xx公司综合布线工程合同书

1、xx公司综合布线工程合同书篇一：XX公司综合布线工程合同书 江南岸综合络工程承包协议 甲方：江南岸小区乙方：为完成甲方委托乙方承接的综合布线工程任务，依据国 家有关的法律、法规，综合布线工程的具体情况，明确甲乙 双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，签定如下施工协 议：一、综合布线工程（线系统及市有线电视系统）概况1、工程名称：江南岸小区工程2、工程地点：黄河路东段与韶山路交叉口东北角3、工程性质：综合化络系统工程4、工程范围：综合化络系统工程（线及市有线电视系 统）的设备材料的提供、施工及技术服务，（包括：系统方案设计、工程督导、系统测试及保证）5、合同签订前预交XXO元履约质量进度保证金。

2、二、工程进度及验收1、工程范围1）建筑红线内外综合络系统及建筑红线内外市有线电 视系统工程施工。 （详见图纸）2）机房络设备的安装及线缆连接，市有线电视系统只负责布线到位(建筑红线外到内经过地下室到A1A2、A3，1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#楼电井到各户多媒体集线箱到 各户客厅及书房) 。3)计算机主机房光缆的连接。4)各信息点的安装和连接三、甲乙双方的责任甲方的责任：1)、甲方应按综合布线合同规定的时间提供施工场地。2)、甲方保证提供综合施工场地、楼层施工，并指定专 人配合乙方工程范围内的工作，负责协调处理工地现场有关 问题，并协调用户提供施工现场乙方专用的有安全防盗措施

3、的仓库，以及施工现场的安全保卫采取有效措施，以保证甲 乙双方能如期完成本工程。3)、甲方需派一名综合布线工程技术人员协助工程。在 综合布线施工配合过程中，甲方工程技术人员应配合乙方工 程技术人员提出的技术要求协调施工方案的实施。4)、甲方了解业主对乙方服务满意度，五年后可自行决 定引入同行良性竞争，回报业主。乙方的责任：1)乙方应按合同规定的时间及时提供综合布线工程所 需的材料和设备，并保证材料的型号及质量与附件相同，并 符合国家相关标准。2）乙方负责提供综合布线工程系统配臵设计方案，综合 布线施工图设计，同时负责“工程范围”所有条款以及工程 技术、设备、土方开挖与回填等过程中产生费用，为确保

4、工 程质量，乙方工程技术人员必须具有丰富的施工经验和较高 的技术水平。3）工程时间和进度自综合络工程施工协议签定之日起，在甲方认为工地具 备进场条件，由甲方通知乙方进入工地现场。在甲乙双方协 商、乙方认定的前提下，配合总包单位进度施工，实际有效 工期为90天（从接到甲方通知之日起计）完成此工程。4）乙方收费不得高于本市同行标准，不得利用流量信 息技术恶意竞争，损害业主利益，发现一次或业主投诉引起 公愤3日内乙方应向物业公司书面解释直至业主满意为止， 上游公司有优惠活动，优先告知我江南岸业主。5）乙方按要求综合线系统施工完成，其中综合络系统 为乙方前期投资后期受益工程，竣工验收起五年内江南岸小

5、区物业指定选择乙方为综合络系统服务单位（不含市有线电 视工程）。6）乙方负责有线电视系统按市有线电视局及甲方制定 要求施工到位，材料由漯河市有线电视局供应，甲方协调漯 河市有线电视局供货，乙方负责上货、运输、卸货到施工现场，工 程以漯河市有线电视局验收单为付款依据。7）乙方进入施工必须服从建筑总包单位，监理，甲方管 理。按施工现场管理办法执行。8）乙方按市络管理单位标准收后续业主使用费，不得 高于同行，速不得弄虚作假， 必须遵循服务第一， 信誉至上9）、乙方运营权满五年后，据业主满意度良好，物业公 司可选择乙方服务或引入同行，良性竞争，回馈业主。10）、乙方络系统后期运营至少两家络运营系统，为

6、业 主提供更好选择权。11）、乙方在施工时因需要路向改动时， 费用乙方承担12）、乙方负责施工所需任何材料的场内外拉运，现场 周转装卸车及产生的费用。13）、乙方不得因何原因拖欠民工工资，导致民工去政 府单位上访或投诉、情节严重影响我司信誉的，每次承担不 低XX元罚款。四、付款方式:1、江南岸小区乙方自筹建立的无线络机房，设备，线 路等所有络设备，产权归乙方所有，甲方有对乙方的所有设 备及服务质量有绝对监管裁决权。2、乙方自费投资建设络综合系统工程，享有江南岸小 区投资受益权，竣工验收起5年内江南岸小区独立运营权。3、有线电视工程按每户18元*955户=17190元（本价 格含公共部分）收取人

7、工费，付款为市有线电视验收单30日内乙方拿税票甲方一次付清。4、乙方组织人员，材料进场8#、9#楼施工完成无息返还履约质量进度保证金5000元，1#、2#、3#、5#、6#、7#、A1A2、A3完成无息返还履约质量进度保证金10000元，竣工验收完成无息返还履约质量进度保证金5000元。五、违约责任1.乙方未能在合同规定的期限完工，每逾期一天完工，缩短10天的运营权。若非甲方原因或不可抗力造成工期延 误的乙方持工期顺延单方可顺延，因管理不善，现场组织不 力停工一周以上，乙方拿不出解决办法，甲方有权单方提出 终止合同，甲方扣除乙方违约保证金每天XX元。2.工程完工后，如果第一次验收不合格，准许乙

8、方返工 一次，工期不超过5天。如果返工后再次验收仍不合格，则 工程为不合格，扣罚余下违约金。3.甲方在乙方完工并验收合格后一个月内返还给乙方 剩余的履约质量进度保证金。篇二：XX公司综合布线工程合同书络综合布线系统合同 甲方：青州市诚信建筑安装工程有限公司乙方： _丙方：为完成甲方委托乙方承接的综合布线工程任务，依据国家有关的法律、法规，综合布线工程的具体情况，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，签定如下综合布 线协议：一、综合布线工程概况1、工程名称：诚信建筑安装工程有限公司综合布线工程2、工程地点：青州市3、工程性质：结构化布线系统4、工程范围：结构化布线工程的设备材料的供货及技

9、 术服务(包括：系统方案设计、工程督导、系统测试及保证)二、工程进度及验收1、工程范围1)综合布线线缆敷设2)总配线架和交换机的安装及线缆连接3)计算机主机房电缆的连接4)各信息点的安装和连接5)UTP测试：各信息插座与交换机之间的连通性测试2、甲乙双方的责任甲方的责任1)甲方应按综合布线合同规定的时间、款额及时付款。2)甲方保证提供综合布线施工场地、楼层施工用电及无 障碍物，并指定专人配合乙方工程范围内的工作，负责协调 处理工地现场有关问题，并协调用户提供施工现场乙方专用 的有安全防盗措施的仓库，以及施工现场的安全保卫采取有 效措施，以保证甲乙双方能如期完成本工程。3)甲方需派一名综合布线工

10、程技术人员协助工程技术 督导。在综合布线施工配合过程中，甲方工程技术人员应配 合乙方工程技术人员提出的技术要求协调施工方案的实施。4)甲方应负责办理乙方现场人员的有关证件，并在综合 布线工程验收合格后全部收回、销毁。乙方的责任1)乙方应按合同规定的时间及时提供综合布线工程所 需的材料和设备，并保证材料的型号及质量与附件相同，并 符合国家相关标准。2)乙方负责提供综合布线工程系统配置设计方案，综合 布线施工图设计，同时负责“工程范围”所有条款以及工程 技术的指导，为确保工程质量，乙方工程技术人员必须具有 丰富的施工经验和较高的技术水平。3、工程时间和进度 自综合布线合同签定之日起，在甲方认为工地

11、具备进场 条件，经乙方认可的前提下， 由甲方通知乙方进入工地现场。在甲乙双方协商、乙方认定的前提下，配合大楼的内部装修 进度，实际有效工期为X天(从接到甲方通知之日起计)完成此工程五、违约责任1.乙方未能在合同规定的期限完工，每逾期一天完工， 按合同总价款的%付给甲方违约金，若非甲方原因或不可抗 力造成工期延误超过5天时，甲方有权中止合同的执行，乙 方应在三个工作日内赔偿等额违约金。2.工程完工后，如果第一次验收不合格，准许乙方返工 一次，工期不超过5天。如果返工后再次验收仍不合格，则 工程为不合格，甲方有权中止合同的执行，乙方应在三个工 作日内退还甲方已付的工程款并赔偿等额违约金。3.甲方在

12、乙方完工并验收合格后一个月内未能给乙方 付款，每逾期一天付款，按总金额的%付给乙方违约金。六、售后服务 自综合布线合同项下工程验收合格之日起一年内,在无 人为造成损害的情况下,若合同项下设备出现任何质量问题 由乙方负责并指定专业人员提供免费的一年保修，综合布线 工程材料提供一年保修的售后服务,乙方专业人员应在接到 甲方电话通知48小时内抵达现场,如有设备故障需要维修,乙方应48小时内提供备用设备,以保障及时,有效解决甲方 问题,不影响业务运营。七、综合布线合同生效及其他约定1、本合同正本一式六份，双方各执三份，签字盖章即生效。2、本合同所属的附件与本合同具有同等法律效力。3、本合同执行过程中，

13、所有补充协议经甲乙双方协商 签定，盖章之日起生效，皆属本合同的组成部分。4、本合同若有未尽事宜，双方友好协商解决。5、合同附件： 附件一：综合布线设备报价清单 附件二：综合布线工程施工报价单 附件三：综合布线工程验收原则及验收标准 验收原则：1.整 个 布 线 工 程 符 合 结 构 化 布 线 规 范,接 续 标 准 采 用ELA/TIA568B标准2.络传输信息的各参数（比如传输速率,频谱宽带等）符 合络布线标准.验收标准：1.验证测试:通过测试仪检测络在物理上的连通正常。2.认证测试:通过电缆测试仪器测试已安装电缆的衰减 等参数符合络布线标准。3.络测试:主要保证在上任一节点用“ping

14、”命令向其 它节点建立连接,观察该命令的响应状态,确保所有节点间 的互联，互通。4.测试完毕后,乙方必须向甲方提交一份正式的书面测 试报告。5.每个线点有明确的点号标识。甲方（公章）：乙方（公章）：法人代表： 法人代表： 委托代理人： 委托代理人： 签订日期：签订日期： 电话：电话： 篇三：xx公司综合布线工程合同书 海南移动GPON 系统工程 施工合同书甲方：乙方：为完成甲方委托乙方施工的GPON系统布线工程，依据 国家有关的法律、法规，综合本工程的具体情况，明确甲乙 双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致， 签订合同书如下：一、工程概况1、工程名称：中国移动通信集团海南有限公司XX年GPON

15、络系统工程。2、工程地点：海南省各县市（具体由甲方指定） 。3、工程性质：结构化布线系统。4、工程范围： 结构化布线工程施工 （含光缆线路敷设； 光链路设备的安装；UTP超五类电缆敷设与测试；交换机设备安装；光缆成端与接续；设备供电的安装等)二、工程进度及验收1、工程范围(1)UTP超五类电缆敷设；(2)总配线架和交换机的安装及线缆连接；(3)光缆线路敷设与光链路设备的安装；(4)各信息点的安装和连接；(5)光缆成端与接续；(6)设备供电的安装；(7)UTP测试：各信息插座与交换机之间的连通性测 试。2、甲乙双方的责任 甲方责任：(1)按合同规定的时间及时支付工程款；(2)负责提供布线工程系统

16、配置设计方案，布线施工 图纸；(3)按合同规定的时间提供布线工程所需的材料和设 备，并保证材料的型号及质量符合国家相关标准；(4)在工程施工过程中配合乙方工程技术人员提出的 技术要求协调施工方案的实施；(5)负责办理乙方现场人员的有关证件，并在工程验 收合格后全部收回、销毁；（6）指派 同志为甲方代表，履行合同条款，办理工程 洽谈，解决应由甲方负责解决的有关事宜。乙方责任：（1）严格按照设计施工图纸及施工规范进行施工；（2）切实做好施工期间的安保工作，全面落实施工 安全责任书 。原则上要确保三个安全：1、施工人员的安全， 不许出现重大人员伤亡事故（不许打架斗殴，不许带电或冒 雷雨天气施工作业）

17、；2、施工作业的安全，不许出现毁坏第 三方财产的情况；3、施工材料的安全，施工材料要有专人 保管，要做好防火防盗防灾工作，工程材料的出库领用要有登记，尾料收回要办理入库交接登记。施工期 间一切安全事故所造成的损失由乙方全部承担，且不纳入工 程项目开支；（3）负责“工程范围”内所有条款以及工程技术的指 导，为确保工程质量，乙方工程技术人员须具有丰富的施工 经验和较高的技术水平；（4）指派 同志为乙方代表，认真履行合同条款，协 助甲方办理工程洽谈，解决相关事宜。3、工程时间和进度自合同签定之日起,在甲方认为工地具备进场条件,经 乙方认可的前提下，由甲方通知乙方进入工地现场。在甲乙 双方协商、乙方认

18、定的前提下，在规定的时间内完成各个单项工程的施工。4、工程验收标准(1)管理区子系统配线架线缆要有分区标志、并安装 牢固。(2)各工作区子系统的信息插座按基建留孔位置安装。(3)对各配线架和交换机的线缆要进行导通测试。(4)布线竣工后，交付符合技术规范垂直和水平布线 分配表和配线架至竖井位置分布表。(5)对每个信息插座与交换机之间进行100M连通性测试。(6)根据现行有关规范及标准验收。5、系统保证 工程验收合格后，因甲方提供的结构化布线系统设备质 量问题发生故障，由乙方负责更换，乙方按工程承包单价收 取施工费用。三、合同价格及付款方式(1)本工程采用包工不包料的方式承包。(2)工程合同价格为

19、移动公司发包价格人工费的50%(包工包料的子项则扣除材料款) ，具体各单项单价明细见 移动公司工程费价格表。(3)付款方式：合同签字生效后，乙方施工队进场，甲方按乙方工程进 度报表（甲方派人现场进行核对） 每月支付乙方工程款70%， 乙方将竣工资料交付给甲方后付20%，余款10%在各单项工 程完工经验收合格后一个月内支付给乙方。（4）结算方式：甲方以 现金 支票 汇款 转账 汇票 方式结算工程款，乙方不承担税票方面的费用。四、人力不可抗拒事故 如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其他经甲乙 双方认可的人力不可抗拒事故， 导致工程延误， 则工程顺延， 责任不在乙方，但乙方应立即通知甲方，以取得

20、甲方认可。 在上述情况下，乙方仍负有采取一切必要措施从速完工的责 任。五、解决合同争议的方式 本合同执行过程中若有争议。双方应友好协商解决，如 协商不能解决，可向当地人民法院提出诉讼。六、合同生效及其他约定1、本合同正本一式四份，双方各执二份，签字盖章即 生效。2、本可同所属的附件与本合同具有同等法律效力。3、本合同执行过程中，所有补充协议经甲乙双方协商 签定，盖章之日起生效，皆属本合同的组成部分。4、本合同若有未尽事宜，双方友好协商解决 甲方： 盖章： 年日 乙方：盖章： 年 月 月日篇四：综合布线合同-范本 综合布线及安装调试工程合同书 合同号：（ ）甲方： 泉塘社区医院地址：:电话： 联

21、系人：乙方： 罗登 地址：电话系人：依照中华人民共和国合同法 、中华人民共和国建筑 法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和 诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立 本合同。 一、工程概况1、工程名称：（工程所需产品见附件一）2、工程概况：电脑络布线安装调试。 。3、本合同总金额为： （人民币）元整，大写：叁万伍仟 贰佰零叁捌元整。4、在甲乙双方协商下，计划在年日前全部完工，如果 因甲方无法提供施工条件等原因，则工期顺延，人力不可抗 拒事故，如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不 可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但 乙方

22、应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施 工。5、合同签订后甲方付20%预付款给乙方，工程完成时 余额全额付清，6、本项目预埋线非乙方铺设，如有问题乙方不承担责 任。（乙方帮甲方处理预埋线问题，由此产生的费用由甲方 承担）二、甲乙双方的责任和义务1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正 常施工的必要条件。（如220V强电）2、乙方应按合同规定 的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完 成工作：3、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护 工作。4、甲方应配合乙方及时将工程材料存放在安全的仓 库。 三、产品质量及安装调试要求：1、乙方须按要求向甲方提供符合国家产品质量标

23、准的 正品设备，并提供各设备有关合格证，说明书，相关软件等 资料。2、乙方所提供合同内设备应保证产品完好无损，若不 能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换合格产品,由此带 来的一切损失由乙方负责。3、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、 调试，要求做到布局合理， 布线规范， 便于使用及维护方便。四、竣工验收及付款方式： 项目施工安装、调试完毕，由乙方通知甲方组织验收， 七天内由于甲方拖延不验收视为工程验收合格。 五、售后 服务：1、乙方所提供合同内设备，从验收之日起，所有产品 及零配件质保期按工程附件规定办理。在质保期内，若有产 品质量问题，由乙方负责免费更换或维修。质保期满后，设 备维

24、修时，乙方按成本费计算。更换的产品配件必须是新的， 且质保期限从当时算起。2、凡由产品质量问题引起的各类故障，乙方在接到甲 方故障报修通知后， 在12小时内响应，24小时内解决故障， 若在24小时内不能排除故障的，则应由乙方提供不低于原 设备标准的备用产品正常运行。3、乙方向甲方免费培训1-2名设备操作管理人员，要求达到能正确使用与维护本合同的 设施、设备。 六、违约责任：1、乙方必须严格按合同要求完成供货与安装调试完毕 并交付甲方使用。 如有违约， 每违约一天， 按合同总金额的%向甲方支付违约金;若违约超过15天，甲方有权解除合同， 所造成的损失，由乙方负责。2、在乙方履行合同后，甲方 保证

25、按时向乙方支付合同款项，如有违约，每违约一天，按 合同总金额的%向乙方支付违约金。七、本合同按中华人民共和国合同法 ，中华人民共 和国产品质量法 ，消费者权益保护法等有关法律条款执 行。八、合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方协商解决， 若协商不成，提交仲裁委员会解决，直至提交法院审理。九、施工期间出现工伤事故， 由施工单位自行负责。 十、 本合同一式二份， 由甲乙双方各执一份。 十一、 未尽事宜， 由甲乙双方友好协商解决。十二、本合同经双方法定代表人或其授权的代表签字， 加盖双方公章后之日生效。货款两清后，合同效力终止。甲方（签字/盖章）代 表： 代 表：年月日年月日 乙方（签字/盖章）附件一

26、（1）以上合计：26080（元）络 安装调 试 费安 材 料 费 用的25%收取.（2）26080 x25%=652（0元） 税收按总工程费用的8%收取。 （3）（26080+6520）x8%=2608（元） 共合计：（1）+（2）+（3）=35208（元）篇五：综合布线工程合同书中卫市跃鑫钢铁有限责任公司综合布线工程合同书为完成甲方委托乙方承接的综合布线工程任务，依据国家有关的法律、法规，综合本工程的具体情况，明确甲乙双 方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，签定合同书如下：一、工程概况1、工程名称：中卫市跃鑫钢铁有限责任公司综合布线 工程。2、工程地点：中卫市跃鑫钢铁有限责任公司3、工 程性

27、质：结构化布线系统。4、工程范围： 从办公室拉到 硅铁炉房 二、工程进度及验收1、工程范围1）屏蔽线和光纤敷设。2）总配线架和交换机的安装及线缆连接。3）计算机到主机房电缆的连接。4）各信息点的安装和连接。5）UTP测试：各信息插座与交换机之间的连通性测试。三、工期：乙方施工开始日期为年 月 日，交工日期为 年 月 日四、合同报价：合同总金额（不含税）：人民币Y _大写：_（详细清单附后） 。 五、结算方式：1、合同签订之日， 甲方向乙方预付工程总价的 _甲 方 ： _乙方：作为订金，即人民币Y _大写 ：2、甲方须在工程完工验收后，以现金方式一次性向乙方支付剩余工程款项，即人民币Y_大写：_

28、 。 六、质量保证及保修：1、 乙方对其购买用于工程中的交换机、路由器、无线 路由器提供1年质保（三个月包换） ，对工程所涉及的线路 及设备保修期限为自交工之日起1年（硬件保修1年，人为 损坏无质保） ，对保修范围内的硬件， 乙方不收取任何费用；2、 超过保修期限后，若硬件设备出现故障，乙方可以 配合甲方进行设备检修或提供相应解决方案，乙方可适当收 取相应的服务费；3、 对于计算机病毒或计算机操作系统自身及系统软件 故障所造成的络不通或其他络故障不在保修范围，对于此类 故障乙方可以配合甲方进行维修及维护工作，但要收取相应 的人工费。 七、违约条款：1、 本工程实行包工包料制，施工期间内乙方不得

29、以任 何理由和借口向甲方增加工程款；2、 工程完工后，甲方须在3天内进行工程验收；3、 工程验收合格后，甲方不得以任何理由和借口拖欠 乙方工程款（每拖欠一天，甲方则以合同总金额的千分之一 补偿给乙方） ；4、 合同自甲乙双方签定之日起生效，合同有效期自签 订之日起至交工之日后一年止；5、本合同未尽事项和条款，由甲乙双方协商解决；本 合同如有争议，由双方协商解决，协商不成，交由当地人民 法院解决。 本合同一式贰份，双方各执壹份，自签署之日 起生效。甲乙双方的授权代表在下面签字，表示同意本合同的所 有条款及条件。 附：详细清单。甲方： 乙方：盖章： 盖章：甲方代表签字：乙方代表签字：年 月 日年

30、月 日附：详细清单篇六：综合布线工程合同书综合布线工程合同书甲方：永安市立医院乙方：永安市美计算机络工程有限公司为完成甲方委托乙方承接的综合布线工程任务，依据国 家有关的法律、法规，综合布线工程的具体情况，明确甲乙 双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，签定如下综合布 线合同：一、综合布线工程概况1、工程名称：永安市立医院综合布线工程2、工程地点：永安市3、工程性质：结构化布线系统4、工程范围：结构化布线工程材料的供货及技术服务(包括：系统方案设计、工程督导、系统测试)二、工程进度及验收1、工程范围1)综合布线线缆敷设2)计算机主机房电缆的连接3)各信息点的安装和连接4)UTP测试：各信息插座

31、与交换机之间的连通性测试2、甲乙双方的责任甲方的责任1)甲方应按综合布线合同规定的时间、款额及时付款。2)甲方保证提供综合布线施工场地、楼层施工用电及无 障碍物，并指定专人配合乙方工程范围内的工作，负责协调 处理工地现场有关问题，并协调用户提供施工现场乙方专用 的有安全防盗措施的仓库，以及施工现场的安全保卫采取有 效措施，以保证甲乙双方能如期完成本工程。3)甲方需派一名综合布线工程技术人员协助工程技术 督导。在综合布线施工配合过程中，甲方工程技术人员应配 合乙方工程技术人员提出的技术要求协调施工方案的实施。4)甲方应负责办理乙方现场人员的有关证件，并在综合 布线工程验收合格后全部收回、销毁。乙

32、方的责任1)乙方应按合同规定的时间及时提供综合布线工程所 需的材料和设备，并保证材料的型号及质量与附件相同，并 符合国家相关标准。2)乙方负责提供综合布线工程系统配置设计方案，综合 布线施工图设计， 并交甲方审定通过， 同时负责“工程范围” 所有条款以及工程技术的指导，为确保工程质量，乙方工程 技术人员必须具有丰富的施工经验和较高的技术水平。3、工程时间和进度 自综合布线合同签定之日起，在甲方认为工地具备进场 条件，经乙方认可的前提下， 由甲方通知乙方进入工地现场。 在甲乙双方协商、乙方认定的前提下，实际有效工期为45天(从接到甲方通知之日起计)完成此工程。三、综合布线合同总额及付款方式 工程

33、预算清单及费用构成表 根据实际材料使用情况,双方进行决算,以决算结果 为准,多退少补。付款方式： 本次综合布线合同全部工程款项将按下述原则由甲方一次性支付给乙方： 工程施工完毕且经甲方验收合格后,甲 方将工程实际发生总金额的100%支付给乙方，乙方向甲方 开具全额发票。若有其它事先未预计之费用,双方另行讨论解决四、人力不可抗拒事故 如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其它经甲乙 双方认可的人力不可抗拒事故， 导致工程延误， 则工程顺延，责任不在乙方，但乙方应立即通知甲方，以取得甲方认可。在上述情况下，乙方仍负有采取一切必要措施从速完工的责 任。五、违约责任1.乙方未能在合同规定的期限完工，每

34、逾期一天完工，按合同总价款的%付给甲方违约金，若非甲方原因或不可抗 力造成工期延误超过5天时，甲方有权中止合同的执行，乙 方应在三个工作日内赔偿等额违约金。2.工程完工后，如果第一次验收不合格，准许乙方返工 一次，工期不超过5天。如果返工后再次验收仍不合格，则 工程为不合格，甲方有权中止合同的执行，乙方应在三个工 作日内退还甲方已付的工程款并赔偿等额违约金。3.甲方在乙方完工并验收合格后一个月内未能给乙方 付款， 每逾期一天付款，按总金额的%付给乙方违约金。六、售后服务自综合布线合同项下工程验收合格之日起一年内,在无 人为造成损害的情况下,若合同项下的施工内容出现任何质 量问题,由乙方负责并指

35、定专业人员提供免费的一年保修， 综合布线工程材料提供一年保修的售后服务,乙方专业人员 应在接到甲方电话通知48小时内抵达现场,以保障及时、有 效解决甲方问题,不影响业务运营。七、综合布线合同生效及其他约定1、本合同正本一式四份，双方各执贰份，签字盖章即 生效。2、本合同所属的附件与本合同具有同等法律效力。3、本合同执行过程中，所有补充协议经甲乙双方协商 签定，盖章之日起生效，皆属本合同的组成部分。4、本合同若有未尽事宜，双方友好协商解决。 验收原则：1.整个布线工程符合结构化布线规范,接续标准采用ELA/TIA568B标准2.络传输信息的各参数（比如传输速率,频谱宽带等）符 合络布线标准.甲方

36、（公章）： 乙方（公章）：法人代表：法人代表：委托代理人：签订日期：电话： 委托代理人： 签订日期：电话： 篇七：综合布线工程合同书范本合同编号：弱电综合工程合同书甲方： _乙方： _为完成甲方委托乙方承接的弱电综合工程任务，依据国家有关的法律、法规，综合本工程的具体情况，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，签定合同书如下：一、工程概况1、工程名称：弱电综合系统工程。2、工程地点：枣庄市张范宝马4S店3、工程范围：（1）宽带络和电话的安装、调试。（2）视频监控背景音乐的安装、调试。 ；二、工程进度及验收1、工程范围1）监控视频线，电话线背景音乐以及线的敷设。2）总配线架和交换机的安装

37、及线缆连接。3）计算机主机房电缆的连接。4）各信息点的安装和连接。5）UTP测试：各信息插座与交换机之间的连通性测试。2、甲乙双方的责任甲方的责任1）甲方应按合同规定的时间、款额及时付款。2）甲方保证提供施工场地、 楼层施工用电及无障碍物， 并指定专人配合乙方工程范围内的工作，负责协调处理工地 现场有关问题， 并协调用户提供施工现场乙方专用的有安全 防盗措施的仓库，以及施工现场的安全保卫采取有效措施， 以保证甲乙双方能如期完成本工程。3）甲方需派一名工程技术人员协助工程技术督导。在 施工配合过程中，甲方工程技术人员应配合乙方工程技术人 员提出的技术要求协调施工方案的实施。4）甲方应负责办理乙方

38、现场人员的有关证件，并在工 程验收合格后全部收回、销毁。5）指派 _ 同志为甲方代表， 认真履行合同条款，办理工程洽谈，解决应由甲方负责解决的有关事宜。乙方的责任1）乙方应按合同规定的时间及时提供全部工程所需的 材料和设备，并保证材料的型号及质量与附件相同，并符合 国家相关标准。2）乙方负责提供布线工程系统配置设计方案，布线施 工图设计，并交甲方审定通过，同时负责“工程范围”所有 条款以及工程技术的指导，为确保工程质量，乙方工程技术 人员必须具有丰富的施工经验和较高的技术水平。3、工程时间和进度 自合同签定之日起，在甲方认为工地具备进场条件，经 乙方认可的前提下，由甲方通知乙方进入工地现场。在

39、甲乙双方协商、乙方认定的前提下，配合大楼的内部装修进度， 实际有效工期为_天（从接到甲方通知之日起计）完成此工 程。4、工程验收标准（1）管理区子系统配线架线缆要有分区标志、并安装 牢固。（2）各工作区子系统的信息插座按基建留孔位置安装。（3）对各配线架和交换机的线缆要进行导通测试。（4）布线竣工后，交付符合技术规范垂直和水平布线 分配表和配线架至竖井位置分布表。（5）对每个信息插座与交换机之间进行50-70M连通性测试。（6）乙方需向甲方提供完整的符合技术规范的结构化 综合布线系统技术档案材料四份（7）根据现行有关规范及标准验收。5、系统保证 工程验收合格后，因乙方提供的结构化布线系统设备质

40、 量问题发生故障，由乙方负责免费更换，保修五年（甲方提 供设备不在此列） 。因用户使用或管理不当造成设备损坏， 乙方有偿提供设备配件。三、合同总额及付款方式31合同价款（人民币大写） ：（小写）：Y合同价格明细见附件32付款方式：合同总额： 元，自合同签定之日起，材料及设备款一 月一结账，（即材料包括线，音频线，穿线管等按实际用量 计算见附表）工程款即全部设备及布线正常通讯使用后一次 性付清。四、人力不可抗拒事故 如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其它经甲乙 双方认可的人力不可抗拒事故， 导致工程延误， 则工程顺延，责任不在乙方，但乙方应立即通知甲方，以取得甲方认可。在上述情况下，乙方仍负

41、有采取一切必要措施从速完工的责 任。五、违约责任1乙方未能在合同规定的期限完工， 每逾期一天完工， 按合同总价款的付给甲方违约金，若非甲方原因或不可抗 力造成工期延误超过5天时，甲方有权中止合同的执行，乙 方应在3个工作日内赔偿等额违约金。2工程完工后，如果第一次验收不合格，准许乙方返 工一次，工期不超过5天。如果返工后再次验收仍不合格， 则工程为不合格，甲方有权中止合同的执行，乙方应在3个 工作日内退还甲方已付的工程款并赔偿等额违约金。3甲方在乙方完工并验收合格后一个月内未能给乙方付款，每逾期一天付款，按总金额的付给乙方违约金。六、解决合同争议的方式 本合同执行过程中若有争议，双方应友好协商

42、解决，如 协商不能解决，可向当地人民法院提出诉讼。七、合同生效及其他约定1、本合同正本一式六份，双方各执三份，签字盖章即 生效。2、本合同所属的附件与本合同具有同等法律效力。3、 本合同执行过程中，所有补充协议经甲乙双方协商 签定，盖章之日起生效，皆属本合同的组成部分。4、本合同若有未尽事宜，双方友好协商解决。甲方： 乙方：盖章： 盖章：甲方代表签字：乙方代表签字：年 月 日年 月 日附件1邦得电子有限公司综合布线价格单 篇八：综合布线工程合同 诚建檀香山综合布线工程承包合同 发包方： 株洲诚建房地产开发有限公司 （以下简称甲方） 承包方： 湖南春秋电子通讯技术有限公司 （以下简称乙方） 按照

43、中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包 合同条例及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，经甲、乙双 方友好协商,现就诚建檀香山综合布线系统工程施工事项 订立本合同，以资双方信守。第一条 工程概况1、项目名称：诚建檀香山综合布线系统工程2、工程地点：株洲市芦淞区株董路与东环线交汇处3、承包范围：综合布线系统工程包括小区光纤通信系 统和有线电视系统，其中小区光纤通信系统包括小区通信机 房至单元弱电井及单元弱电井光纤接入至室内多媒体信息 箱FTTH光纤入户两部分（含电话、宽带） ，通信机房由甲方 指定专用机房，乙方建设通信机房按1100户的容量配臵机 柜及

44、机柜内部所以设备， （含机房设备所用的强电箱、静电 地板、防雷处理等） ，机房通风及所需配臵的设备如空调等 由甲方负责。有线电视系统包括有线电视设备箱及线路到户 （住宅每户两个电视信息点） 及信号开通。 小区一期640户， 每户一个多媒体信息箱 （规格350*300*120MM）,户内多媒体 信息箱凿除洞孔、垃圾清理、箱体安装、光纤通信系统布放 光纤至每户多媒体信息箱，有线电视系统自每户多媒体信息 箱至客厅、主卧室布放两个电视点由乙方负责，多媒体信息 箱至每个络信息点不在本合同范围内。小区红线范围内室内 外弱电管道预埋、 桥架不在本工程范围内， 由甲方负责建设。4、承包方式：包工包料、包质量、

45、包安全、包工期、 包设计、包调试。第二条 合同工期 合同工期以甲方工程部开具的开竣工通知单确定的开 竣工日期为准，配合土建施工进度进行，不得影响土建施工 进度。第三条 合同价款及付款方式1、合同价款(1)一期合同工程承包总价款：人民币陆拾肆万元整(:640,元)。每户单价为1000元/户，一期640户，以上 价款包含所有的材料费、 安装费、 税金、 利润、 施工人员保 险费等工程费用。二、三、四期根据工程实际数量按实结算， 具体根据每期工程实际户数予以确定。(2)乙方对本工程的设计方案及图纸已充分了解并确认， 施工中如无重大设计变更，均按以上约定单价标准执行；施 工期间如有重大设计变更或国家有

46、关文件调整，则双方另行 协商确定。2、付款方式(1)乙方每期工程进场施工后7个工作日内，甲方向乙方支付每期工程总价的80。(2)每期工程安装完毕验收合格后7个工作日内，甲方 向乙方支付每期工程结算总价的15。(3)预留质保金5，每期工程安装完毕验收合格一年后 付清。(4)甲方付款前，乙方必须提供相应金额的正式有效建 安税务发票。第四条 权利和义务(一)甲方责任与义务1、甲方指定 李建军 为本项目现场代表。2、负责施工过程协调管理和竣工验收。3、按合同约定支付工程进度款。4、负责提供有关图纸及技术要求、提供工作面。5、为乙方工程施工提供一定的便利条件。6、协调乙方与其它施工单位的工作关系，并提供

47、临时 给水点和用电点各一个，所需水电费由乙方负责。7、甲方负责向乙方安装的设备提供设备接入电源并免 费单独装表，负责每户多媒体信息箱220V电源接入。按国 家规定的价格向营运商收取电费(协议另行签订)。(二)乙方责任与义务1、制作安装时在现场指定工程肖海鸥 主要负责人，负责本工程的全面质量管理。2、现场设立创建文明、 安全施工， 安排专人负责文明、 安全施工，严格按照文明安全施工标准进行施工。3、积极做好开工前的准备工作， 按甲方要求如期开工。 做好材料采购、管理工作，负责向甲方提供设计图纸和各施 工材料的产品合格证。4、严格按设计图纸和现行施工技术规范、规程进行施 工，确保质量，按有关规定提

48、供竣工验收资料，参加竣工验 收，办理竣工结算。5、施工过程中，乙方必须服从甲方现场管理人员和监 理单位及土建主体承包单位的管理并严格按施工图定点放 线，保质保量的完成各项工程，如出现质量问题，将由乙方 免费施工至甲方要求。6、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆 改原建筑物结构及各种设备管线，否则，由此造成的一切损 失由乙方承担。7、做好成品保护工作，不破坏及不污染产品和成品。 如有破坏或污染，由乙方负责修补或清理，如不能修补或清 理的，甲方可另行委托其他单位施工,由此造成的相关费用 由乙方承担，且甲方有权按费用的15%向乙方收取管理费。8、做好设备自检、内部质量管理工作，接受甲方、监

49、 理方监督检查、对甲方、监理方提出的质量问题及时纠正。 从进场至竣工验收，乙方必须接受总承包单位的质量和进度控制管理，确保工程保质保量完成。9、在安装期间内配合好施工范围同其它工程的施工。 乙方承包本项工程，保证不转包和分包。如擅自转包，甲方 有权终止合同，不支付任何工程款，并由乙方赔偿由此给甲 方造成的一切损失。10、 所有隐蔽工程完工，应由乙方填写隐蔽工程验收单，提前24小时通知现场监理，甲方将及时组织验收，办妥验 收签证后，方可进入下一道工序。11、乙方任命的 驻工地负责人，按以下要求行使合同 规定的权利，履行合同约定的义务：全面负责现场施工和技 术，组织施工管理人员，编制施工组织计划，

50、监制工程质量 和进度，指挥工程日常工作，并与甲方协调工作问题，以达 到圆满完成工程任务。12、乙方的要求、请求和通知，以书面形式由乙方代表 签字后送甲方。13、免费为甲方的管理人员和维护人员进行技术和操作 培训；配合甲方做好工程验收工作并做好竣工资料的交接和 技术交底工作。14、乙方代表变动应提前7天通知甲方，后任继续承担 前任相应的责任（合同文本约定的义务和其职权内的承诺）15、乙方在合同签订后15日内出具设设计施工方案， 施工详图经甲方批准后实施，施工过程中应按施工图和施工 方案进行安装施工，如有改动事先以书面形式将更改内容通 知甲方。16、施工前提供施工图纸二套给甲方，负责竣工资料的 整

51、理，竣工资料交甲方二套（有关部门的备案资料由乙方负 责）。17、对本工程实行“一年保修，终身维修” ，凡在甲方 使用过程中出现的问题，乙方应在接到通知后48小时内到 达现场予以解决。18、乙方不承担总包配套管理费用。第五条 工程质量及验收1、乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方 代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派 人员的要求返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的 费用。2、隐蔽工程和中间验收。工程具备覆盖、掩盖条件或 者达到协议条款约定的中间验收部分，乙方自检合格后在隐 蔽和中间验收48小时前通知甲方代表参加。通知包括乙方 自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间

52、和地点。乙方 准备验收记录。验收合格，甲方代表在验收记录上签字后， 方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内 修改后重新验收。3、工程竣工后，乙方通过自检、自查，经过试运行正 常后，认为具备条件时，向甲方提交竣工验收报告和完整的 竣工资料（含变更资料、验收报告、产品使用说明书、联系 单、测试报告、内部资料等）一式两份，甲方在收到竣工验 收报告和资料后，10天内组织有关部门进行验收。验收合格后，甲 方应向乙方提供工程验收书，乙方应将有关的技术资料、图 纸等交付甲方。4、工程验收合格前，所有设备、器材均由乙方负责保 管。5、验收标准：按株洲市住房和城乡建设局下达的文件 其内容执行。第六

53、条 施工安全及文明措施1、树立“质量第一、安全第一”的思想，严格执行国 家安全生产的各项规定，坚持执行安全生产的十项技术措施， 以树立安全生产的观念。明确安全为了生产，生产必须安全 的思想，坚持做到遵守规章制度， 反违章指挥， 反违章操作 施工过程中违章作业造成的安全事故一切责任及费用由乙 方承担。2、施工现场所制造的垃圾及时清理，保持施工现场整 洁，材料设备及机具放臵整齐。3、经常检查安全设施是否齐全，发现安全隐患及时提 出整改。第七条 违约责任1、由于乙方原因影响配套工程竣工，每延误一天应向 甲方支付人民币500元的逾期违约金， 若逾期达3天以上（含3日），甲方有权解除合同， 乙方还应赔偿

54、由此给甲方造成的 一切损失。2、除不可抗拒因素外，若甲乙双方中任何一方无法定 理由解除合同的， 应向另一方支付工程总价款20%的违约金。3、 乙方必须按甲方提供的图纸资料施工 （甲方另作改 动的除外） ，乙方施工质量达不到设计要求，经甲方、监理 单位确认后，乙方需免费施工至设计要求。4、本分项工程验收必须达到质检站核准的合格标准， 否则甲方有权不予验收、结算，并不支付任何工程款。第八条 争议及纠纷的解决1、合同在履行期间，双方产生争议时，双方采取协商 解决。2、协商不成，可提请 株洲市芦淞区 人民法院诉讼裁 决。第九条 附则1、本合同自双方签字盖章之日起生效。2、本合同一式肆份，甲乙方各执贰份

55、，具相同法律效力。甲方单位（盖章） 乙方单位（盖章）甲方代表（代表） 乙方代表（代表） 电 话：电 话：XX年月 日XX年月 日篇九：综合布线工程合同书 江东城管局 综合布线工程合同书 甲方 ： _ 江 东 城 管 局 _乙 方 ： 为完成甲方委托乙方承接的综合布线工程任务，依据国家有关的法律、法规，综合本工程的具体情况，明确甲乙双 方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，签定合同书如下：一、工程概况1、工程名称：江东城管局综合布线工程。2、工程地点：江东城管局3、工程性质：络布线。4、工程范围：办 公室内部络布线 二、工期：1、合同签订之日，甲方向乙方预付工程总价的 _ 作为订金，即人民币Y _

56、大写：_2、甲方须在工程完工验收后，以现金方式一次性向乙方支付剩余工程款项，即人民币Y_大写：_ 。 五、质量保证及保修：1、乙方对其购买用于工程中的交换机、路由器、无线路由器提供1年质保，对工程所涉及的线路及设备保修期限为自交工之日起1年（硬件保修1年，人为损坏无质保） 对保修范围内的硬件，乙方不收取任何费用；2、超过保修期限后，若硬件设备出现故障，乙方可以 配合甲方进行设备检修或提供相应解决方案，乙方可适当收 取相应的服务费；3、对于计算机病毒或计算机操作系统自身及系统软件 故障所造成的络不通或其他络故障不在保修范围，对于此类 故障乙方可以配合甲方进行维修及维护工作，但要收取相应 的人工费。 六、违约条款：1、本工程实行包工包料制，施工期间内乙方不得以任 何理由和借口向甲方增加工程款；2、工程完工后，甲方须在3天内进行工程验收；3、工程验收合格后，甲方不得以任何理由和借口拖欠 乙方工程款（每拖欠一天，甲方则以合同总金额的千分之一 补偿给乙方） ；4、合同自甲乙双方签定之日起生效，合同有效期自签 订之日起至交工之日后一年止；5、本合同未尽事项和条款，由甲乙双方协商解决；本 合同如有争议，由双方协商解决，协商不成，交由当地人民 法院解决。