日期完成各分项工程的施工。(各分项工程的竣工日期略)如

40、果由于分包商的错误或疏忽,未能按上述日期完成该分包工程,分包商同意每延误一天,就向总包商支付拖延分项工程的分包合同价的_,作为罚金或违约罚款金,罚金或违约罚款金最高限额不得超过分包合同总价的_。(二十)分包商的过错如果总包商认为分包商未能认真或迅速地进行施工,或没有准确地按合同施工,或忽视总包商工程师所发布的与工程有关的各种合理的书面指示,或违反合同规定,总包商可以向分包商发出书面通知,要求其改正失职、疏忽及违约行为。如果分包商在合理期限内,未能执行通知的要求,在此情况下,总包商将有权雇用其他人并立即对被忽略部分的工程进行施工。另一种方法是在不损害总包商其他正常权利的情况下,将工程的一部分或全

41、部从分包商手中要回,给其他人完成。在此种情况下,总包商可随时自由使用分包商的一切设备(已在工地与工程有况下,将工程的一部分或全部从分包商手中要回,给其他人完成。在此种情况下,总包商可随时自由使用分包商的一切设备(已在工地与工程有关的),并对设备正常磨损不承担任何责任,亦不考虑分包商对这些设备所拥有的任何权利。此外,对按分包合同规定应属分包商的那部分余款,或所述那部分工程的施工款,总包商有权保留并要求不付,或根据已完工程的具体情况而定。按前所述,完成这项工程或实施其中的一部分,费用如超过应属分包商的余款,那么分包商应承担这部分超过的款项。(二十一)进度报告分包商应按总包商同意的格式,呈送每周和每

42、月的进度报表。(二十二)厂商证明书和试验报告分包商应呈送用于该分包工程的水泥、钢筋、砂、砾石以及任何其他材料的厂商证明及试验报告,并取得总包商对此批准。混凝土试块的报告单应同地基工程付款申请单一起呈送。所有试验及试验报告书应符合有关标准规范的要求。(二十三)支付条款总包商应按如下规定向分包商付款1预付款,其金额为分包合同价总额的_,自分包商提交由_银行开具的等值银行预付款保函之日起15天内,付给分包商;保函有效期为_个月。2每月完成的并经业主验收的工程占分包合同价的_。3分段工程占分包合同价的_;凭暂时验收证书。4分段工程占分包价的_;凭最终验收证书。按总包合同规定,只有工程经业主在四周内验收后,上述1、2及4条规定的付款,自收到分包商发票之日起五周内,才能付给分包商。应付给分包商的款额按下列百分比支付:ems国的当地货币:_美元:_用当地货币支付的部分在ems国付款,用美元支付的部分,通过电汇付给分包商在_银行_帐号,汇费应由总包商负担。兑换比率:1美元_(当地货币)预付款将用美元支付,预付款中超过_的美元数额应从前三次的进度付款中按比例扣除。(二十四)验收工程所有工程都应符合业主的要求,如相应的规范和在现场协商中作出的决定,总的原则应该是总包商工程

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论