关于劳务合同十篇

1、there's only one corner of the universe you can be sure of improving, and that's your own self.整合汇编简单易用（页眉可删）关于劳务合同十篇 劳务合同 篇1甲方：乙方：订立日期：年 月 日劳务队承包协议书发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法等法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲、乙双方经协商就内部劳务承包事项达成一致意见，订立本协议。一、劳务承包工程、地点和承包劳务内容工程名称：工程地点：承包劳务内容：二、劳务工作期限1开始工作

2、日期： 年 月 日2结束工作日期： 年 月 日3.合同工期总日历天数 天三、劳务报酬金额（人民币）小写： 元，大写 元。（暂定价）依下列第 种方式计算单价。1约定不同工程劳务的计时单价，按确认的工时计算，即2约定不同工作成果的计件单价，按确认的工程量计算，即3工作量及单价可附表执行。四、工时及工程量的确认依下列第 种方式计算劳务报酬。1按确定的工时计算劳务报酬的，由乙方每日提供进场作业劳务人数并由项目部确认。2按确认的工程量计算劳务报酬的，由乙方按月上报已完成工作量并由项目部核实确认。按上述方式确认后，还需附每月劳务人员出勤记录。五、劳务报酬支付方式1每月按确认的工时及工程量计算劳务报酬，经项

3、目部质量、安全、预算等相关人员复核后，甲方按 %支付乙方，乙方需按劳动合同约定的劳动报酬制作本承包作业所属劳务工人工资表，由甲方监督承包人或委托项目部代为直接发放到工人手中，由他人代领的，必须有本人签字的书面委托书。2、工程变更调整因特殊原因造成工程量的变更部分必须于当月经总包方负责人及预算员核准确认，增加或减少的劳务报酬及其他条款中约定增加或减少的劳务报酬，与劳务公司签订劳务承包补充协议后同期调整，未与劳务公司签订劳务承包补充协议的，造成任何损失劳务公司不承担责任。3、未支付的余款及风险保证金待乙方承包任务完成后，经项目部、甲方确认乙方在施工质量，工期、安全施工、及时足额支付工人工资、以及综

4、合治理等因素，并核实使用的材料、机械设备及相应费用后，进行劳务报酬的最终结算支付。六、工程质量及验收工程质量执行标准： 按工程合同标准执行1.乙方为承包劳务质量的第一责任人，所施工工程质量执行总（分）包合同有关质量的约定、建筑安装工程施工及验收规范、建筑安装工程质量评定标准及项目部的要求。2.乙方施工完毕，项目部对施工成果组织验收合格后，视为乙方完成了本协议约定的工作任务，但项目部与业主间的隐蔽工程 验收结果或工程竣工验收表明乙方施工质量不合格时，乙方必须无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的项目部相关损失。七、安全施工与综合治理乙方为承包劳务安全生产的第一责任人，乙方对施工现场安全生产要严格

5、执行甲方制定的安全生产目标、任务及考核规定（附件1）。确保劳务作业队无刑事、治安案件、无计划外生育现象，确保队内和谐稳定；八、承包风险处理1乙方承包的施工任务必须按项目部即施工总承包或专业承包方（以下简称项目部）的进度计划完成。若乙方因自身原因不能满足项目部需求，经项目部向甲方提出解除建筑劳务分包合同后，甲方及时书面通知乙方本协议自动解除，造成损失由乙方自行承担。2乙方应服从项目部的管理，若发现乙方将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人，项目部可直接取消乙方的施工资格，由此造成的任何损失及劳资纠纷由乙方承担。3甲方依据和项目部共同确认乙方每月完成的工作量，保障乙方劳务队人员工资按本协议约定，

6、及时、足额支付，乙方不得延期、拖欠员工工资。4.本协议书履行过程中，双方必须明确电话、住址、通信地址等联系方式，保证联系及沟通渠道畅通，如果牵扯到部分事项未明确时，难以联系到对方的，由此造成损失，由责任方承担。5.乙方须按本承包协议劳务报酬的15%交纳风险保证金（见附件2）。如乙方未预交风险保证金，甲方可从乙方每月完成的工作量中提取15%作为风险保证金，乙方不得以此为由拖欠工资。6.乙方人员应遵守甲方制定的劳务作业队管理规定（附件2）。 在乙方发生劳务作业质量、安全事故及拖欠工人工资等经济纠纷时，甲方有权从支付乙方劳务费用及保证金中扣除已发生的相关费用直接予以赔付，结算后如有剩余的，退还乙方，

7、不足扣除的，由乙方补缴。劳务合同 篇2印刷合同甲方：乙方： 甲乙双方经友好协商，兹就甲方委托乙方制作印刷_达成以下协议：一、 概要：_二、项目明细：项目名称：1尺寸：_ 2纸张：_3数量：_ 4.单价：_5.总价：_三、付款方式：印刷完成后，交与甲方，经甲方确认后应即付清印刷费用。四、交货方式印刷加工：在确认打样稿后_个工作日内交货。交货地点：五、印刷质量标准1乙方前期制作应按提供样稿之要求按时，按质完成，印刷品质量以签字样稿为准验收；甲方应负责有关内容的及时校核确认以及收货验货。2甲方委托乙方设计制作的稿件，甲方有权要求乙方提供最多不超过_次的样稿确认。在乙方提供第_次确认稿时，甲方应完成所

8、有的确认修改工作。如因甲方原因在第_ _次确认稿后仍需要进行修改，甲方同意视修改内容额外支付每页不超过_ _元的改稿费用。3如为甲方提供的菲林，且打样稿与菲林不一致的情况，乙方不保证印刷颜色与所提供样稿的绝对一致，而应以菲林正常的印刷效果为准4彩色印刷品的色差范围正负应不超过样稿的_ _%，套印允许误差应小于_ _mm，其他如需检验的项目按国家新闻出版行业标准有关平版一般印刷品的质量标准验收5甲方对印刷质量有任何异议，须在交货后_ _个工作日内提出，在任何情况下乙方不负责除印刷以外发行、广告的连带责任。六、乙方责任1乙方对承印印件的原稿（或电子文档）、校样、印板、底片、半成品、成品及印刷品的样

9、本应当妥善保管，不得损毁。2乙方必须严格按照本合同规定的印数印刷，不得擅自加印。3乙方完成委托印刷业务后，应当认真清点印刷品数量，登记台账，并根据本合同的规定将印刷成品、原稿（或电子文档）、底片、印板、校样等全部交还甲方，不得擅自留存。4乙方在承接时，应核实委印方相关证件，不得印刷有内容不实、图文虚假的印刷品。七、知识产权及保密1乙方应对甲方制作发行方式、计划严格保密。2乙方设计人员应自觉保护甲方提供的一切用于排版印刷的电子文档，不得擅自提供给任何第三方作任何用途。3乙方为甲方杂志制作的平面设计，其著作权属于甲方。4乙方应妥善保存杂志的所有电子设计稿件、菲林，甲方若需要，应予提供；合同终止后，

10、若双方不再续约，乙方应将所有电子设计稿件、菲林交给甲方。八、合同其它条款交货数量同意允许正负_%的短溢装。如溢装的情况，甲方有权选择是否按合同单价接收超装之货品。若甲方不接收，乙方不得擅自赠送他人或以任何价格出售，作其他客户印刷业务参考样本除外。如短装在_%之内，乙方须按合同单价从合同总价中扣除相应金额，但不另行补足数量。如短装在 %以上，甲方有权要求乙方补足所缺货品。由于政策变化、政府行政行为等人力不可抗因素原因导致其中一方无法履行合同，本合同即行终止，双方不承担违约责任。九、违约责任1甲乙双方应严格遵守本合同的有关条款，此合同未尽事项，应由甲乙双方友好协商解决。2若任何一方违反本合同并经协

11、商无效，应由被告所在地人民法院作争议解决。3因不可抗力导致合同无法执行的情况，双方应友好协商延期履行，协商不成或确实无法继续履行的，任何一方均不承担违约责任。十、本合同一式份，甲乙双方各执 份，同样有效。甲方（盖章） 乙方（盖章）：日期： 日期：劳务合同 篇3甲方：乙方：甲乙双方本着平等互利的原则，经充分协商达成如下协议：一、 承包方式：1、 甲方将砖厂生产任务承包给乙方，甲方无偿提供水、电、泥土、煤等原料和全部机械设备、工作宿舍、灶具、防雨设备（如塑料布、雨衣、雨鞋等），一切使用工具，交给乙方使用，且登记造册丢失后要照价赔偿。2、 乙方必须配备足够的劳力和技术熟练工。3、 生产期满后，乙方所

12、使用的工具，必须保证完好无损，丢失的工具和故意损坏的要照价赔偿。4、 甲方在生产前，生产中所需修建、培修、扩建时所需零工由甲方负责。5、 成品转由甲方出售，一但发现甲乙各方偷卖没记量的红砖后加倍处罚。6、 窑内五批以内焦砖由乙方处理，五批以上由甲方承担。二、 承包期限承包期限为一年，即年 月至年 月为止。三、 质量要求1、 乙方必须随时配合甲方的质量要求，外观要求平整光滑，无缺掉棱角等现象。2、 严禁半砖地缝砖进入成品堆，合格率保班点在%以上。四、 产量与计酬1、 产成品转，甲方每一万块每块玖分伍厘，每天必须保持出红砖伍万块以上，人力不足由乙方承担，烧工烧不动由甲方承担。2、 如遇到洪水等不可

13、抗拒的自然灾害造成的损失，由甲方负责，人力不足等人为造成的损失由乙方负责。3、 甲方防洪设施、防雨设备必须符合生产需要，乙方必须积极主动配合，否则造成的损失由乙方负责。五、 安全生产全部机器设备由甲方负责维修，乙方必须按照造作规程进行生产，乙方的工人可投人身保险，保险费用由甲方负责，发生工伤事故，元以下由乙方承担，甲方承担。六、 付款方式按每月工资发放，每月十五日前按成品砖数量付清乙方工资，完工时五日内付清全年工资，负责每人每天付乙方误工费 元。七、 违约责任甲乙双方必须严格信守合同不得违约，如因一方不履行合同造成的经济损失，有违约方承担。如果甲方在中途停产，应给乙方安全年八百万块红砖结算。发

14、生纠纷时，由双方协商解决，如协商达不成协议，任何一方可上法院上诉、仲裁，上诉造成的经济损失由败诉方承担。八、 其他事项甲方付给乙方修理工工资全年伍万陆仟圆整，按每月柒仟元付给乙方，甲乙双方要互相配合，如有一方不协作所造成的经济损失，由不配合方负担。修重大物件时双方必须无偿协助工作。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖印后生效。合同期满，结清账务后，自行废除。备注：甲方：乙方：日 年 月劳务合同 篇4发包方（甲方）：承包方（乙方）：依据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的原则，结合辽宁省建筑工程劳务分包管理办法、金伟集团建筑工程管理办法的有关规定和本工程的具体情况，经双方协商一致

15、，签订本合同。一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、承包范围：第二次结构工程所包含的全部内容（具体以甲方与建设方承包合同范围为准）。甲方与建设方承包合同范围如下：1）、人工：a、砌砖工程：砌砖、门窗过梁预制安装、二次构造（钢筋、模板，砼、钻眼、植筋）的制作安装、厨房卫生间砼防水檐浇注、通风井管道井随切砖随摸灰、竖向水泥预制通风管道的安装、水电消防管洞的堵塞、（含所有土建图上预留洞口及测量洞、泵管洞等）的堵塞、前台（砖、沙、石子、水泥）运输搅拌，后台运输室内脚手架搭设等。2）、材料：a、木模板、跳板、架料、水泥、石子、沙子、砖块、主水管给上楼层、上楼三级电箱均由甲方提供。b、手推车、电转

16、、电线、照明灯具、铁锹、软水管、灰桶、筛沙、铁丝、铁钉、等辅材由乙方提供。3）、甲方只提供机械：搅拌机、施工电梯、塔吊。其余小型机具均由乙方自供。4）、其他：a、各工种做到工完场清、料尽。b、现场垃圾、楼层垃圾清运至甲方指定工地内的地方。c、现场文明施工和环境保护。成品、半成品的倒运。d、对主体结构成品及半成品的保护。e、甲方负责工程主轴线的放线工作及所需结构标高，乙方配合细部放线工作。二、承包方式、取费标准：1、承包方式：本工程在乙方承包范围内以包人工、包小型辅材、包小型机具、包成品保护、包场内运输、包质量、包工期、包安全生产和包文明施工的方式承包。其中，主要材料由甲方提供，实行限额领料，所

17、有材料用量按甲方管理人员出具限额领料单用量控制。2、工程量验收：依据1#、2#楼施工图和已完成的合格实物工程量按本合同规定的质量合格标准验收，工程验收以建设单位、监理单位、甲方确认的验收资料为准。3、合同固定综合单价：砌砖工程178元/m3;（1）工程量计算规则：依据20_年辽宁省消耗量定额计算规则，按楼设计图纸和变更的砌砖量，抹灰量。砌砖以立方米计算;抹灰以平方米计算。（2）固定综合单价为不含税包干价格，包括完成本工程所需的乙方管理费、工人进退场费、劳保、保险及医疗费、人工费、辅材费、小型机械费、文明施工费、赶工费、利润等招标范围规定的一切与本工程有关的工作内容，且本单价不受材料价格及国家政

18、策的影响，综合单价不再做任何调整。（3）计时工单价由甲方项目经理部核准数额后按实际发生及核准价格计算。（4）固定综合单价包括设计变更内容，设计变更增减量时，单价不再调整。三、双方责任（一）甲方1、甲方工地代表：2、甲方负责提供施工图纸并按施工图要求进行技术、质量、安全、材料定额用量的文字交底。3、甲方负责提供塔吊、施工电梯、搅拌机。4、甲方应监督、检查或协助乙方办理相应的务工手续，当地建管站及当地政府规定的各种证件的申办。费用由甲方负责。5、甲方负责指挥安全、质量、进度、施工技术，协调各工种正常施工，指挥机械运转。6、甲方提供生活用水、电及住宿场所。7、甲方提供施工用电至现场三级配电箱。8、甲

19、方有权利根据乙方违约的事实依据对乙方直接下达处罚通知单，罚款金额在工程进度款中扣除。（二）乙方1、乙方驻工地全权代表（班组长）：乙方全权代表驻现场时间每月不少于28天，以甲方考勤为准。2、乙方必须向甲方提供进场人员名单、个人照片、身份证复印件、计划生育证，并应确保进场人员思想素质、技术素质、身体素质能满足所承担工程的需要。进场人员必须为年满十八至四十五周岁的青壮年。3、乙方必须依据工程进度需要组织精干的技术工人、专业施工管理人员配套的队伍，保质、保量提前完成甲方下达的施工任务，如达不到甲方的质量及施工进度要求，甲方有权更换队伍。4、乙方必须按照现行的有关施工技术规范、规程和甲方的要求组织施工。

20、遵守甲方各项规章制度和现行的有关法律、法规、服从现场管理人员监督、协调、调配、不得随意退场，禁止使用童工。5、乙方必须遵守安全生产、文明施工的有关规定，将安全生产放在首位，不违章、违规操作。进场施工人员应采取严格的安全防护和职业安全健康措施。若发生安全事故，由责任方承担由此发生的费用。若出现小的工伤，3000元内的费用由乙方负责。6、乙方施工人员使用的工具、电动工具、从三级配电箱接出的电线等工具由乙方自备以满足施工需要，甲方不再提供相应机具。7、乙方全体人员必须接受安全生产、职业安全健康、职业岗位培训，特殊工种持证上岗率达100%。进场前必须递交特殊工种上岗证。8、乙方不得以任何理由停工，否则

21、甲方有权清除现场。四、工期、质量、成品保护、安全文明施工1、工期：按甲方现场合理编制的工期组织计划措施，因乙方原因造成工期延误者，每延期一天，甲方将视具体情况给予适当的处罚。因甲方或建设方原因造成工期延误，工期顺延，甲方项目经理部根据具体情况核准后将给予一定补偿。2、质量：该工程质量标准保合格标准，乙方施工应严把质量关。合同单价结算按合格工程标准定价，按市建筑质检站验收质量等级达到结构合格标准;工程质量以主体结构工程最终验收标准而定。3、成品保护：乙方应协助甲方进行成品保护，如发现乙方人员人为损坏成品者，甲方将视损坏程度作l一3倍罚款。非有意而损坏按损坏程度大小作相应赔偿和处罚。4、文明施工：

22、乙方要协助甲方做好现场文明施工，在施工过程中，发现未做到工完场清，甲方将视具体情况作500一1000元的罚款。5、环境保护：甲方应负责定期或不定期对乙方人员进行职业安全健康以及环境保护知识的教育培训。负责按照工程建设安全生产的有关规定及公司环境与职业安全健康管理文件的要求，对乙方职业安全健康及环境保护等工作进行管理、监督和检查。乙方应按甲方规定标准对其在场工作人员发放劳动保护用品。由于乙方措施不利造成的安全及环境事故。责任由乙方承担。6、安全生产和职业安全健康：杜绝重大安全事故，尽量减少一般工伤，甲方对乙方承包的工程要做好安全交底，提出明确的安全要求并进行安全监督检查。乙方必须贯彻有关安全生产

23、和职业安全健康制度及操作规程，在施工过程中要做到文明施工，乙方必须遵章守纪，安全施工、不得违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。一旦发生安全事故，其责任和费用由责任方负责。乙方在签订本合同前必须与项目相关部门签订安全生产责任合同）。五、工程结算与工程款支付1、乙方承包的施工项目按合同固定单价计算，按实际完成的工程量，由甲方项目部具体主管人员对质量、进度、完成情况进行验评，有关管理人员逐一签字后，根据甲方劳务结算程序按合同单价进行结算。2、工程款支付：工程进度款支付按节点付：4层完成后付4层款，每4层一个节点付款一次，乙方在每个节点完成甲方要求的形象进度并验收合格后，经甲方工程相关人员审核后甲方支付

24、乙方进度款的100%，主体结构封顶完工并验收合格后两月内办理结算付清余款，20层以下劳务费余款在砌筑工程结束后甲方全部付清。3、工程款支付方式：甲方给予现金支付。由乙方班组长编制工资表，经现场施工工人签字后交甲方项目负责人核实;由乙方按工资表发放到工人手中。乙方不得随意克扣工人工资;以上合同单价均为不含税单价。六、对其它分包商的管理如果同一现场内有甲方分包的其它分包商，甲方对乙方与其它分包商之间的施工衔接和协调负责。乙方应无条件为其它分包商提供相应的施工方便，并对现场其它分包商的安全、消防、环卫等方面提供配合服务。七、其他1、由于乙方原因中途退场和违约，已完工程量按照70%结算，给甲方造成的经

25、济损失由乙方负全部责任。2、在施工期间乙方应教育职工遵纪守法，自觉的维护地方及现场的综合治安，因乙方原因如有打架斗殴等违法行为，一次罚款500一1000元，因此造成的一切后果由乙方承担。3、乙方必须严格控制主要材料、周转材料的损耗率，施工过程中乙方应按甲方砌砖、抹灰体系要求施工，不能随意乱拉锯模板、木方、砸坏砖块，一经甲方发现，按此材料的双倍进行处罚。4、因乙方原因在施工过程中出现砌砖抹灰，垂直度平整度差、抹灰空鼓、不喷水养护、砂浆强度达不到规定标号，乙方应及时按技术规范进行处理，若造成甲方严重经济损失的，全部经济损失由乙方承担。并给予适当处罚。5、乙方进场施工人员必须戴安全帽，否则每人每次罚

26、款20元.6、乙方进场施工人员不得偷盗施工现场的任何物品，一经发现，按其价值的10倍进行处罚，从工程结算中直接扣除。7、乙方不得以秋收、春节或其它节假日为由影响工程的正常进行。在秋收、春节或其它节假日期间，如甲方要求连续施工，乙方必须保证连续施工，并达到双方约定的进度要求，以保证总施工进度不受影响。8、乙方必须并且只能服从由甲方以及甲方转发的业主和监理工程师的指示。未经甲方同意，乙方不得直接向业主发函件也不能直接接受工程业主的指令。八、争议解决方式：甲乙双方发生争议时，可以通过协商解决，协商不成时，向营口市人民法院提请诉讼。九、本合同一式叁份，甲方持贰份，乙方持壹份，签字盖章生效，结清合同结算

27、款后失效。十、以上合同事项，如有未尽事宜，双方协商解决。甲方（盖章）：项目负责人：乙方负责人：签约时间：年月日劳务合同 篇5发包人：x消防工程有限公司 （简称“甲方”）分包人： （简称“乙方”） 身份证：（ ）经双方友好协商，甲方同意将百色市_县“_乐里，时代新都”消防安装工程委托给乙方施工，为明确双方的权利与义务，确保工程如期按质按量顺利完成，特签订以下协议条款，以资共同遵守。一、工程概况1、工程名称：百色市_县“_乐里，时代新都”（含地下室部分）2、工程地点：百色市_县二、劳务安装的范围及内容：喷头安装、消防箱安装、水泵房安装 火灾自动报警系统三、施工工期：该工程施工工期暂定为 天，合同签

28、定后乙方即进场施工。如遇下列情况工期顺延：1、由于甲方及土建原因造成；2、原工程的设计变更；3、甲方不按合同条款规定支付费用和由此造成的损失；4、不可抗力的事件四、承包方式及工程造价：1、承包方式：包清工加施工机具；2、劳务分包暂定价为税后人民币： 11万 元整（叁拾贰万捌千贰百贰拾伍元整）3、如需委托乙方进行其他消防施工工作内容，费用另性协商。五、劳务费支付方法及结算方式：1、合约签定后甲方即付进场费： 30000 元；2、工程完成至90%时，甲方支付全部劳务费的80%；3、工程在进行消防检测时完成双方的结算手续，甲方在项目经柳州消防部门验收合格后的15日内将全部劳务费扣留3%的质保金后一次

29、性付清乙方；4、工程结算：实际安装工程量称以各个工程计价点的单价为劳务费总价；其中：喷头安装 50元/个（带管）消防箱安装 250元/个（带环管）水泵房按图纸整套4800元/套（另算）备注：室外连环管另算。六、技术资料及其它1、甲方向乙方提供其分包范围内的消防施工图纸壹份。2、施工中由于现场因素的需要进行的施工变更，乙方应及时提供相关数据资料及满足消防规范的施工方案，甲方在收到乙方数据资料后尽快予以认可；对非合同内的工程量其安装的劳务费由双方协商后以书面形式予以确认并在工程余款结算时一起付清；七、材料和设备供应：1、该工程所需材料和设备均由甲方自行采购。乙方负责起劳务所需的安全设施、加工机器和

30、安装机具及相应的耗材，如：冲击钻的钻头等。2、乙方进场使用的加工机器和安装机器应有满足建筑工程施工规范安全管理的有关规定，必须使用符合国家相关标准要求的合格产品并在使用的过程中及时检修和维护。八、双方责任：甲方：1、按计划及时提供安装所需的有关设备和材料；负责向乙方提供施工用水、用电；按设计图纸解决与土建等各方的协调事宜。2、委托代表队工程进度、质量进行都督，检查隐蔽工程，板栗中间交工工程验收手续。负责协调乙方与各施工队伍、班组的关系。3、对乙方的现场施工进行配合，协助解决影响工程施工生产机器地板与和安全等方面进行现场检查、督促。4、按合同约定的时间和数额拨付劳务费给乙方；并对合约外工程量进行

31、签证。5、负责做好施工过程各原始资料记录，标志竣工图及收集、整理竣工资料，并装订成册。6、对乙方的施工不合格项出具限期整改通知单，并对乙方施工不合格项衍生施工材料的浪费进行处罚。7、对委托乙方施工的.非合同的工程量按程序进行确认和签证，并把签证费用在工程结算时一并支付。8、甲方在乙方对每月的限期整改内容进行消项后才办理相应劳务费请款手续。乙方：1、本着“认真、负责”的工作态度和“合格、节约、实用”的施工月子配合乙方的施工管理，做好各项施工准备工作；安全、文明施工,付出乙方有关现场管理人员和指导、监督、协调。2、合同签订后即进场施工，样安装国家有关消防安装的技术规范施工，确保工作质量。3、对工程

32、质量不符合施工图纸和现行消防验收规范要求，应负责无偿修理或返工；对乙方开具施工不符合项的限期整改通知单，应在规定的时限内完成并报甲方项目部消案。4、因工程仅对需要安排加班施工的，与甲方进行协商。施工中，遇到必须损坏建筑物某些局部结构或装饰物的，首先告知甲方，经甲方协商同意后方可施工。5、进场施工人员须配置相应的特种上岗人员（电工和焊工)各一名，并持有有效证件到甲方项目部备案。6、承包人自带施工用机械设备必须是国家正规厂家产品。接机械性能良好、安全防护装置灵敏可靠，符合建筑相关安全管理要求。7、承包人必须教育并约束员工严格遵守施工现场安全管理规定。对遵章守纪者归于表扬，对违章工作、违章指挥、违反

33、劳动纪律和规则制度者给予纠正、责令整改、处罚，直至推出现场。8、对承包人在施工中的安全隐患，在发包人多次发出指令要求更改，而承包人拒不执行的情况下，发包人有权勒令承包人停工整顿，由此而发生的一切经济、工期损失均应由承包人承担，并赔偿发包人的所有损失。9、承包人对其领用的材料的保管工作，需配备一名专（兼）职保卫人员负责本报内领用材料及设备的保卫工作；并承担其费用；10、承包人应当样安装分包合同条件中关于安全生产的规定组织施工。承包人须管材造型国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按照安全标准组织施工。乙方对因违反安全事故规定引起的安全事故负责并存的责任；11、承

34、包人应对其自身在分包工程现场的全部雇员的认识安全及自有机械设备等财产办理保险，其费用自理；12、发包人的事先同意，承包人不得将合同或合同的任何部分，以任何形式转包或再次分包。九、工程质量标准及保修期限：1、该消防系统的安装质量，必须符合现行消防设计及施工验收规范的安装要求。确保各系统的使用功能稳定、可靠。2、验收合格之日起，乙方对该工程总体保修一年。3、保修期内，属安装施工问题的，由乙方负责检修并承担费用；不可抗力因素照成的设备和系统损坏的，乙方提供有偿维修服务，机具和设备有甲方自理。十、违约责任：甲方未能按合同履行自己应负的责任，除竣工日期顺延外，按合同法有关规定赔偿乙方因此发生的损失；疑犯

35、更不能按合同规定日期交付使用，按合同法有关规定赔偿甲方损失。十一、纠纷处理：双方履行本合同时，如发生纠纷应采取有好协商的方式解决，协商不成双方可以到当地人民法院起诉。十二、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同在双方签字后生效，在消防工程质保期完结清安装劳务费后失效；合同执行期间未尽事宜双方另行有好协商，商定协议与本合同同具法律效力。十三、甲方工作：（1） 、对乙方人员进行施工技术交底及三级安全教育。（2） 、在施工地点为乙方提供施工和生活便利条件。（3） 、负责按时共给施工所需全部材料。十四、乙方工作：1、遵守公司的有关规章制度，服从甲方施工管理人员的工作安排。2、按图及国家及当地消防主

36、管部门有关标准规范进行施工，如有更改必须经甲方管理人员签字。3、遵照建筑工程安全操作规程所规定的条列。所有施工人员，均要经三级安全教育方可上岗。电工.焊工等特殊工种须有操作证方可上岗。若由于乙方违章操作给甲方及建设单位造成损失，由乙方责任赔偿。4、乙方应保护施工场地整洁，当天施工留下的垃圾当天清理干净。5、乙方施工的工程质量必须达到合格以上，以当地有关消防主管部门验收为准。6、在钻孔施工中应做好防护措施，尽量避免将墙面腻子弄脏，在钻孔完毕后应将已污染的墙面清理干净。7、施工后期孔洞修补时，应保证其他工种后期补刮腻子时能刮平天面。十五、其它（1）、乙方必须爱护甲方所提供的施工机具，在确保工程质量

37、前提下节约材料，若乙方违章操作造成甲方施工机具损坏由乙方负责修复，工期不延。（2）、若乙方施工人员中途退场或无故停工，甲方有权停付人工费，所造成损失均由乙方负责。（3）、乙方必须确保工期，若乙方误期给建设单位造成损失由乙方负责。（4）、若甲方发现乙方不按图及国家有关标准规范施工，技术低劣，造成工程质量差.业主投诉，甲方有权终止协议，停付人工费十六、甲方的所有设备、构件、工具、材料等，乙方只能使用，而无权进行挪用、转借、及变卖等，一旦发现乙方有上述行为，甲方有权扣除乙方十倍之工程款，及开除相关人员。十七、甲方的所有设备、构件、工具、进场交付乙方使用，乙方必须签字认可，待工程结束时，所有设备、构件

38、、工具、必须如数退还甲方，如有丢失或人为损坏，乙方需对甲方进行赔偿。十八、本协议自甲.乙双方代表签字及盖章后开始生效。甲方：（签章） 乙方：（签章）身份证号码：委托代理人：（签字） 家庭住址：联系电话： 联系电话：日期： 日期：劳务合同 篇6甲方：负责人：电话：乙方：负责人：电话：本着公平、公正、互惠的原则，甲方现将工程的所有钢管及其架设以包工包料的形式发包给乙方施工，为明确双方责任和义务，根据中华人民共和国合同法以及有关法律法规，结合本工程的实际情况，经过双方友好协商后达成如下协议：风险提示：工作岗位及工作时间雇员从事的工种和工作实践。从事的工种要注明在什么岗位从事什么工作，如电机房的值班电

39、工或大厦照明的维修电工（因为工种不同工资差别很大）；工作时间包括聘用期限，应注明从何时起知何时止；每周工作多少天，每天工作多少小时；一般每周至少有一天的休息日；按国际惯例，在节假日，雇员应享受所在国家规定的节假日，如所在国国庆、春节等。建议双方在签劳务合同的时候最好明确约定相关工作岗位，工作时间以及劳务报酬等问题，避免之后因履行合同发生纠纷。第一条：工程概况工程名称：工程地点：工程内容：第二条：承包方式承包方式：包工包料、包进度、工期、包质量、保安全、包文明施工，甲方项目部配电和到施工场地区。乙方必须按施工要求配备足够的工人进场施工，以确保工期。第三条：合同付款1、合同形式：本合同为综合固定包

40、干单价合同。2、本合同综合固定包工单价为：每平方米建筑面积_元，总计_元。3、以上单价包含以下费用，乙方管理人员工资，人工工资、劳保费及个人防护用品工具等。第四条：工程变更的工程量确认1、在施工过程中因业主及甲方工程师提出变更，如超出合同约定范围的工作量要及时报批，以实际发生的工程量分项计价。并纳入总结算。2、在单项或局部工程完工时，乙方须及时通知甲方验收（书面形式）甲方收到乙方验收报告_日内进行验收。在验收合格后甲方给出实际工程量以及进行工程结算。第五条：工程款结算方式和支付风险提示：劳务费用劳务合同雇员提供劳务服务，雇主主需要依据协议支付劳务报酬，这里要区别于劳动关系中的劳动者除获得工资报

41、酬外，还需要为劳动者缴纳保险、福利待遇等；劳务关系中的自然人，一般只获得劳务费，雇主也不用像劳动合同那样为雇员缴纳社保的义务，是否缴纳可以双方协商约定。另外，如果是在工作时间以外加班或上夜班，雇主应付加班费或夜班津贴等相应劳务费用，并据此作出详细约定，以免给雇主一方造成不必要纠纷。1、工程量及财务核算，乙方按施工进度汇报工程款结算交甲方项目负责人审核签字后进行财务结算。2、工程款总价为_元。主体工程地下室付_万元，其后每月按已完成量的实际付_%。3、工程量计算。按合同综合面积计算，符合工程变更的工程量按实际工作量分项计算。第六条：甲方权责和义务风险提示：雇主义务劳务关系主要由民法、经济法调整，

42、双方当事人在不违背法律规定情况下自由协商，任意性很强，雇主可以与雇员协商约定相关义务；但是，雇主必须按所在国有关规定提供符合安全生产的场所和必须发放劳动保护费用或物品，如安全帽、手套、滤光墨镜等；在所在国工作期间，如果发生疾病或工伤，雇主都应提供必要的医疗和购买必要的药物。另外，建议雇主应给雇员购买人生意外保险，使劳务人员在受到意外伤害时能得到及时合理的赔偿，保险费由雇主负担。1、甲方负责向乙方提供办公、住宿、食堂等生活设施，乙方必须遵守规章制度。对于违反规章制度甲方有权给予相应的处罚。2、甲方负责向乙方主管人员进行施工组织，安全及其它管理制度交底。并提供有关图纸和资料。3、甲方负责现场的总体

43、协调。4、甲方有权对乙方违规违章行为给予警告等处罚。第七条：乙方权责利义务l、乙方需派进场代表，该代表必须精通施工技术并善于管理，乙方应制定合理的组织管理体系书面呈报甲方。2、乙方现场代表必须按照甲方施工组织计划、质量标准、进度管理规定，服从甲方的监督检查。将甲方的施工组织，技术安全及其它管理制度进行交底落实到人。3、乙方自带设备。须交由甲方保安队登计备案以便出入。4、乙方负责组织一支具有专业施工技术的能力的劳务队伍进场施工，保证施工人员的技术水平和正常施工所需的工程数量。进场时所有施工人员的花名造册报送甲方备案。5、乙方所有人员必须听从指挥，确保无蛮干的行为发生。6、乙方负责管理好自己的材料

44、机械器具。7、乙方合同签字代表人应遵守甲方有关会议方面的制度。按时参加甲方组织召开的会议和分项工程和总包工程的生产协调会议。8、乙方应积极参加甲方各种促进安全施工和文明施工的活动。乙方合同人不在现场应指派代表参加。9、乙方要求其工人爱惜现场所有物料，未经同意不得擅自挪用。10、乙方进场施工必须确保工期。第八条：工程质量和验收1、本工程钢管需达到现行国家行业验收标准的合格等级，严格按设计图纸以及甲方的技术交底进行施工。2、质量标准以现行的国家或行业的质量检验评定标准为依据。3、乙方必须保证施工的每个环节、每个部位质量合格。具体质量要求及标准按甲方技术交底进行。4、钢管的间隔必须一致、整齐、美观。

45、第九条：合同工期1、本合同必须严格按照甲方的编排施工进度计划表进行分段流水作业施工，对未按时完成施工任务的，需采取相应的措施确保专业顺利完成施工任务。2、为确保工程进度，乙方必须服从现场施工管理人员指挥和工作安排，协助其它工程认真组织本专业施工。3、对以下原因造成工程延误，经双方代表确认工期相应延期：（1）重大设计变更和甲方原因。（2）业主同意工期顺延和其它原因。（3）不可抗力的事件。第十条：安全施工1、施工中乙方人员应严格按照国家安全操作规章作业认真按受甲方有关人员的安全技术交底的安全教育。认真做好班组生产工作。并指定一名安全员接受甲方的安全管理，无条件地参与本项目的安全、文明检查及整改。2

46、、对甲方所签发的安全隐患整改通知，乙方必须严格执行在有限期内整改。3、乙方人员上外架作业前有专业的检查，发现危险，需及时要求甲方安排人员处理好，方可作业。4、乙方所有人员严禁穿拖鞋，光背不穿上衣上工地。严禁酒后作业，一经发现核定进行_元/次罚款的经济处罚教育。第十一条：文明施工1、乙方应严格执行甲方所有文明施工管理条例，服从甲方的各项管理工作。如有违规，甲方除要求乙方及时整改外，还将视乙方违反程度按有关规定进行严肃处理。2、乙方在施工时间以外的任何工作在工地范围内都要遵守甲方的管理制度。3、乙方针对本分项工程施工所有的材料，应按照甲方施工平面布置图指定位置整齐堆放。第十二条：违约责任1、合同双

47、方任何一方不能全面履行合同条款的均属违约。违约所造成的所有责任和经济损失由违约方负责。2、如乙方不能按时完成施工任务属于违约行为，每超过一天按照工程总价千分之_支付违约金。3、如果因甲方或业主方的原因造成不能按期完工，超过工程期限，甲方必须支付乙方超期的钢管租金，租金按_元平方米月计算。第十三条：其他1、本合同至甲乙双方签字生效，在工程结算尾款后本合同自动失效。2、合同份数本合同一式_份。甲乙双方各执_份。甲方代表（签字）：_年_月_日乙方代表（签字）：_年_月_日劳务合同 篇7劳务输入单位(甲方)：电 话：地 址：劳务派遣单位(乙方)：电 话：地 址：户 名：开户行：帐 号：甲乙双方经过平等

48、协商，建立劳务派遣合作关系，乙方根据甲方要求向甲方派遣劳务人员，甲方根据生产工作需要安排劳务人员的工作。现就有关问题签订本合同：一、 劳务人员的数量、条件、派遣期、试用期和提供劳务的方式乙方按照甲方要求从 年 月 日起派遣 名劳务人员到甲方工作，甲方安排劳务人员的具体工作，并向乙方支付劳务服务费用。派遣期 年，试用期 个月。劳务人员须具备的条件：提供劳务的方式：按照用工单位的需要，派遣符合条件的劳务人员。二、 劳务人员的招录与变更劳务人员由乙方负责按照合同条款条件组织招录，也可由甲方进行推荐，按照择优的原则确定派遣劳务人员。派遣的劳务人员一经确定，甲乙双方应拟定劳务派遣人员清单，并签字、盖章，

49、作为本合同的附件。甲乙双方按照本合同约定对被派遣的劳务人员进行变更的，要相应修改劳务派遣人员清单，并须经双方签字、盖章认可。三、劳务合同的期限本合同自甲乙双方签字并盖章之日起生效，至年 月 日终止。四、费用的支付(一)、甲方向乙方支付的劳务费用包括：1、劳务人员的劳务报酬;2、甲方应承担劳务人员的相关社会保险费用;3、甲方应向乙方支付的劳务派遣服务费用;4、用于劳务人员的一次性费用：劳动合同鉴证费、劳务人员的体检费等。(二)、费用的标准：1、劳务人员的劳务报酬标准按国家和省的规定由甲方确定，并由甲方向乙方提供劳务报酬单;2、甲方应支付的相关社会保险费用数额按双方约定的标准由乙方书面通知甲方。3

50、劳务派遣服务费标准：甲乙双方经过协商，从以下两种标准中任选一种。(×)(1)乙方委托甲方代发劳务人员工资，乙方收取 元/人?月的劳务派遣服务费。( )(2)若由乙方直接发放劳务人员工资，乙方收取 元/人?月的劳务派遣服务费。( )4、一次性费用标准为：劳动合同书及鉴证费用由甲方按实际发生数支付;其他一次性费用经甲、乙双方协商后由甲方承担。每月应支付的劳务派遣服务费=当月实际使用的劳务人员数×派遣服务费标准/人?月×派遣月数当月实际使用的劳务人员数以双方签字盖章的劳务派遣人员清单人数为准。派遣期不超过半月的，派遣月数按半月计算，派遣期超过半月、不满一月的，派遣月数按

51、一个月计算。(三)、支付方式和支付时间：1、劳务人员的劳务报酬，由乙方以书面正式委托形式，委托甲方代为发放;(具体操作按委托书面条款执行)或由乙方直接为派遣劳务人员发放。2、甲方应支付的相关社会保险费用，由乙方提供缴纳清单，缴纳期限经甲方确认后，支付给乙方按期缴纳。3、劳务派遣服务费按 (月、季)支付，由甲方于将当 (月、季)费用以转帐结算的方式支付给乙方。4、劳动合同书及鉴证费用，由乙方开据正式单据交给甲方确认后，甲方支付给乙方。其他一次性费用，支付时间根据实际情况经双方协商后确定。5、劳务人员个人需承担的费用，由甲方按月从劳务人员工资中扣除，并打入乙方帐户。五、甲方权利(一)、安排劳务人员

52、在甲方的具体工作岗位，监督、检查、考核劳务人员完成工作的情况，并负责日常管理;(二)、劳务人员有以下情形之一的，甲方应提前3日通知乙方，并于3日后退回乙方，并有权要求乙方在 日内重新派遣符合条件的劳务人员：1、在试用期内不能胜任甲方工作要求;2、不服从甲方工作安排;3、严重违反甲方劳动纪律、规章制度和工作定额任务管理;4、工作失职,给甲方造成经济损失;5、派遣期未满，被派遣劳务人员提出停止派遣或擅自离岗。(三)、确定和调整劳务人员的劳务报酬标准;(四)、甲方出资对劳务人员进行业务、技能培训的，甲方有权与劳务人员签订培训服务合同，约定服务期及违约责任，并书面通知乙方;(五)、对劳务人员给甲方造成

53、的经济损失，甲方有权按有关规定向劳务人员索赔，乙方有责任给予协助;(六)、对乙方不履行合同的，甲方有权追究违约责任;(七)、法律、法规规定的其他权利。六、甲方义务和责任(一)、对劳务人员的职业道德规范、工作任务、技能培训、应达到的工作要求、应注意的安全事项、应遵守的各项纪律等履行告知、教育、管理督查的义务;(二)、为劳务人员提供必需的劳动条件、劳动工具和业务用品，以及符合国家规定的劳动安全卫生设施和必要的劳动防护用品;(三)、若乙方委托甲方代发工资，甲方应按乙方出具委托书要求代为发放劳务人员的劳务报酬和扣缴个人社会保险费用以及个人应承担的其他费用等;(四)、凡甲方要求在本合同第五条第二款情形之