复习题三--工程合同管理复习题

1、复习题三一、单项选择题1施工合同文本规定，发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的（ c ） 。a. 由承包人负责，费用由承包人承担b. 由发包人负责，费用由发包人承担c. 由承包人负责，费用由发包人承担d. 由发包人负责，费用由承包人承担2施工合同文本规定，设备安装工程具备无负荷联动试车条件，由（ a ）组织试车。a. 发包人 b. 承包人 c. 工程师 d. 监理单位3施工合同文本规定，工程师未按规定参加某隐蔽工程的验收，工程隐蔽后，工程师提出重新检验要求，重要检验的结果为合格，重新检验造成的费用损失应当由（a）承担。a. 发包人 b. 承包人 c. 工程师 d. 监理单位4 承包商按照监

2、理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修改、重新隐蔽的费用的损失和工期处理为（ b ）a. 费用和工期损失全部由业主承担b. 费用和工期损失全部由承包商承担c. 费用由承包商承担，工期给予顺延d. 工期不予顺延，但费用由业主给予补偿5承包商签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时， （ a ） 。a. 应征得业主同意b. 可不经过业主同意c. 自行决定后通知业主d. 自行决定后通知监理工程师6已竣工工程交付使用之前应由（ b ）负责成品保护工作。a. 建设单位b. 施工单位c.

3、监理单位d. 协商解决单位7因不可抗力发生的费用应由（ d ）承担。a. 甲方承担b. 乙方承担c. 甲乙方共同承担d. 甲乙方分别承担8承包商自有的施工机具运入工地后，若其他工程项目施工中需用时， （ d ）a. 可自行运出工地b.不能自行运出工地c. 需经业主批准后才能运出工地d. 需经工程师批准后才能运出工地9 监理工程师通知承包商进行工程量计量后， 承包商在约定时间未派人参加， 则（ a ） 。a. 监理工程师单独计量有效b. 监理工程师单独计量无效c. 监理工程师应推迟计量时间 d. 监理工程师单独计量后再请承包商确认10 fidic 合同条件规定的“合同有效期”是指从合同签字之日起

4、，至（ d ）止。a. 颁发工程移交证书日 b. 工程移交证书中注明的竣工日c. 颁发解除缺陷责任证书日 d. 承包商提交的结清单生效日11. fidic施工合同条件规定，包含在合同价格之内的暂定金使用归（ b ）控制。a.业主 b. 工程师 c. 承包商 d.工程师和承包商共同12. 按照施工合同中索赔程序的规定，承包方受到不属于他应承担责任事件而受到损害，应在事件发 生后28天内首先向工程师提交（ b ）。a.索赔证据 b.索赔意向通知 c.索赔依据 d.索赔报告13. fidic合同条件规定，当组成合同各条件的约定有矛盾或歧议时应由（ c ）解释。a.业主 b. 承包商 c. 监理工程师

5、 d.业主与承包商协商14. fidic合同条件规定，计算承包商的施工工期是从开工令之日起到监理工程师签发的（b ）之日为止。a.工程移交证书 b.工程移交证书指明的竣工日c.解除缺陷责任证书d.最终支付证书15. fidic合同条件规定，承包商本月完成的工程量较少，应支付的工程进度款结算额小于监理工程师签证的最小金额时，（c ）。a.本月工程量不予计量b.按实际完成的工程量支付应得款c.本月不支付d.按计划工程量支付，从下月的应得款内扣回不足部分16. fidic合同条件规定，从开工后第一个月支付工程进度款开始扣留的保留金，在颁发工程移交证 书后，业主应（ b ）。a.仍不返还承包商b.返还

6、承包商一半c.返还承包商一半和利息d.全部返还承包商17. fidic合同条件中规定的“指定分包商”是指承担部分施工任务的单位，他是（a ）。a.由业主选定，与总包商签订合同b.由总包商选定，与业主签订合同c.由监理工程师选定，与业主签订合同d.由业主选定，与监理工程师签订合同18. fidic 土木工程施工合同条件规定，工程师颁发工程移交证书的条件为（c ）。a.工程最终竣工b.工程全部完工c.工程基本竣工并通过竣工检验d.工程基本完工19. fidic 土木工程施工合同条件规定，（a ）有权将工程部分项目交由指定分包商实施。a.业主 b. 承包商 c. 工程师 d.建设行政主管部门20.

7、fidic 土木工程施工合同条件规定，承包商投保工程险时，应以（ c ）名义进行。a.承包商 b. 业主 c.承包商和业主d.视情况而定21. fidcic 土木工程施工合同条件规定，当监理工程师与承包商就索赔问题谈判不能达成一致意见时，应由（b ）。a. 业主裁定 b. 业主协调监理工程师和承包商意见c. 监理工程师决定d. 第三方调解解决22 fidic 土木工程施工合同条件适用（ a ） 。a. 单价合同 b. 总价合同 c. 成本加酬金合同 d. 任何合同23施工合同示范文本规定，施工中遇到有价值的地下文物后，承包商应立即停止施工并采取有效保 护措施，对打乱施工计划的后果责任是（ d

8、） 。a. 承包商承担保护措施费用，工期不予顺延b. 承包商承担保护措施费用，工期予以顺延c. 业主承担保护措施费用，工期不予顺延d. 业主承担保护措施费用，工期予以顺延24建设工程进入缺陷责任期后，应由（a ）负责对已建工程的照管。a. 业主 b. 监理工程师c. 承包商 d. 承包商与监理工程师共同25 我国施工合同示范本规定，工程师在收到承包人提交的索赔报告后的28 天内未作出任何答复，则该索赔应认为（ d ） 。a. 已经批准b. 被拒绝 c. 尚待批准d. 已经被认可26 施工合同中索赔的性质属于（a ） 。a. 经济补偿b. 经济惩罚 c. 经济制裁d. 经济补偿和经济制裁27 下

9、列（c ）能作为承包商的索赔证据a. 索赔事件发生时的口头协议b. 在会议纪要中双方确认的商讨性意见c. 有业主签名的有关电传d. 未经监理工程师签署认可的电话记录二、判断题1 合同法律关系的主体可以是国家机关。（ v ）2 诉讼时效是指权利人在法定期间内， 未向人民法院提出诉讼请求保护其权利时， 法律规定消灭胜诉权的制度。（ v ）3 业主对监理单位提交的阶段酬金支付通知书中部分酬金项目有异议， 拒付该阶段的全部酬金， 时间超过合同约定应支付时间 30 天。 监理单位为了保护自己的合法权益， 可在第 31天向业主发出违约通知，并随即暂停监理服务。（ x ）4 监理单位未能在监理合同约定的期限

10、内完成规定的全部监理任务， 应承担拖期违约赔偿责任。（x ）5 某项有特殊专业要求的招标工程， 资格预审时发现投标单位最近几年虽然已实施的大型工程较多，但缺乏与招标工程同类工程的施工经验，则应判定该单位不具备投标资格。（v ）6 评标工作由评标委员会或评标小组公开进行。（ v ）7 工程项目监理招标，在技术上达到要求标准的前提下，主要考虑报价的竞争性。（x ）8应根据工程项目特点，技术经济指标，以及确保工程成本, 工期和质量的要求来考虑选用哪种计价方式的合同类型。（v ）9.施工合同工程转包是工程分包的一种特殊形式。（x ）10 在施工过程中，对有缺陷工程的修复，在工程师指示的合理时间内，如果

11、承包商没有完成或他无力完成缺陷工程的修复工作，业主不可以雇佣其他人来完成。（x ）11只有由于业主不履行合同的行为责任原因导致承包商的合法权益受到损害，承包商才可提出索赔。 （x ）12业主退还承包商履约保函，并按结清单支付后，承包商仍有权就合同履行过程中的有关事宜再向 业主提出索赔要求。（x ）三、简答题1、订立施工合同需要具备哪些条件？答： （ 1）初步设计已经批准（ 2）工程项目已经列入年度建设计划（ 3）有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料（ 4）建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实（ 5）对于招投标工程，中标通知书已经下达。2、什么是暂定金额，一般用于哪些方面的支付？答： （

12、 1）暂定金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。暂定 金额实质上是一笔雇主方的备用金，用于招标时尚未确定或不可预见项目的储备金额。（ 2）暂量金额的使用归工程师控制，施工过程中工程师有权依据工程进展的实际需要经雇主同意后，用于施工或提供物资、设备，以及技术服务等内容的开支，也可以作为供 意外用途的开支。工程师有权全部使用、部分使用或全部不用，可以用于承包商完成的工 作，也可以用于指定分包商完成的工作。11 fidic 合同条件下，指定分包商与一般分包商的区别？答： （ 1）选择分包单位的权利不同（ 2）分包合同的工作内容不同（ 3）工程款的支付开支项目不同（ 4）雇主对

13、分包商利益的保护不同（ 5）承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同4、承包商索赔要求成立必须具备哪些条件？答：（ 1 ）与合同相比较已经造成实际的额外费用增加或工期损失；(2)造成费用增加或工期损失的原因不是由于承包商自身责任所造成；(3)这种经济损失或权利损害也不是应由承包商承担的风险；(4)承包商在事件发生后的规定时限内提出了书面的索赔意向通知和索赔文件。5、监理工程师颁发的工程移交证书有何作用？答：(1)表示工程已经达到基本竣工要求并已经通过竣工验收，工程移交给业主使用，照 管责任和风险同时转移。以后再发生使用不当造成的质量问题等，承包商不负责任。(2)颁发工程移交证书后，业主应在一定

14、期限内支付除质保金外的工程余款，包括返还承包商一半的保留金。(3)标志着质量保修期的开始。6、我国建设工程施工合同 (示范文本)规定的施工索赔程序？答：索赔事件发生后 28d内，向工程师发出索赔意向通知；发出索赔意向通知后的28d内，向工程师提出补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料；工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28d内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28d内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28d内，向工

15、程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 101878660869628802170