配电室设备安装合同

1、配电室设备安装合同某工程配电设备安装工程合同发包人：甲公司承包人：乙公司发包人：甲公司以下简称甲方承包人：乙公司以下简称乙方按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和国家电力电器安装工程的有关规定，以及国家其它有关法律法规，在公平、自愿、公正和老实守信的根底上，双方就本工程详细事项协商全都，订立本合同。一、工程概况1.1工程名称：某工程配电设备安装工程1.2工程地点：二、工程内容2.1承包范围：主要内容以甲方供应的施工图纸及工程量清单为准。包括5台变压器、高压开关柜15面，低压开关柜37面，智能电流柜、户外环网柜各1面的安装调试；电缆沟、工井的挖填；配套电缆的敷设、割接等。2.2承包方式

2、：本工程采纳固定全费用综合单价合同。开工后按固定综合单价和实际发生的工程量结算。包括但不限于外购、外协、配套件、原材料及生产制造、包装、保险、税费、管理、运杂、装卸车、采保费、施工中所发生的安装、调试、措施费、协作、场内运输费、检验检测、培训、验收、图纸资料、技术效劳、质保期内维保费、利润等全部费用。配电室内设备变压器、高压柜、低压柜、直流屏由甲方选购，不含在本次招标范围内。三、合同文件的组成以下文件是构本钱合同不行分割的局部，具有同样法律约束力：3.1甲方的会谈文件以及相关的补充文件；3.2成交通知书；3.3施工清单、施工图纸、工程进度表、经济签证等。3.4乙方全部的报价文件及会谈过程中全部

3、书面承诺；排序在前者优先说明。四、合同工期合同签订后60日历天完成设备至工地后20日历天内完成，具备送电条件。自监理工程师下达开工令之日起计算工期。假设有甲方缘由或不行抗力的因素，那么工期顺延。假设出现如下状况，经甲方确认，工期可以顺延：1.工程改变或设计变更较大；2.一周内，非乙方缘由造成停工累计超过8小时；3.不行抗力的因素；4.因甲方缘由造成无法准时开工的。五、质量标准乙方依据甲方供应的图纸及资料进展施工，执行建筑工程施工质量验收标准、电力建立施工及验收标准，以烟台供电公司及相关部门验收合格并送电为准。六、合同价款及结算方式本工程采纳固定全费用综合单价合同，结算时以甲方、乙方、监理三方签

4、字确认的工程量为准，中介机审核确认。合同暂定价款：元人民币，大写。6.1有清单报价的工程结算执行清单报价的综合单价；6.2无清单报价的工程双方定价；6.3如工程发生变更时，甲方应提早通知乙方，并马上办理工程变更签证。工程中发生隐藏工程必需现场办理签证。七、付款方式7.1合同签订后，在进场施工10天前，甲方向乙方支付万元作为备料款。7.2工程全部完工，经开工验收合格后，甲方向乙方支付至结算总价款的 %含万元备料款，余款除结算总价款5% 作为质保金外，全部用做抵顶某工程商品房。商品房的详细楼层、房号届时双方商定，销售价格在正式送电后15日内，甲乙双方签订的商品房买卖合同或购房协议时的市场销售价为准

5、。7.3结算总价款 5% 的质保金在质保期满，经甲方、乙方及监理方共同确认无质量问题后，15日内无息返还。八、开工验收8.1按国家电力建立工程质量管理等相关标准、标准文件及选购人要求进展施工，工程具备验收条件乙方供应开工资料及相关的调试记录并按电力建立施工及验收标准等规定向电力有关部门提交开工资料及调试记录，并联络甲方及设计代表和烟台供电公司等有关管理运行部门代表，共同对工程进展验收送电。工程质量达不到合格要求的，乙方须无偿返工修整，直至合格工期不予顺延。8.2工程开工后乙方需向甲方供应检验报告原件1份，相关检验、检测等一切费用乙方负担。假设由于特别缘由而导致某些分部工程工程需要甩项施工时，必

6、需由双方订立书面甩项开工协议，以明确各方责任，在未订立书面甩项开工协议前乙方必需依设计完成施工。8.3整个工程开工后具备送电条件，乙方提交单位工程开工验收单，甲方、工程监理、乙方及烟台供电公司等相关部门共同对开工的工程进展验收，验收合格送电后，即视为该工程合格。九、保修及售后效劳本工程整体保修期2年。自设备安装完成，通过验收并移交给甲方起计算。保修期内假设有质量问题，乙方接到甲方修理通知后，2小时内到场免费修理，12小时内排除故障，无特别状况修理时间不超过24小时。十、双方责任10.1甲方责任：10.1.1供应施工区域内的隐藏管线具体图纸及资料；10.1.2负责施工现场“三通一平；10.1.3

7、向乙方供应技术要求和供电技术参数；10.1.4协调督促总包方和其它专业单位，为乙方制造有力施工条件。乙方进场后，必需按总承包单位现场管理要求，自备符合主管部门规定的设备接水接电，并担当用水用电费用。每度电1.5 元。10.2乙方责任：10.2.1按合同规定时间，保质保量完成合同中规定承包范围内的工作。10.2.2依据施工图纸及现场实际状况向甲方供应施工组织设计及施工方案。10.2.3遵守政府有关主管部门对施工场地绿化、交通、施工噪音以及环境爱护和平安生产等的管理规定，按规定办理有关手续，乙方担当相关费用并以书面形式通知甲方。10.2.4保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定；真正的做到文明

8、施工，完工前清理现场，担当因自身缘由违背有关规定造成的损失和罚款；10.2.5工程未交付未交付指单项位工程开工验收单签字盖章之前甲方之前所发生一切损坏、丧失由乙方自费予以修复。10.2.6工程开工后准时向甲方报送工程决算书，并向电力有关部门提交开工验收资料。10.2.7向供电公司等有关送电管理运行部门提交相关的开工资料及调试记录，保证工程到达供电部门的送电要求。10.2.8保修事宜执行电力建立工程质量管理方法等规定工程验收、送电后两年内。10.2.9工程交付甲方两年内非甲方有意或重大过失用法不当造成的问题由乙方负责无偿解决。10.2.10乙方须严格遵守烟台市平安监视管理部门及总承包单位现场平安

9、管理的各项管理规定并落实到位；应全面负责施工人员的人身平安及保险事宜，按国家规定及施工需要做好平安防护的各项措施，施工中乙方施工人员所发生的平安事故及其别人身损害等所发生的全部罚款、经济赔偿及平安责任均由乙方担当。10.2.11甲供设备只负责运到工地并卸车，乙方负责甲供设备的场内运输及安装等。10.2.12乙方已自行对现场进展踏勘，考虑设备尺寸对配电室的影响，对顶管、配电室、道路、绿化现况等进展全面的理解。乙方在施工过程中，如需改造配电室内设施及室外路面、绿化等，全部费用均由乙方自行担当。十一、违约责任11.1假如双方任何一方没有根据商定履行合同，除按本合同有关条款的商定担当违约责任外，造成损

10、失的一方，应担当对方的经济损失。11.2在合同商定时间内，甲方如未向乙方准时支付工程款，每拖延一天按应付款的0.2担当违约金，违约金最高限额为合同总价的3%。11.3除不行抗力缘由造成的停工外，乙方达不到工期包括总工期及分项分阶段工期要求，或甲方认为本合同工程或其任何局部的进度过慢，不能按预定的工期竣工的，乙方须在甲方限定的期限内到达工期要求，乙方负担由此产生的全部费用。如乙方未在限定期限内到达要求工期，或在分项分阶段反复出现延误工期现象，甲方有权解除合同并另行选择施工队伍。同时向乙方追索合同总价的0.2/天的违约金。误期违约金最高限额为合同总价的3%。11.4工程质量达不到商定标准时，一经发觉，乙方需在甲方限定时间内进展返工处理，直至到达商定标准，乙方担当返工的全部费用、工期不予顺延，并向甲方交付合同总价1%的质量违约金。十二、争议的解决本合同一经签订即具有法律效力，任何一方不得无故中止或解除。合同履行中发生争议应协商解决，协商不成的，依法向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。十三、其他商定13.1本合同未尽事宜，双方