电力工程施工合同协议书范本 通用版

1、电力工程施工合同协议书范本 通用版甲方：乙方：按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国电力法等有关法律、法规的规定，结合本工程详细状况，经友好协商，双方达成协议如下；第一条工程概况一工程名称：工程地点：二工程内容及范围：包工、包料、包工期、包质量、包平安、包文明施工、包验收、包税金详细有承包人按发包人图纸要求施工三甲方以书面通知形式要求增加或调整施行合同工程范围的变更内容或增加的工程包括因设计变更而发生的增加工程被视作本工程范围内的工程内容，承包人不得回绝，且在通知规定的合理期限内完成工程内容，而此等增加的工程的计价按本合同条件的商定进展；承包人承诺不以现场条件不具备或价格未审定等缘由除发包人

2、自身缘由为理由停顿施工或拒不执行发包人指令。四发包人保存合理增减承包人承包范围的权利，承包人承诺不因此向发包人索取任何形的补偿。其次条甲方责任甲方必需供应符合条件的施工场地予乙方进场施工，并提早日以书面形式通知乙方进场施工时间。甲方所供应符合条件的施工场地的标准包括但不限于以下范围：一向乙方供应相关部门批复的供电方案或申报供电方案所需的资料；二向乙方供应现场施工所需的设备运输道路、设备安装、施工用水/电等相关条件，协调处理施工现场中的相关问题；三按本合同商定向乙方支付工程款,逾期支付的，每日按应付款额的银行同期贷款利率向乙方支付违约金。第三条乙方责任一按照审批后的图纸按期施工；二施工质量满足设

3、计要求，并到达当地供电部门的验收合格标准；三施工期间执行电力建立平安施工管理的有关规定，仔细实行平安防护措施，保证施工平安；四乙方负责供应工程所需的设备、材料详细见附件工程预算书中材料表，设备、材料及运输费用已包含在工程造价款中，甲方无须另行向乙方支付；五乙方应保证供应的设备、材料符合现行的电气装置安装工程施工及验收标准的要求；六开工至工程验收合格期间，工程所需的设备、材料均由乙方负责保管；工程验收合格后，上述设备、材料全部权转移为甲方全部并保管，但甲方未按本合同支付清全部合同款的除外；七因工程质量不合格未能通过验收并造成返工的，产生的费用由乙方担当；第四条工期一开工日期：_年_月_日，开工日

4、期：_年_月_日，工期：天(日历天)。二对以下状况造成开工日期推延的为工期延误，经双方代表确认并以书面形式签证后，工期相应顺延：1.因发包人的临时决策如重大设计变更等缘由造成施工方法与设计规定不符而增加工程量影响进度；2. 施工过程中因停水停电造成停工连续长达8小时以上；3.因遭人力不行抗拒的自然灾难如台风、水灾、自然缘由发生的火灾、地震等或停水、停电等从而影响工程进度的。第五条合同价款及支付方式一合同价款：￥大写：以上价格为暂定合同价，结算时以投标单价、报价单或预算表本合同附件中发包人核定的单价为标准，结算时按开工图及gb500-2008清单计价标准计算总价。(二) 如工程发生增加或其他变更

5、，承包人必需在工程增加或变更之日起十五日内向发包人就增加或变更的工程工程提出书面确认要求，否那么，视为承包人放弃该增加或变更的费用，承包人自行担当全部责任。如有设计变更，合同清单或预算表中有综合单价的那么执行投标或预算内的综合单价。假设合同工程量清单中没有可供换算的类似工程，那么按以下方法计算单价：合同单价采纳广东地区现行定额计价。1工程分专业按_年广东省现行最新工程综合定额计算人工、材料和机械消耗数量。2按施工同期珠海工程造价信息公布的人工单价_(1)款计算的人工消耗量，得出新单价的人工费。3材料费按施工同期珠海工程造价信息公布的珠海市建材设备市场价中的中档价格，中档价没有的套高档价_(1)

6、款计算的材料消耗量。汇总得出新单价的材料费。如珠海工程造价信息公布的珠海市建材设备市场价无价格可以用法，由承包人按本合同规定期限报业主审批确认价格，业主要求承包人供应的材料报价的根据包括但不限于选购合同、发票等证明文件，承包人不得回绝。4机械费按定额基价_消耗量，得出新单价的机械费机械费不调整价差。将(2)款计算出的人工费加上(3)款计算出的材料费再加(4)款计算出的机械费后_1+8%综合费率其中：人工费、材料费、机械费合计为100%，综合费率为8%，得出新的单价。5假设无法按上述工程综合定额计算人工、材料和机械消耗数量，那么双方结合图纸和施工现场状况进展测算得出消耗量；假设没有上述当期工程材

7、料、机械台班指导价格的，那么由承包人报价，业主审批。但承包人应依据业主要求同时供应包括但不限于选购合同、发票等证明文件，假设发觉承包人供应的是虚假的证明文件，业主可单方面定价。新的综合单价按人工费+材料费+机械费_1+8%综合费率得出。6综合费率包括工地及公司管理费、保险、利润、税金及一切政府收费等。对于主材为选购成品、根本不需任何加工或安装即可应用的，新的综合单价按主材费_1+3%综合费率得出，税金另计。三付款方式1. 合同生效之日起天内，甲方向乙方预付合同款的 % 即￥：元大写：作为工程备料款。2.乙方每月25日提交进度款申请报告含形象进度、具体工程量及组价根据，发包人审核确认后，10个工

8、作日内支付当月审核工程量的 %进度款(其中,前两个月的进度款分别扣除合同款 %的预付款，工程缺乏一个月的在首月进度款扣除全部预付款)。3. 本工程开工并经本工程指定的政府部门验收合格后，由承包人向发包人提交工程款申请及已完成工程量，发包人审核确认后十个工作日内，支付审核工程量的 %。完成开工结算审核后，承包人提交工程款申请并经发包人确认后付至结算价的；4. 合同款 %即￥：元大写：作为工程质量保修金，由甲方在保修期满后，由承包人提出申请，经发包人确认后10天内，将剩余的质量保修金免息退还乙方。5.乙方在申请每期付款前必需供应当期付款金额的工程发票。第六条开工验收一本合同中所提及的开工验收指工程

9、开工后验收；二工程开工后，甲方在收到乙方的开工报告之日起3天内向乙方供应开工报告书中所列资料，乙方在收齐甲方验收资料_日内完成向局的验收申请手续；三未阅历收，甲方提早用法或擅自动用工程设施而产生的一切问题，由甲方担当全部责任。第七条违约责任一发包人在本合同第四条其次款第1项商定的开工日期不能向承包人交出施工场地或施工用水电不能正常保证时，工期顺延，从发包人满足上述条件之日起计算。二因本合同其次条其次款第2项的缘由致使工程暂停、延期或中止的，工期相应顺延。三工程质量达不到合同商定质量标准的，应马上实行修复、重建等补救措施，直至工程质量到达商定标准，所发生的新增费用由承包人担当，且工期不顺延。假设

10、承包人怠于履行补救义务，发包人有权要求承包人支付按本合同暂定总价计算 20% 的违约金，所支付的违约金缺乏弥补发包人实际经济损失的，发包人有权要求承包人赔偿一切经济损失。四因承包人缘由不能根据本合同商定的工期、工程师同意的顺延工期或因发包方缘由顺延后的工期开工的，每逾期一天按合同暂定总价的 0.5 %向发包人支付逾期违约金；假设逾期超过 10天的，视为承包人不能开工，发包人有权单方解除合同，并要求承包人按合同暂定总价的20%支付违约金，所支付的违约金缺乏以弥补损失的，发包人还有权要求承包人赔偿全部损失。五因承包人缘由包括但不限于材料、设备及工程施工质量问题致使工程在合理用法期限内以及工程施工过

11、程中造成发包人、第三方人身损害和财产损失的，承包人应担当全部损害赔偿责任。六未经发包人书面同意，承包人不得擅自将本合同项下工程进展任何形式的分包和违法转包。一经发觉，发包人有权马上单方终止合同，不予支付任何款项已支付的款项承包人应在发包人要求的时间内全数退还并按同期银行贷款利率计付利息，并要求承包人按合同暂定总价计算的20向发包人支付违约金。七承包人违背本合同规定承包人应尽义务的，除有特殊商定外，应向发包人支付按合同暂定总价计算的20违约金。第八条保修工程开工验收合格之日起12个月内为工程质量保修期。保修期内出现的工程质量问题，由乙方免费负责修理；非乙方质量缘由造成设备损坏的，乙方可供应修复效劳，所需费用由甲方担当。第九条争议合同执行过程中，如发生争议，双方应协商解决，协商不成，向合同签订地的法院提起诉讼。第十条