大化污水改造EPC合同

1、合同编号： 大化集团有限责任公司大连普湾新区松木岛化工分公司中水回用预处理改造工程EPC总承包合同 发包人（甲方）：大化集团有限责任公司 承包人（乙方）：北京高能时代环境技术股份有限公司二0一五年四月 3目 录第一部分协议书1第二部分 通用条款4第三部分 专用条款5一、词语定义及合同文件52、合同文件文件及解释顺序：53、语言文字和适用法律、标准及规范54、图纸6二、双方一般权利和义务65、工程师67、项目经理68、发包人工作79、承包人工作7三、施工组织设计和工期810、进度计划813、工期延误8四、质量与验收917、隐蔽工程和中间验收9五、安全施工9六、合同价款与支付923、合同

2、价款及调整924、工程预付款925、工程量确认926、工程款（进度款）支付9七、材料和设备供应1027、发包人供应材料、设备1028、承包人采购材料、设备10八、工程变更10九、竣工验收与结算1032、竣工验收10十、违约、索赔和争议1135违约1137争议11十一、其 他1138、工程分包1138.1本工程发包人同意承包人分包的工程11分包施工单位为：1239、不可抗力1239.1双方关于不可抗力的约定：1246、合同份数1246.1双方约定合同副本份数：1247、补充条款：12工 程 质 量 保 修 书1第一部分协议书发包人（甲方）全称： 大化集团有限责任公司 承包人（乙方）全称： 北京高

3、能时代环境技术股份有限公司 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程设计采购施工等事项协商一致，订立本合同。一、工程概况 工程名称：大化集团有限责任公司大连普湾新区松木岛化工分公司中水回用预处理改造工程地点：大连市普湾新区 二、工程承包范围承包范围： 新增煤气化排污水(硝铵工艺冷凝液)增加硝铵冷凝液 部分 吹脱预处理及对应含氨尾气回收系统、现有生化装置技术升级改造EPC设计、设备采购、施工及安装等总承包工程（交钥匙工程） 三、合同工期开工日期: 年 月 日(暂定),实际开工日期以开工令日期为准;竣工日期: 年 月

4、 日(暂定),以开工日期加合同工期总日历天数顺延;合同工期总日历天数为 60 天（非乙方原因造成的无法施工等情况不计算在工期内），工期自甲方提交符合乙方的作业面要求起至乙方完成防渗层是否应更改为“改造工程”施工止。四、质量标准工程质量标准：合格。五、合同价款金额（大写）： 壹仟肆佰玖拾玖万元六、组成合同的文件组成本合同的文件和优先解释顺序为：1、本合同协议书；2、本合同专用条款；3、本合同通用条款；4、合同附件；5、中标通知书；6、投标书及其附件；7、标准、规范及有关技术文件；8、设计文件、资料和图纸；9、工程量清单；10、工程报价单或预算书；11、双方约定构成合同组成部分的其他文件。 双方在

5、履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、洽商、变更等书面形式的文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、完工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间： 年 月 日合同订立地点： 大连市 本合同双方约定：双方签字签章后生效。发 包 人：（盖章） 承 包 人：（盖章）住 所： 住 所： 北京市海淀区地锦路9号院高能时代大厦 法定代表人： 法定代表人： 陈望明委托代理人：

6、 委托代表人： 谢东岳电 话： 电 话： 01062490000传 真： 传 真： 01088233169开户银行： 开户银行：建行北京中关村分行 账 号： 账 号： 11001007300053008701邮政编码： 邮政编码： 100009第二部分 通用条款执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局颁布的建设工程施工合同（示范文本）（GF-1999-0201）合同通用条款的内容。第三部分 专用条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序：（1）本合同协议书；（2）本合同专用条款；（3）本合同通用条款；（4）合同附件；（5）中标通知书；（6）投标文件及其附件；（7）标准、规范及有关技术

7、文件；（8）设计文件、资料和图纸；（9）工程量清单（10）工程报价单或预算书（11）双方约定构成合同组成部分的其他文件。双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、洽商、变更等书面形式的文件视为本合同的组成部分。3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1、本合同使用汉语。3.2、适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：国家、建设部及相关部门制定的相关法律、行政法规。3.3、适用标准、规范适用标准、规范的名称：现行国家、建设部有关工程相关的施工及验收规范、标准。4、图纸4.1、发包人向承包人提供图纸日期和套数：工程开工前七天提供施工图纸3套。发包人对图纸的保密要求：承包

8、人不得擅自任意外流。使用国外图纸的要求及费用承担： 无。 二、双方一般权利和义务5、工程师5.2、监理单位委派的工程师姓名： 职务： 发包人委托的职权：按工程建设有关法律、法规、规范、标准及合同要求进行工程质量、进度、投资控制、现场施工协调以及合同、信息管理、下达开工、停工、复工指令，具有工程质量、进度款支付否决权、已完工程量确认权、工程变更的确认权等。需要取得发包人批准才能行使的职权：中间结构验收；分包单位、特种材料采购许可、项目经理更换等。5.3、发包人派驻的工程师姓名： 职务： 姓名： 职务： 职权：代表发包人全权行使应由发包人行使的全部权利。7、项目经理姓名： 职务： 8、发包人工作8

9、.1、发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1） 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前五天完成通用条款8.1(1)。（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求： 开工前，由发包人负责接至施工现场，具备开工条件。 （3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求： 执行通用条款的相关规定。 （4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前五天提供上述资料。（5）水准点与座标控制点交验要求：开工前三天，现场交验。（6）图纸会审或设计交底时间：开工前七天。9、承包人工作9.1、承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前五天

10、提供施工总进度计划、施工组织设计。（2） 承担施工安全保卫工作及施工照明、现场用水用电的责任和要求： 执行通用条款9.1.（3）的相关规定。 （3） 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续： 执行通用条款9.1.（5）的相关规定。 （4）已完工程成品保护的特殊要求及费用承但：移交前由承包人负责承担保管责任，费用承包人自理；移交后由发包人承担保管责任，费用由发包人承担。（5）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、建筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人做好施工场地周围地下管线、邻近建筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，费用由发包人承担。（6）施工现场清

11、洁卫生、文明施工的要求： 执行通用条款9.1.（8）的相关规定。三、施工组织设计和工期10、进度计划10.1、承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：承包人应在签订合同后七日内向监理人和发包人提供施工方案。工程师确认的时间：收到发包人提交的施工组织设计（施工方案）和进度计划三个工作日。13、工期延误13.1、双方约定工期顺延的其他情况因以下原因造成工期延误，经工程师确认后，工期相应顺延：由发包人原因造成的延误。四、质量与验收17、隐蔽工程和中间验收17.1、双方约定中间验收部位： 无 。五、安全施工按照本合同通用条款第20、21、22条执行。六、合同价款与支付本部分内容涉及的付款比

12、例为我部门建议，具体请根据实际情况掌握。23、合同价款及调整此部分内容请根据实际情况填写，应包括单价、合同价款的计算方法、合同价款的调整方法等内容。24、工程量确认承包人向监理人和发包人提交已完工程量报告时间： 每月20日前 。25、工程款（进度款）支付工程款（进度款）支付方式和时间：预付款：合同生效日期起10个工作日内，承包方提交金额为合同总价10%的不可撤销的履约保函和金额为合同总价10%的财务收据，发包方审核无误后10个工作日内，支付给承包方合同总价的10%做为预付款。设备备料款：合同签订1个月内，承包方提供投料证明，同时提交金额为合同设备总价20%的财务收据及增值税发票，招标方审核无误

13、后10个工作日内，支付给承包方合同设备总价的20%作为备料款。设备提货款：在项目设备具备交货条件时，经招标方监造代表签字确认后，承包方在提交金额为合同设备总价30%的财务收据及增值税发票，发包方审核无误10个工作日内，发包方支付给承包方合同设备总价的30%作为提货款。完工款：设备全部安装完毕并具备投运条件，承包方提交金额为项目设备总价20%的财务收据及剩余全额增值税发票，发包方审核无误后10个工作日内，支付给承包方项目设备总价20%的完工款。进度款：按形象进度支付，相应扣回预付款，投标方提供相应金额的财务收据及发票。总体支付至全部工程的80。结算款：工程通过验收后，经大化集团有限责任公司审计完

14、成并提供全额施工发票后，支付合同款的10%。质保金：剩余合同总价的10%作为质保金，在通水调试运行阶段（施工完工验收后的12个月）符合双方签订的技术协议书规定连续达标运行，甲方收到乙方合同总价10%的财务收据，甲方审核无误后10个工作日内支付给乙方10%质保金。七、材料和设备供应26、发包人供应材料、设备发包人供应材料、设备： 无发包人未按照条款约定的材料及设备的规格、数量、质量等级和提供时间、地点供应材料设备，所应承担的责任是：按通用条款的规定执行。 27、承包人采购材料、设备承包人采购材料、设备： 除发包人供应的设备、材料外，全部由承包人采购。 八、工程变更当本工程发生变更时，由发包人、监

15、理、承包人联合签发工程变更洽商单，结构变更由设计单位出具正式修改通知书和修改图，并经发包人认可，承包人予以实施。若因特殊原因，发包人或监理方要求承包人对变更内容先予以实施，则承包人须在工程变更实施完后上报工程变更洽谈商单，发包人或监理方应在一周内予以确认，否则视为认可承包人上报的工程变更洽商单。九、竣工验收与结算28、竣工验收32.1、承包人提供竣工图的约定： 32.6、中间交工工程的范围和竣工时间： 无 十、违约、索赔和争议29违约29.1、本合同中关于发包人违约的具体责任如下：（1）本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：发包人逾期支付预付款的，每延期一日，按1000元/天按

16、合同金额调整，一般应为逾期付款金额的0.5%向承包人支付违约金。（2）本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：发包人逾期支付工程进度款的，每延期一日，按1000元/天按合同金额调整，一般应为逾期付款金额的0.5%向承包人支付违约金。（4） 本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：发包人逾期支付工程竣工结算价款的，每延期一日，按1000元/天同上向承包人支付违约金。29.2、本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任如下：承包人延误合同工期（非承包方原因造成的情况除外），每延误一天承包人按1000元/天向发包

17、人支付违约金。30争议双方约定，在履行合同过程中产生争议时：由双方当事人协商解决，协商不成的，提交原告所在地人民法院裁决。十一、其 他31、工程分包31.1本工程发包人同意承包人分包的工程 无 40、不可抗力40.1双方关于不可抗力的约定： 足以影响承包人正常施工的恶劣气候天气及其他事件。 41、合同份数41.1双方约定合同副本份数：本合同副本一式捌份，发包人肆份，承包人肆份。本合同自双方签字盖章后生效，并于交工验收合格、工程款结清后失效。本合同签订后，如需修改，经双方协商签订补充协议，作为本合同的补充合同。42、补充条款： 42.1、本合同文本内容采用打印方式（签字或盖章部分除外），如需在本

18、合同原文修改，须在修改处加盖双方公章或合同专用章为有效。工 程 质 量 保 修 书发包人（全称）： 大化集团有限责任公司 承包人（全称）： 北京高能时代环境技术股份有限公司 为保证（ 大化集团有限责任公司大连普湾新区松木岛化工分公司中水回用预处理改造工程 ）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容具体质量保修内容双方约定如下： 承包人负责施工的工程内容。 二、质量保修期 质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。 双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下： 承包人负责施工的工程内容的质量保修期为壹年。 三、质量保修责任1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。3、在国家规定