实用工程工程合同汇总8篇

1、实用工程工程合同汇总8篇 工程工程合同 篇1 甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，根据国家有关法规，加强 期间的安全管理，落实安全生产责任制，明确双方的安全责任，确保项目施工操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行，特签订本协议。一、甲方安全生产管理责任1、必须严格执行国家有关安全生产的法律、法规和规范标准，制定本单位安全生产规章制度和操作规程，建立健全安全生产责任制度，落实各项安全技术措施要求，保证工程安全施工投入的有效实施。2、甲方有为乙方提供施工所需的安全、技术、水文、地质等资料的义务3、协助乙方了解甲方有关安全生产的规章制度，协助乙方

2、解决施工过程中碰到的各种涉及安全的问题。从思想上和组织上应把乙方安全生产管理纳入甲方统一的安全管理体系之中。4、甲方有权要求乙方立刻撤走现场内不遵守、执行安全生产法律法规、标准、操作规程、安全条例和指令的人员，无论在任何情况下，此人不得再雇佣于现场。5、对不符合安全规定的，甲方安全管理人员有权要求停工，整改合格后方可继续施工。6、对违反安全生产、治安、消防、文明施工规定的行为，甲方依据相关规定有权对乙方进行经济处罚。7、甲方不得对乙方提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得随意压缩合同约定的工期。8、发生灾害事故时，甲方有义务及时通知事故可能波及乙方施工范围的人员撤离。9、甲方

3、应当为乙方工伤人员提供救护便利。二、乙方安全生产管理责任1、乙方必须贯彻执行国家、山东省法律法规、条例、规定；遵守甲方的安全生产管理制度、规定及要求，并积极参加各种有关促进安全生产的各项活动。2、乙方是施工现场安全责任的主体，应当对施工安全全面负责，并接受甲方的统一监督管理，乙方在施工中应建立健全各项安全生产规章制度和操作规程，并严格执行。3、乙方不得将所承包工程转包、分包或者以任何变相的形式转包、分包给第三方。4、乙方应当建立施工安全保障体系，实行施工安全岗位责任制，推行安全生产目标管理和施工现场标准化作业。5、乙方项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，负责工程项目的施工安全，落实安全

4、施工规章制度和操作规程，确保安全施工投入的有效使用，并根据工程特点组织制定施工安全技术措施，消除安全事故隐患。及时、如实报告施工安全情况。6、乙方应当为工程施工配置专职安全员。专职安全员应当持证上岗，并按规定独立行使职权。7、乙方应当落实劳动生产教育培训制度，加强对本单位人员的安全施工教育和培训，如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，保证从业人员熟悉并严格执行有关的安全施工规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，具备必要的安全防范知识。()未经安全施工教育和培训合格人员，不得上岗作业。特种作业人员应当经国家规定的有关部门组织专门培训，经考核合格，取得上岗

5、证书后，方可上岗作业。8、乙方可根据自身需要组织其从业人员参与建设单位或甲方组织安排的安全教育培训等活动。9、乙方必须依法为其从业人员办理工伤保险或商业保险。10、乙方应当按照工程承包方式（专业分包或劳务分包）的不同为作业人员提供符合安全施工和技术规范要求的施工机具和劳动防护用品，并告知其正确的使用方法。乙方在采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全培训。11、工程施工前，乙方技术人员应编制承建工程施工技术安全措施，报甲方有关部门审批。乙方应及时将审批后的安全技术措施向参加施工的人员认真传达贯彻，传达人与被传达

6、人均应签名备查。12、乙方应当负责施工现场内的安全设施的建立、正常使用和维护工作；并应在有较大危险因素的场所、设施、设备上设置明显的符合国家标准的安全警示标志。13、乙方应当教育职工爱护工程安全生产设施。如损坏安全施工设施要及时修复，并由乙方承担由此所造成的一切损失。14、乙方应当定期进行安全隐患排查，并及时向甲方通报排查情况；对甲方或乙方查出的安全隐患，乙方必须按要求在规定时间内整改完毕。15、由乙方违章违规作业造成重大事故隐患或发生事故，致使工程设备及其它受到损失，由乙方承担全部责任。16、发生灾害事故时，乙方应当及时向甲方通报，由甲方相关部门和人员统一指挥救灾，乙方要认真执行甲方抢险、救

7、灾命令，所需抢险救灾人员、材料、设备等均无条件服从甲方调度。17、发生工程施工安全事故时，乙方应当采取有效措施防止滋生事故的生产或事故扩大，保护好事故现场，需要移动现场物品时，应当做出标记和书面记录，妥善保管有关物证。乙方应当及时、如实报告，不得瞒报、谎报、迟报；不得故意破坏事故现场，毁灭相关证据。18、因乙方直接责任或不可抗力造成乙方人员伤亡事故，由乙方承担全部责任，并向属地安全监督管理部门报告事故情况，积极配合各级事故调查组进行事故调查，承担处理事故与善后所需的费用和伤亡指标。19、因甲方直接责任造成乙方人员伤亡事故，由乙方处理善后，甲方承担处理事故与善后所需的费用，并协助乙方向属地安全监

8、督管理部门报告事故情况，甲、乙双方积极配合各级调查组的调查工作，由乙方上报伤亡指标。20、因乙方直接责任造成甲方或第三方人员的伤亡事故，由甲方（或第三方）处理善后，乙方承担全部责任和处理事故与善后所需的费用及伤亡指标，由乙方向属地安全监督管理部门报告事故情况，各方应积极配合各级事故调查组的调查工作。21、因甲乙双方共同责任（含责任暂未查清）造成人员伤亡事故，由乙方向属地安全监督管理部门报告事故情况，各方应积极配合各级事故调查组的调查工作，待查清各方所应承担的责任大小，承担相应的责任，有人员伤亡的一方处理善后，所需处理事故与善后的费用按比率共同分担，伤亡指标由乙方上报。三、一般规定1、本协议执行

9、中如发生争议，应由甲乙双方共同协商解决；协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。2、本协议经双方签字盖章后与本工程施工分包合同同时生效。3、本协议一式四份，甲乙双方各持两份。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：委托代理人（签字）： 委托代理人（签字） 工程工程合同 篇2 甲方：乙方：根据工程需要，甲、乙双方就 处工地承包事宜，达成协议如下：承包范围及内容：承包价格：1、乙方须按照设计要求进行施工，因此返工造成的一切损失由乙方负责。2、乙方必须严格按照操作规程施工、安全文明施工，随时做好安全教育和安全检查，发现安全隐患和违章作业，应立即停止作业和纠正。若违反操作规程所造成的大小安全事故乙方

10、需负全部经济及法律责任，以确保工程进度和工程质量。3、乙方进场后，甲方应指定专人对施工过程中质量及进度进行监督与乙方配合办理工程阶段验收和竣工验收，及时审核乙方申报的工程拨款请求，及时配合乙方协调，处理施工中遇到的必须要甲方协调解决的问题4、乙方应在满足施工要求的前提下，不得浪费甲方提供的各种材料。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日 工程工程合同 篇3 发包方：xx有限公司 （以下简称甲方）承包方：xx安装有限公司 （以下简称乙方）甲乙双方经友好协商，发包方同意将石英砂加工一线的电气安装任务委托给承包方施工。为明确双方责任，

11、确保工程质量和进度，双方依据国家电力行业有关技术规范、规程组织施工，双方同意签订本合同，并共同遵守执行。第一条 工程概况1.1 工程名称：石英砂加工一线电气安装。1.2 工程地点：1.3 工程内容：详见合同附件。1.4 承包内容及方式：包安装、包验收及全部辅助材料。1.5 工程性质：设备材料的安装施工工程。1.6 安装工期：l.6.1 安装工程开工日期：1.6.2 安装工程竣工日期：第二条 合同文件施工图纸以及经双方授权工地代表签署的文字性资料为本合同的组成部分。第三条 标准和适用法律3.1 使用标准和规范：施工图中合同技术附件中所规定的技术要求及相关的国家行业规范与标准。3.2 适用法律法规

12、：中华人民共和国有关法律和河源市东源县有关法规及规范性文件。第四条 图纸及技术资料4.1 图纸保密要求：发包方所提供的图纸资料为发包方享有的技术权益，承包方仅限于本项目施工，不得用于其它项目。承包方未经发包方认可，不得复印、转借以及以任何形式泄漏给非施工人员或第三方并保证工程完工后及时把全部技术图纸资料归还给发包方，否则，发包方有权要求承包方按合同总金额的10%承担违约责任。4.2 发包方提供资料：本施工工程所需发包方提供的相关资料和图纸，承包方可根据现场情况适当调整除发包方代表反对以外；其余均由承包方参照发包方技术附件的要求以及行业规范自行设计，经发包方书面同意后方可施工。4.3 承包方应在

13、竣工之日起20天内或工程验收前提交2套完整的竣工图及施工过程中的原始记录、更改设计单、检验报告等有关竣工资料，竣工资料必须符合发包方档案统一规范，否则发包方有权拒绝结算。第五条 甲、乙双方授权工地代表5.l 发包方授权工地代表：按照合同条款行使合同约定的权力，履行合同约定的职责，其合法性需发包方书面委任。5.2 承包方授权工地代表：按照合同条款行使合同约定的权力，履行合同约定的职责，其合法性需承包方书面委任。5.3 甲、乙双方每周定期召开工程协调例会，参加例会人员应包括双方项目经理、现场代表、监理工程师。例会上承包方应对上周工作进行总结，并提出下周计划。发包方、监理对质量、进度作出点评。第六条

14、 双方责任：发包方：1、负责工程线路线行协调工作。2、负责本工程质量、施工安全、进度的检查监督工作，并协助承包方做好隐蔽工程的签证工作。3、及时按承包方申请的验收时间进行工程验收。4、负责开工前对承包方项目负责人的技术交底工作。承包方：1、按国家城乡电网建设与改造工程管理规定；电力建设工程施工技术管理导则及国家电力行业有关技术规范、规程组织施工，确保工程质量达到国家或行业标准。2、制订本工程施工组织设计、做好工程计划进度、工程各种施工记录。3、承包方应严格执行国务院颁发的建设工程安全生产管理条例、农村电网建设与改造工程施工现场安全措施管理办法及有关安全规程、规定的要求，切实做好施工中的安全工作

15、，加强施工中的安全防范措施。如承包方在施工中发生一切不安全的事故，应由承包方本身负责。4、承包方应负责所有材料的保管工作，并有专人负责材料的进出仓记录，如承包方的原因造成材料的丢失或损坏，均由承包方负责。5、负责提供所供设备材料的合格证明及相关文件资料。6、负责工程验收不合格部分的一切返修费用。7、承包方应积极配合发包方组织的施工质量及安全检查，对发包方提出的整改意见必须及时落实、整改。8、及时提供上级统一规范的竣工资料（一式三份）给发包方。9、 承包方负责安装水、电表，并向发包方支付施工用的水、电费，价格按供水、供电公司的价格执行。第七条 暂停施工、中止施工或重新分包7.1 如果因承包方工程

16、质量或工程进度不能满足发包方需求，发包方有权要求承包方暂停施工。承包方按要求暂停施工，并妥善保护已完工程，实施处理意见后提出复工要求，发包方批准后方可继续施工。发包方在收到承包方复工要求48小时内未予答复，承包方可自行恢复施工。7.2 终止施工或重新分包：如果因承包方工程质量或工程进度不能满足发包方需求，发包方有权要求承包方停止施工，承包方由于自身原因确定无法满足合同进度要求，发包方有权终止合同或者将一部分工程量分包给第三方。第八条 工期延误若合同的任一方由于不可抗力的原因，即双方不能控制的事件发生，如战争、地震及其它的不可抗力等原因影响了工期，则合同延期执行，工程延期时间与事件的持续时间相等

17、。第九条 工期提前根据工程实际情况，如发包方提出要求将工期提前，承包方应尽力确保，并由双方协商后签订提前竣工协议。第十条 安装质量和质量检查10.1工程质量10.1.1 承包方应对施工工程质量全面负责，施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。10.1.2 发包方确定为不合格的工程，承包方必须返工重来，费用由承包方自行承担。如果因此引起工期延误，承包方应无条件赶工并完成计划。10.2 质量检查：发包方代表有权按设计要求和有关验收规范标准进行检查。承包方也应加强自检，并作好必要的检查记录和签证。第十一条 隐蔽工程和中间验收工程具备覆盖、掩盖条件或达到合同条款的约定的中间验收部位，承包方自检合格

18、后，在隐蔽和中间验收24小时前通知发包方代表参加，通知内容包括承包方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包方准备验收记录，经验收合格，发包方代表在验收记录上签字后，方可进行覆盖和继续施工。验收不合格，承包方在限定时间内修改后重新验收。48小时内发包方代表不到场，承包方可自行隐蔽并视为发包方认可。第十二条 安装工程具备交接条件时，由承包方提前两天提出申请，发包方组织交接。第十三条 重新检验发包方代表提出对隐蔽工程重新检验要求时，承包方应按要求进行重检，并在检验后重新验收或修复。检验合格，发包方承担重新检验的工程费用；检验不合格，承包方承担发生的费用并应立即无偿进行修复。第十四条 合

19、同价款及调整14.1 本项目工程的合同总价为人民币贰佰捌拾万元整（￥480000.00）。14.2 当有以下情况之一时，可作价款调整。14.2.1 本合同规定之外的工程内容增减。14.2.2 本合同规定之内的工程量，如设计变更后单项工程上下变动在5%以内的合同总价不作调整，超过5%以上部分按实际结算。14.2.3 发包方代表确认的重大设计变更和工程洽商。第十五条 工程款支付及工程价格结算15.1 该工程完工，经发包方验收评定合格，在收到承包方开具的全额建安发票并办理完结算支付审批后10个工作日内付至实际结算总金额的90%；15.2 留结算总金额10作为质保金，质保期自调试合格满一年后无发现质量

20、问题到的，在15个工作日内将余款一次付清给承包方。第十六条 设计变更16.1 发包方或设备供应商提供的设计变更，必须经发包方人员签字方能有效，并要求在施工前通知承包方。16.2 承包方原则上应严格按图施工，不得随意更改设计，但确因需要应由承包方提出具体书面变更资料，经发包方代表同意并签证后，才能做出相应的设计变更。第十七条 竣工验收及工程保修17.1 本工程完工后，承包方严格执行发包方的验收标准和考核制度，包括中间验收、竣工验收，所有验收报告均应由承包方提供检测数据，并由发包方进行复检验收。17.2 承包方根据发包方要求，按国家及行业工程竣工有关规定向发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告。17

21、.3 发包方代表收到竣工验收报告后，应在10日内组织有关部门验收。17.4.工程交工验收后，工程（包括设备）质保期为年，自该生产线正常投产之日起计算满一年。质量保修证书在交工验收后由承包方填写交给发包方。由施工造成的工程质量问题，发包方应书面通知承包方并约定时间进行修理。在质保期内承包方拒不修理时，发包方可动用质保金请人修理，超支部分应由承包方负担。第十八条 解决争议的办法18.1 甲、乙双方如在合同履行过程中发生争议时，双方先通过友好协商解决，如协商不成时，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。18.2 发生争议后，除出现下列情况外，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好己完工程：18

22、.2.1 合同确己无法履行。18.2.2 双方协议停止施工。18.2.3 调解要求停止施工，且为双方接受。18.2.4 法院要求停止施工。第十九条 违约19.1甲、乙双方约定，违约应承担以下经济责任：19.1.1 发包方代表不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务，使合同无法履行的，应承担违约的责任，违约金按实际损失向承包方支付。19.1.2 承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求，或发生其它使合同无法履行的行为，承包方应承担违约责任，违约金按实际损失金额向发包方支付，且发包方有权单方解除合同因。除非发包方单方解除合同，承包方承担上述违约责

23、任后，仍应继续履行合同。19.2 在履行合同过程中，非法定事由或约定事由出现，一方擅自中途停止合同执行或中途终止合同，视为违约，违约方应承担违约责任，并支付合同总金额的15%违约金给守约方。19.3 承包方不得将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人；否则，发包方有权单方解除合同并按合同总金额的15%追究承包方的违约责任。第二十条 索赔当发生索赔时，可按以下规定向责任方索赔：20.1 有正当索赔理由，具有索赔事件发生时的有关证据。20.2 索赔事件发生后20个工作日内，索赔方向责任方发出要求索赔的通知。20.3 责任方在接到索赔通知后20个工作日内给予 确认，或要求提

24、供进一步补充索赔理由和证据，责任方在20个工作日内未给予答复，应视为该项索赔已经 确认。第二十一条 安全施工21.1 承包方按有关规定，采取严格的安全措施，施工人员必须带好安全劳保用品后方可上岗。发包方责任造成的安全事故由发包方负责，承包方责任造成的安全事故由承包方负责并承担因此发生的一切费用，第三方责任造成的安全事故由发包方协调或由仲裁机构仲裁。21.2 发生重大伤亡事故，承包方应按有关规定立即上报有关部门并通知发包方代表，同时按政府有关部门要求处理。21.3 承包方在施工过程中必须接受发包方现场安全调度的协调、管理，并配合相关施工单位积极完成施工任务，否则发包方有权按500-1000元/次

25、的罚款在工程款中扣除。第二十二条 保险22.1 发包方负责施工现场发包方提供的设备和材料及发包方人员的生命财产保险及其有关费用。22.2 承包方负责自己在施工现场的人员生命财产和机械设备的保险及其有关费用。第二十三条 合同的生效及终止23.1 本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。23.2 本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。第二十四条 合同份数本合同正本一式陆份，发包方执肆份，承包方执贰份，具有同等效力。第二十五条 其它25.l 本合同未尽事宜，另行协商解决。25.2 合同附件一为本合同的组成部分。发包方： 承包方：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：签约日期：

26、年 月 日 日期： 年 月 日 工程工程合同 篇4 合同编号：发包方：_承包方：_签约时间：签约地点：为了保证_施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。一、工程名称：_二、建筑面积(工程形式)：_三、施工地点：_四、工期：1、开工：_年_月_日;2、竣工：_年_月_日;3、合同工期总共历时_天。五、承包形式：_六、工程质量标准：_七、工程价款：共计人民币元。八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的_%，计_元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的_%，计_元;质保金_元

27、，质保期满后支付。九、质保期：_年。十、双方的责任义务1、发包方的责任义务为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;2、承包方的责任义务按发包方要求及图纸要求进行施工;如期完成施工任务;接受发包方的技术指导和质量标准要求;负责发包方提供料物及设备的保护;教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏;承担施工中的一切安全事故责任及费用;十一、其他1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。2、本合同未尽事

28、宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。发包方：承包方：委托代理人：委托代理人： 工程工程合同 篇5 甲方：乙方：按照平等互利、团结协作、共同发展的精神，经甲乙双方友好协商，就双方共同参与项目施工达成如下协议条款：第一条总则1.1本协议为双方一次性联合协议。协议的各项条款仅对项目施工具有约束力。1.2各项条款均应遵守国家颁布的各项法律、法规。1.3合作双方是独立的平等伙伴，按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。第二条工程项

29、目的安排及费用2.1该工程项目全部由乙方组织施工，并承担该项工程施工所发生的劳务费用、材料费用、机械费用、试验费用、缺陷修补费用、保险费用、税金以及甲方与业主签订的工程施工合同及往来文件中明示或暗示的所有风险和法律义务。2.2甲乙双方共同组成工程项目部，协调与业主及监理的关系。2.3甲乙双方的施工管理费用及人员工资、现场费用、差旅、通讯等费用由乙方负担。2.4乙方向甲方支付工程有效标价%的管理费用（不含税金、暂定金额按实际发生计取）。管理费用支付方式：。第三条甲方职责3.1项目部由甲方委派项目经理及财务人员各一名，参加工程及财务管理，负责工程施工进度、质量、安全及其他管理正常工作。3.2甲方在

30、工程现场设立双控银行账户，取款时需经甲方加盖公章乙方加盖财务主管印鉴共同确认。工程计量款到位后扣除甲方管理费用，余款在三日内拨付给乙方用于工程施工。3.3甲方在青岛完税后，甲方根据分包协议，负责向乙方出具代扣代收税款凭证。3.4协助乙方整理工程竣工资料。第四条乙方职责4.1项目部由乙方委派项目副经理，同时组织满足工程施工所需的人员及设备，注入工程施工所需资金，工程质量以现场监理验收为基准，以确保实施和完成合同工程及其缺陷的修复，并使人员稳定。如工程施工出现严重质量问题，甲方有权单方解除此协议，拒绝拨付工程进度款，并由乙方承担违约责任。4.2乙方所提供的人员，在施工过程中因业务素质低，不能胜任其

31、工作的，甲方有权要求撤换。4.3乙方对所承担的工程任务应具有强烈的责任感，维护甲方的企业信誉。因该工程施工所产生的债权、债务由乙方负责。乙方对承担的工程任务的工期、盾量、安全等承担全部经济及法律责任。4.4乙方管理人员必须遵守甲方的各项管理制度及国家有关法律、法规，服从项目部的统一领导。4.5支付甲方现场人员的工资、食宿、差旅及通讯等费用。4.6乙方不得以甲方及项目部的名义赊用任何人工、材料及机械设备。4.7乙方的财务管理实行财务自主、独立核算，自负盈亏。4.8本协议一式四份，甲乙双方各执二份，签字盖章后生效。甲方：法定代表人：委托代理人：（签字）年月日乙方：法定代表人：委托代理人：（签字）年

32、月日 工程工程合同 篇6 发包方： （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）根据贵州电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：一、 工程内容及承包方式1、工程内容：2、工程安装费 万元（具体明细见附表）：具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。4、工程工期：从 年 月 日至 年 月 日。二、工程价款的支付方式5、工程价款的支付方式：5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%5.2、工程竣工，经甲、乙双方及

33、现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。5.3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。三、工程管理6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的（1999）191号文关于农村电网建设与改造技术原则、贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则、贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求，及贵阳供电局下发的10kv配电线路实施技术规范、

34、低压配电技术规范施工验收。7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并

35、承担一切经济损失和法律责任。四、设备、材料供应与清理13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分（县）局签单到指定的地点领取主材。14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。15、乙方应将拆除的'旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。五、违约责任16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：责令乙方立即停止施工，不付乙方工程款，要求乙方承担一切经济损失和法律责任。17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从

36、保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。六、争议及其它20、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。22、未尽事宜，双方另行协商。23、附则：甲方（签章）： 乙方（签章）：法定代表人： 法定代表人：委托代理人（签名）： 委托代理人（签名）：年 月 日 年 月 日 工程工程合同 篇7 发包方（甲

37、方）：_承包方（乙方）：_根据中华人民共和国合同法及通信工程建设的有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1、工程名称：_；2、工程地点：_；3、工程范围和内容：_。第二条甲方权利和义务1、组织工程建设项目的技术交底，向乙方明确施工任务；2、提供必要的施工条件；3、负责主材的供应，详见发包人供应材料、设备一览表；4、指派甲方代表对建设工程项目进行全面协调和监督检查；5、在乙方提供全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收；6、按合同约定按时向乙方支付工程款。第三条乙方权利和义务1、必须具有经国家有关部门批准的通信行业施工

38、资质，并xxxxx公司xx分公司核准的施工入围资格，并向甲方提供企业（或公司）施工资质证书、企业基本情况等相关资料；2、应编制工程施工概、预算，经甲方书面认可后作为签订本合同暂定工程款的依据；3、乙方不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人；4、非经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包；5、精心组织施工管理人员、施工人员、材料、施工机械进场施工；6、合理组织施工，编制施工方案、施工总进度计划、材料供应计划，并在施工前送甲方备案；7、严格按设计文件及gb/t50312-20xx、本地网通信线路工程验收规范yd5051-97等规范要求施工；

39、8、做好施工材料的检验、清点和保管，乙方采购的材料应按照约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备的质量负责，采购的材料设备须经甲方书面认可后方能使用，采购的材料设备与设计或标准要求不符时，应重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用及延误工期的责任；9、服从甲方监理及甲方代表对施工过程的管理与监督，工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前小时以书面形式通知甲方监理及甲方代表验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录，验收合格，甲方监理及甲方代表在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。否则，甲方有权要求乙方

40、返工，并由乙方承担返工费用及延误工期的责任；10、线路工程的施工，乙方同时承担电话机及数据终端的安装任务。在施工过程中和工程竣工后半年内，乙方应服从甲方的要求进行该项目范围内的电话机及数据终端的安装工作。安装费用由甲乙双方商议决定。11、施工过程中必须严格遵守安全操作规程，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，切实做好安全生产工作。乙方在施工中所发生的一切人身伤亡事故和施工单位原因造成的设备事故，事故的责任和因此发生的费用由乙方承担，并不得因此影响工程进度。第四条工程期限本工程开工日期_年_月_日，竣工日期_年_月_日。第五条竣工验收1、工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告。同时乙方应在一

41、周内按xx网建200xxx号关于工程竣工文件编制规定的要求编制完整的竣工文件。2、甲方收到乙方提供的全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收，验收以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。3、验收合格后，双方签署竣工验收通过的文件，并将工程移交给甲方管理。验收中如发现有不符质量要求的，由乙方负责修改再进行验收。竣工日期以验收通过的日期为准。第六条质量保证1、保修期限：工程竣工验收通过后十二个月；2、保修责任：乙方对交付的工程在质量保修期内承担质量保修责任，由于乙方施工原因造成的质量问题，乙方负责无偿修复。第七条工程考核1、乙方采购

42、的材料不符合质量标准或弄虚作假、以次充好，一经发现，乙方自行承担整改所需的工料费，同时向甲方支付工程最终结算价款%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除。情节恶劣的，取消乙方入围施工资格。2、除甲方原因及不可抗力外，工期延误的责任由乙方承担，每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款_%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除。3、不服从甲方指挥，拒绝或延误电话机及数据终端安装，乙方向甲方支付工程最终结算价款%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除，并同时取消乙方入围施工资格。4、未按期按xx网建200xx号关于工程竣工文件编制规定的要求编制完整的竣工文件的，每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款x%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除。第八条工程价款的结算与支付1、本工程采用包工部分包料方式，根据乙方编制的施工预算，合同价暂定为。2、工程竣工后，由乙方按照邮电部（1995）626号文件通信建设工程概算、预算编制办法及费用定额的规定据实编制竣工决算报告，经甲方指定的具有通信工程审计资质的第三方审计，审计费的支付按xx省物价局x价服20xxxxx号文件执行。3、工程最终结算款的确定：工程最终结算款由以下两部分组成：（1）审计审定价款中乙方采购的材料款和其他费用不作调整，按审计的价款确定；（2）审计审定价款中的建筑安装工程费部分（扣除材料费以外