管网施工合同

1、cheng水厂供水管网工程 施工合同（编号：SJZLS-施工-2014-004）工程名称：水厂供水管网工程施工发包方（发包方）：承包方（承包方）：签订地点:郑州市上街区签订日期：二一四年一月水厂供水管网工程施工合同发包人（发包方）：自来水公司 承包人（承包方）：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律、 法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就郑州市上街区水厂供水 管网工程施工事项协商一致，订立本合同双方共同遵守。第一条基本情况1、工程概况工程名称：郑州市上街区水厂供水管网工程施工。工程地点：郑州市上街区。2、工程承包范围及方式承包范围： 水厂供水管网工程施工。工程内容：

2、 水厂供水管网工程施工。包括球墨铸铁管、PE管、阀门及 阀门检查井、管件、管沟开挖及回填、路面拆除及管道碰头、试压冲洗、余 土外运等工作内容。提供所有机械、人工、资料整编，与此工程有关的检验 检测等。承包方式：本工程是包主材、包工、包施工辅材，包机械、包工期、包 质量、包安全的单价合同。以实际完成的工作量乘以单价计算工程款。3、合同工期与工程质量合同工期：以发包方要求的合理工期为准，在承包方同意发包方规定的 工期后，工期不得更改。工程质量标准：质量应符合设计图纸、相关规范条款及有关标准要求， 执行国家、河南省、郑州市现行验收评定标准。4、合同单价、总价与支付方式合同单价：承包方以包工包料的方式

3、承包该工程，包括：设备进出场运 输及安拆费、施工费、放线费、检验检测费、管理费（包含水电费、基础资 料等）。合同单价附后。支付方式：本工程按所规定的合同单价据实结算，不预付工程款。本工 程完成具备通水条件后，甲方按实际完成工程量付给乙方 80%的工程款；经 有关单位验收合格后，甲方按实际完成工程量付给乙方 15%的工程款；剩余 工程款5%做为工程质保金，质保期按照行业有关规定执行。工程款的支付程序按照 自来水公司工程款审批及支付流程执行。 第二条施工设备材料1、本项目管网施工所用设备材料均由承包方提供，承包方所用设备材 料应符合相应的国家规范标准，发包方有权对承包方所用设备材料进行检 查，如发

4、现不合格，发包方有权要求承包方整改，由此所导致的工期延误等 责任由承包方承担，并赔偿发包方因此造成的损失。第三条发包方的责任和义务1 、一切证件、批件、所缴纳的费用按有关规定属于甲方负责的由甲 方负责。2、开工前提供正规施工用水接头和施工电源接点，接线点符合安全用 电规范。3、向承包方提供施工蓝图叁份地质勘察报告及有关资料各壹份。指定 相关单位函件签收人及通讯方式。组织有关部门对施工图纸进行会审。4、委派工地负责人和监理工程师进行对工程桩记录及相关资料签证， 需要旁站的甲方及监理人员应配合乙方施工作息时间，作息时间的变更提前 12小时送达监理。5、出现质量事故时甲方负责向设计部门申请出具常规经

5、济合理的设计 处理方案。第四条 承包方的责任和义务1、承包方在施工过程中应遵守自来水公司的上街区水厂供水工程工 程、安全、质量管理制度汇编中相关的规章制度。2、组织施工机械设备、人员和材料进场，保证工程按发包方要求及时 开工，负责桩机正常运行，保证施工质量和进度。3、遵守国家及地方有关工程建设安全生产管理规定，严格按安全规程 组织施工。安全生产由乙方负责。4、承包方必须做到文明施工，保持施工现场的整洁，创造一个良好的 施工环境。5、承包方应服从甲方代表和监理人员的监督和管理，相互配合，不得 野蛮施工，如出现质量问题、安全隐患、发包方派驻的工程师有权要求其及 时整改。6、做好每根管道的施工记录资

6、料和隐蔽工程签证等相关施工现场资料， 为甲方支付施工费进度款、基础单项工程验收、管桩压桩分项工程结算、整 改提供依据。7、承包方负责与本工程有关的竣工资料的收集、整理、报验。第五条工期约定1、发包方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得承包方同意，并 支付承包方因赶工采取的措施费用。2、因发包方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。3、因承包方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不 顺延。4、因设计变更或非承包方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因 素影响，导致停工8小时以上，工期相应顺延。5、承包方负责协调好管网施工单位与周边村民的关系。第六条验收1、工程验收以施工图纸和设计变

7、更通知书，图纸会审纪要，国家颁发 的工程施工验收规范及质量检验标准为依据。通过质监部门及有关单位 的质量验收，达到合格标准。2、工程量的计算：以施工图纸中标注的长度进行计算，如果施工深度 不够，发包方有权要求重新施工，工程量应由甲乙双方代表现场签字确认并 作为工程结算依据。第七条违约责任1、由于发包方原因导致延期开工或中途停工，发包方应补偿承包方因 停工、窝工所造成的损失。2、 由于承包方原因，逾期竣工，每逾期一天，承包方支付发包方1000 元违约金。3、由某方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协 议并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第七条合同组成的文件1、本合同、工程施工

8、安全合同2、施工图纸、标准、规范及有关技术文件；3、上街区水厂供水工程工程、安全、质量管理制度汇编。第八条争议处理方式在本合同履行过程中，出现任何争议时，双方应通过友好协商的办法解 决，协商不成时，任何一方均可向郑州市人民法院起诉。第九条附则1、本合同一式陆份，其中甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力。2、本合同经双方签字盖章之日起生效，各自履行完义务后自行失效。3、本合同未尽事宜，由双方协商解决。承包人（盖章）法定代表人：委托代理人：日 期：发包人（盖章）：法定代表人：委托代理人：日 期：附件一:工程施工安全合同发包人（发包方）：自来水公司承包人（承包方）：为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明

9、确双方的安全责任，确保施工 中人身、设备、设施和第三方安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一 致签订本合同。第一条 工程项目：郑州市上街区水厂供水管网工程施工。第二条 施工地址：郑州市上街区。第三条发包方安全责任1、开工前发包方对承包方进行施工安全技术交底。2、发包方应要求承包方制定施工安全措施。3、发包方有权检查督促承包方执行有关安全生产方面的工作规定，对 承包方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书， 直至清退出场。4、发包方指派人员负责与承包方联系安全生产方面的工作。5、发包方有权对承包方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作 规程的抽考。6、发包方不得要求承包方

10、违反安全管理规定进行施工。第四条承包方安全责任1、承包方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤 害、设备损坏、及造成第三方损害事故承担全部安全责任。承包方应切实履 行以下安全责任：2、承包方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应 的安全管理制度；严格执行安全生产规定、制度。3、承包方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、 有效。4、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规 章制度，保证其用工的合法性。承包方必须按国家有关规定，为施工人员进 行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。5、 施工期间，承包方应指派作为安全现场监护人、安

11、全工作 联系人。6、承包方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工 人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措 施或未交底严禁布置施工。7、承包方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量 和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，承包方 对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备、设施损坏负责。8开工前，承包方应组织全体施工人员进行安全教育。特种作业人员 必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。9、开工前，承包方应组织人员对施工区域、作业环境及设施设备、工 器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示承包方已确认施工 现

12、场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。10、承包方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施 工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经发包方同意，承包方不得擅自使用与施工无关的设施设备；不得擅自拆除、变更发包方防护设施及 标识。11、承包方施工过程中需使用电，不得私拉乱接，必须严格执行安全用 电规定。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。12、承包方施工过程中应做到工完、 料尽、场地清，确保安全文明施工。13、承包方必须接受发包方的监督、检查，对发包方提出的安全整改意 见必须及时整改。14、承包方施工过程中发生人生伤亡、设备事故和自来水管网、危及生 产运行的或

13、危及第三方不安全情况，应立即报告发包方，并积极配合调查。15、发生以下情况停工整顿造成的违约责任由承包方承担：（1）人身伤亡事故；（2）发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；（3）发生施工项目区域火灾事故；（4）发生违章作业、冒险作业不听劝告的；（5）施工现场脏、舌L、差，不能满足安全和文明施工要求的。第五条施工安全保证措施本次工程涉及的危险作业有临时用电、高空作业（包括而不限于），承包方必须米取有力措施，保证施工过程中，不发生任何安全事件、事故。施 工作业前，承包方必须将临时用电安全措施、高空作业安全措施报发包方， 经发包方同意后，方可进行施工。第六条违约责任1、由于承包方责任造成发包方或第

14、三方的人身伤害、设备损坏等财产 损失，由承包方承担相应责任，并赔偿发包方或第三方因此造成的直接损失。2、合同履行中，发现承包方提供的有关资质材料无效，发包方有权解 除合同，并由承包方承担由此造成的直接损失。3、发现承包方现场作业人员有违章行为的，比照发包方有关安全生产 奖惩规定对发包方职工相类似的违章行为应扣款数额，承担相应的违约金。4、承包方未设置安监人员；未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项 目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，发包方有权要求承 包方立即停工整改，由此引起的后果及损失由承包方承担。5、承包方特种

15、人员无证上岗应承担 200元/人次的违约责任。6、 承包方施工过程中，安全员未佩带袖章，承包方应承担100元/次的 违约责任。7、承包方在危险作业施工过程中，无安全员监护，承包方立即停工，并应承担200元/次的违约责任。8承包方人员擅自动用发包方的设施设备，承包方按 100元至500元/ 人次承担违约责任，产生严重后果，全由承包方承担。9、承包方对发包方提出的安全整改意见不及时整改的，每逾期一天，承包方按200元/天承担违约责任，拒不执行，按承包方违约，解除施工合 同。10、施工过程中发生人身伤亡、设备事故和第三方损害有隐瞒行为的， 除接受政府有关部门处理外，过错方应承担 3000元至5000

16、元/次的违约责 任。第七条 甲乙双方约定的其他事项：无第八条 本合同执行过程中，如发生争议，由双方协商解决；若经协商不能 解决争议的，任何一方可以向当地人民法院提起诉讼。第九条 甲乙双方必须严格执行本合同，本合同的法律效力独立于施工合同第十条 本合同有效期限：与施工合同同步。第十一条 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。第十二条 本合同一式二份，甲乙双方各执一份。第十三条 本合同签订地点在发包方住所地。承包方（盖章）:法定代表人：委托代理人：日期：发包方（盖章）:法定代表人：委托代理人：日期：附件二:农民工工资支付保证措施1、为维护劳务队伍和农民工的合法权益，保证本项目建设的顺利

17、实施, 根据中华人民共和国劳动法及上级有关政策，制定本办法。2、项目发包人、监理单位、承包人、劳务队伍严格遵循国家政策、法 律法规，站在讲政治、讲稳定、讲大局、讲诚信的高度重视农民工工资支付 问题，采取切实措施保护农民工的合法权益，禁止拖欠农民工工资。3、承包人严格执行工程建设相关法律法规和国家强制性标准，确保工 程质量和安全施工。因工程质量验收不合格或安全事故而延误工期，影响发 包人拨付工程进度款，导致农民工工资拖欠的，承包人愿承担一切责任。4、承包人保证：不违规转包、分包工程，不与不具备用工资格的组织 或个人签订专业分包或劳务分包合同。签订专业承包或劳务分包合同（或协 议）时要明确施工内容

18、、验收标准和支付方式。5、承包人建立完善的劳务用工制度，及时为从事施工作业和管理的人 员办理意外伤害保险，不招用无相应上岗资格或年龄未满十六周岁的人员。 实行实名制管理，与招用的劳务人员全部签订劳务用工合同，并登记造册、 建立档案。6、承包人保证及时足额支付工程款和农民工工资，并对专业承包、劳 务分包企业劳动用工和农民工工资发放工作全面负责。保证不将农民工工资 发放给“包工头”等不具备用工主体资格的组织或个人。如因监管不力造成 农民工工资拖欠的，愿承担一切责任。7、承包人负责督促专业分包或劳务分包企业完善用工记录，及时足额 支付农民工工资，做到月清月结。确保农民工工资均由本人领取，领取时必须有本人签字，如本人确因文化问题等原因无法签字的，可以由别人代签,但必须按本人手印予以确认，工资发放原始记录存档备查。8承包人保证不发生一起因拖欠工程款或农民工工资导致的农民工上 访事件。施工现场做到安全生产、文明施工，保证不发生意外工伤索赔事件。9、承包人保证施工现场规范