某机电设备及给排水管路安装工程招标文件

1、榆林泰发祥矿业有限公司招标文件项目名称：井下30101综采工作面、顺槽机电设备及给排水管路安装工程招标编号：TFXJDAZ2010-2招标人：榆林泰发祥矿业有限公司二零一零年九月目录第一章 招标书-2投标须知前附表-4第二章 投标须知- 5第三章 合同条件及协议书格式-17第四章 工程规范、技术要求及图纸-27第五章 投标书格式-29第六章 资格证明文件-34第七章 其他辅助资料-35第八章 合同文件-43第一章 招标书榆林泰发祥矿业有限公司对井下30101综采工作面、顺槽机电设备及给排水管路安装工程项目进行招标。1、 招标编号：TFXJDAZ2010-22、 招标范围：井下30101综采工作

2、面、顺槽机电设备及给排水管路安装。 (以招标方提供图纸为准)3、 资质要求：投标人应同时满足下述条件：1） 投标人应具有建设部颁发的三级及以上资质、或机电安装工程总承包三级及以上资质、或矿山工程施工总承包三级及以上资质；2） 投标人应是具有独立法人资格的企业；3） 本项目不允许投标人采用联合体形式投标；4） 投标人应具有建设工程施工安全资格证；5） 通过榆林泰发祥矿业有限公司对投标人相关资格证书的核验（联系人：程宏波 电 话：。4、 资金来源：企业自筹5、 招标文件出售价：每套人民币1000元，只开收据，售后不退。6、 招标文件出售时间：自 2010年9月10日 ，上

3、午9：00-12：00，下午2：30-6：00（北京时间）。8、招标文件出售地点：榆林泰发祥矿业有限公司（榆林市航宇路远景酒店对面）。购买招标文件时，请携本单位施工资质证书、营业执照、法人代表授权书、建设工程施工安全资格证、单位介绍信及个人身份证，并提供三年来本行业安装工程业绩。9、投标截止时间：2010年9月18日下午5时整（北京时间）；开标时间：2010年9月19日上午9时整（北京时间）。10、开标地点：榆林泰发祥矿业有限公司三楼会议室 投标文件请于开标当日投标截止时间前递交至开标地点，逾期递交的投标文件将不接受。届时请各投标人派2位代表出席开标仪式。11、联系方式：榆林泰发祥矿业有限公司

4、麻黄梁煤矿联系人：商务：王艳宏 电 技术：程宏波 电 话： 真号项目内容规定1项目名称井下30101综采工作面、顺槽机电设备及给排水管路安装工程2建设地点榆林麻黄梁煤矿3合同形式固定总价合同4承包方式该工程除液压支架从副井底到30101工作面切眼由支架生产厂家负责搬运外，其他工程均由投标方负责。5开工日期2010年10月1日6竣工日期2010年10月30日7工期30个日历天8工程质量通过省质检站验收达到合格等级标准9招标人榆林泰发祥矿业有限公司10资金来源：业主自筹11投标人资质要求：投标人应具有建设部颁发的机电设

5、备安装工程专业承包三级以上资质、或机电安装工程总承包三级以上资质、或矿山总承包三级及以上资质，通过对投标人相关安全证书的核验。12现场踏勘时间：2010年9月10日上午9：00时（北京时间）集合地点麻黄梁煤矿13投标有效期：开标后 60 个日历天14投标保证金额：人民币20000元15投标文件份数：正本一份，副本五份，电子文档一份16投标截止：2010年9月18日下午5时（北京时间）开标时间：2010年9月19日上午9时 （北京时间）17开标地点：榆林泰发祥矿业有限公司三楼会议室（榆林航宇路远景酒店对面）18评标办法：综合评估法19履约保证金：履约保证金为合同价款的20% 投标须知前附表第二章

6、、投标须知一、工程内容1.1井下30101综采工作面、顺槽机电设备及给排水管路按甲方提供图纸安装；1.2液压支架由副井底到30101工作面切眼搬运由支架厂家负责外，其余机电设备、安装主材及辅材的搬运、安装由投标方负责；1.3甲方提供设备及主材：序号设备或主材型号及规格单位数量1过渡支架ZFG12000/26/40架62端头支架ZTZ20000/25/38架23中间支架ZF12000/26/40架824前后刮板机SGZ900/1050部25后部刮板机清浮煤装置套16采煤机MG650/1605-WD台17转载机SZZ1000/400部18破碎机PLM2200台19皮带机自移机尾DY1200台110

7、顺槽皮带输送机及电控机长1700米部111乳化液泵站BRW400/31.5套112喷雾泵站BPW320/10M套113高压反冲洗过滤站套114组合开关套315移动变电站台316电缆拖移装置套11710KV级高压电缆3×50+3×25/3+3×2.5米5703×150+3×50+3×2.5米 2350183300V级电缆3×70+1×35+3×2.5米38003×50+1×25米470191140V级电缆3×70+1×25米3003×50+1×16

8、米23003×35+1×16米5003×16+1×10米3503×10+1×10米30020500V级电缆4×1.5米45001.4副井底到30101工作面顺槽入口安装108供水管路 580 米（每2米一个管架，距地板1米高）；1.5、30101工作面到井底水仓安装159排水管路 1980 米（每2米一个管架，距地板0.7米高）；1.6 所有供电电缆按图施工。二、招标说明2.1定义2.1.1 “招标人”系指榆林泰发祥矿业有限公司。2.1.2 “投标人”系指响应招标人要求，向招标人提交投标文件的施工企业。2.2资金来源招标人通

9、过前附表第3项所述的方式筹集到资金，并将部分资金用与本工程所签合同项目下。2.3 资格要求与合同条件2.3.1 为履行本施工合同，参加投标的施工企业至少应具有前附表11项所要求的资质等级。2.3.2 投标人必须具有独立法人资格。2.3.3 投标人应具有建设工程施工安全资格证2.3.4 为具有被授予合同的资格，投标人应提供令招标人满意的资格文件，以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括下列资料：1） 有关确立投标法律地位的原始文件的复印件（包括营业执照、资质等级证书等）。2） 投标人在近3年完成的与本合同工程相似的业绩及其合同履行情况。3） 按规定的格式填写公

10、司的组织结构和计划在本工程担任项目经理、副经理、项目总工程师人员的简历及施工现场管理、主要施工人员的情况（项目经理、副经理、总工程师更换，需经得业主同意）。4） 按规定格式提供完成本合同拟采用的主要施工机械设备情况。2.3.5 中标人不得将招标内容进行分包或转包。 2.4 投标费用投标人应自行承担因其投标编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。三、招标文件3.1招标文件的组成 3.1.1 招标文件包括以下各章，同时还包括本工程所发出的澄清、修改补充资料。第一章 招标书第二章 投标须知第三章 合同条件及协议书格式第四章 工程规范、技术条件及图纸

11、第五章 投标书格式第六章 资格证明文件第七章 其他辅助资料第八章 合同文件3.1.2 投标人应认真审阅全面理解招标文件中所有须知、条件、格式、条款、规范和图纸。如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求，可能导致投标文件被拒绝，责任由投标人自负。3.2. 招标文件的解释与澄清投标人在购买招标文件后，若有问题需要澄清，应立即以书面形式向招标人提出。招标人将在接到该请求澄清函后，对投标人提出问题，尽快以书面形式向获得招标文件的投标人澄清（但不说明询问的来源）。3.3.招标文件的修改3.3.1 招标人有以补充通知的方式修改招标文件的权利。这种修改可能是招标人主动提出的，也可能是为了解答投标人要求澄清

12、的问题而做出的。3.3.2 上述补充通知将以书面形式发给所有获得招标文件的投标人。补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人应在收到上述补充通知后立即以传真方式向招标人确认收到。3.3.3 为了给投标人合理的时间，使他们在准备投标文件时把补充修改的内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期。四、投标报价4.1.报价原则4.1.1 投标人应根据招标文件中规定的工程范围，并结合各自的工程经验按招标方提供的施工要求及图纸分项进行报价。4.1.2 投标报价须列出报价构成及汇总价。除非合同中另有规定，投标总价应为各分项工程所发生的各项费用之和，其中应包括各分项工程所涉及的各项

13、主材、施工机械、劳务、材料及材料检验、管理、税金、政策性文件规定的补贴及合同包含的所有风险、责任及施工措施等费用，以及投标人在施工过程中可能发生的各种费用。如果投标人对某项报价进行保留或未计，则有可能被视为该费用已进入其它项目。4.1.3 投标人应在投标预算书的每一项中计算填写单价和合计价，没有填写单价和合计价的项目将不予考虑，并认为此项费用已包括在其他项目单价和合价中。4.2 . 投标报价方式4.2.1 本报价中的所有承包方自购材料均应按工程所在地最新材料报价，并对材料价格上涨因素有所预测和斟酌，事后不得因材料价格上涨等再提出追补报价。 4.2.2 本次招标项目为固定总价合同，除下列原因外，

14、不得调整。1） 人力不可抗拒的自然灾害造成的重大损失；2） 业主的设计变更签证或增加项目（预算审批执行陕西省政府有关取费标准文件规定的取费标准，同时执行优惠下浮幅度。按照招标文件规定的报价原则同比例优惠）。4.2.3 工程报价参考陕西省安装工程消耗量定额（2004）及其配套的取费文件。4.3 . 设备、材料供应方式工程安装的所有设备及主材由招标方供给，其它辅材均由施工方报价采购。（安装方自购材料必须是国内知名厂家的著名产品），承包人采购的材料价格由承包人自行确定，业主方不负责材料调差，并且承包人采购的材料进场前必须经业主方认可。4.4 . 投标货币投标文件报价中的单价、合价和总价全部采用人民币

15、表示。五、投标文件5.1. 投标文件的语言投标文件及投标人与招标人之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。5.2 .投标文件的组成5.2.1 投标人的投标文件应包括以下内容：5.2.1.1 投标书包括如下内容：1） 投标书及其附录；2） 法定代表人授权委托书；3） 投标保证金。5.2.1.2 商务部分包括（但不限于）如下内容：1） 招标文件第六章中规定应提交的资格证明文件；2） 招标文件第七章中规定应提交的其他辅助资料；3） 投标预算书（若有降低造价措施，应附有降价措施的说明书及降低金额计算书，并在投标书附表“对报价需要说明的问题”栏目中明确说明）；4） 近三年主要工程业主对履约质量

16、评价的证明材料（若有）；5） 按本须知规定提交的其他资料。5.2.1.3 技术部分即施工组织设计要求投标人提供如下各项（但不限于）完整详细的施工组织设计及必要的图纸：1） 施工场地布置及要求；2） 施工进度计划及网络图；3） 材料供应计划及劳动力计划安排；4） 施工技术与保证措施；5） 对工期的保证措施；6） 保证安全、文明施工的主要措施；7） 工程质量保证措施、竣工验收后保修工作的措施和承诺；8） 成品保护的保证措施；9） 降低造价施工措施。 技术文件部分必须体现工程量标准化和安装部分的内容 5.2.2 投标人必须严格地使用招标文件提供的投标文件格式，但表格可以按同样格式进行扩展。5.3 .

17、 投标有效期5.3.1 自规定的投标截止日期算起，投标文件有效期为前附表中所述的日历天。5.3.2 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标人可以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求而不失去他们的投标保证金。同意延长投标有效期的投标者也不允许修改他的投标文件，但需要相应地延长投标保证金的有效期，在延长期内本须知关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。5.4. 投标保证金5.4.1 投标人应与投标文件一起提供一笔前附表中所述的人民币金额，作为投标保证金。5.4.2 投标保证金只限于现金或汇票方式于投标截止日期前提交。5.4.3如果投

18、标人同意适当延长投标有效期时，投标人应将投标保证金的有效期相应延长。5.4.4 对于未能按要求提交保证金的投标文件，招标人视为不响应投标而予以拒绝。5.4.5 投标保证金将在招标人与中标人签订合同后5天内无息退还。5.4.6 如有下列某一情况发生，投标人的投标保证金将被没收：(a)投标人在投标有效期内撤回投标文件；(b)投标人有明显的窜标行为：(c)未能按本投标须知规定的时间、数额提供履约保证金保函。5 .5. 现场踏勘5.5.1 招标人于 2010年9月10日上午 9：00 时，（北京时间）自行到麻黄梁煤矿进行现场踏勘，费用自理。 投标人必须认真踏勘现场，仔细研究本工程内所有安装内容，书面提

19、出问题进行答疑，除非因业主方原因或设计增加，否则以后不办理任何变更签证。 5.5.2 在现场踏勘过程中，投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失、不论何种原因所造成，招标人均不负责。5.5.3 如果投标人认为需要再次进入现场踏勘，招标人将以支持，费用由投标人自理。5.5.4 招标人向投标人提供的有关现场资料和数据，是招标人现有的能使投标人利于投标的所有资料。招标人对投标人由此而做出的推论，理解和结论概不负责。5.5.5 招标答疑包括所有问题和答复的副本，将迅速提供给所有获得招标文件的投标人。招标答疑作为招标文件的一部分，与招标文件同等有效。投标人在获得招标人发出的“招标文件澄清、修改及补充通知”

20、后应立即以传真的方式通知招标人。5.6. 投标文件的份数和签署5.6.1 投标文件签署人系指法定代表人或法定代表人针对本次项目正式授权的代理人。5.6.2 投标人按本须知的规定，提供投标文件正本一份，副本五份，电子文档一份（U盘）。投标文件的封面上应明确标明“正本”和“副本”的字样，并在投标文件签字和盖章。投标文件的副本，均应为投标文件正本的复印件。一旦正本与副本有差异，以正本为准。5.6.3 投标文件的正本和副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写。投标文件应由投标文件签署人在招标文件要求的地方签字并加盖投标单位公章。投标文件正本必须由投标文件签署人逐页进行小签。副本可用正本的复印件。5.6.4

21、 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的意见进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。如有修改内容，修改处应由投标文件签署人签字。5.7. 投标文件的递交5.7.1 投标文件的密封与标志5.7.1.1 投标人应将投标文件的正本和副本分别密封在内包封中，并在各内包封上正确标明“正本”或“副本”。再统一密封在一个外层包封中。电子文档应封装在正本的包封内。5.7.1.2 内层和外层包封都应标明招标编号、项目名称、投标人名称、地址、邮政编码，并在每一包封上注明“于 年 月 日 时封，开标时间之前不准启封”的字样。5.7.1.3 所有密封处应骑缝加盖投标单位公章或密封章。5.7.1.

22、4 如果内外层包封没有按上述规定密封并加写标志，招标人将不承担投标文件提前开封的责任，出此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。5.7.2投标文件派专人递交至前附表第 17项所述的地址。5.8. 投标截止日期5.8.1 投标人应按前附表所述地点、日期和时间将投标文件递交给招标人。5.8.2 出现因招标文件的修改推迟投标截止日期时，则按招标人修改通知规定的时间递交投标文件。在上述情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。5.9. 投标文件的修改和撤回5.9.1投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式向招标人

23、递交请求修改或撤回其投标文件的通知。但在投标截止日期以后，不能修改或撤回投标文件。5.9.2投标人修改后的投标文件或撤回通知，应按本须知的规定编制、密封、标志和递交。5.9.3根据本须知的规定，在投标截止时间与招标文件中规定的投标有效期终止日期之间的这段时间内，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。六、 开标6.1. 招标人将于招标书中规定的时间和地点开标。6.2. 开标会议在所有投标人法定代表人或其授权代理人在场的情况下进行，投标人代表签名报到，以证明其出席开标会议。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知招标人，并认为该投标人将默认开标结果。6.3. 开标

24、会议由招标单位组织并主持。开标时，招标单位将当场对投标文件的密封、签署及投标保证金的提交情况等进行核查，确认无误后由招标单位主持人宣读有效投标文件的投标人名称、投标报价、工期、质量、投标保证金以及招标人认为必要的其它内容。但按规定提交合格撤回通知的及逾期递交的投标文件不予开封和宣读。6.4. 对有效投标文件进行唱标。6.5. 开标时，投标文件有下列情况之一者将视为无效：6.5.1 投标文件未按规定标志、密封；6.5.2 未提交有效的投标保证金；6.5.3 投标截止时间以后送达的投标文件；6.5.4 投标书未加盖单位公章或无投标文件签署人签字；6.5.5 投标人针对同一项目递交两份或多份内容不同

25、的投标书，未书面声明哪一个有效的。6.6. 开标过程将由榆林市榆阳区煤炭公司负责监督。七、评 标7.1 . 评标的组织与构成7.1.1 评标委员会招标人按照中华人民共和国招标投标法、国家七部委联合颁发的评标委员会和评标办法暂行规定及评标办法规定依法组建评标委员会。对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准。7.1.2 评标程序（1）初步审查 （2）详细评审（综合打分）7.1.3 评标时，有下列情况之一的，投标文件视为无效（即废标）：（a) 投标文件内容不全，字迹模糊，难以辩认或未按规定填写的；（b) 未实质性响应招标文件要求的投标；（c) 被评标委员会判定为相互窜标的各方；（d) 投标文件

26、中未结合本工程特点制定安全技术措施，编制专项安全施工组织设计。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围、质量和性能，或限制了招标人的权力和投标人的义务，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标人的公平竞争地位。7.1.4 评标原则评标委员会按照评标办法，对通过初步审查的有效投标文件按照百分制进行综合打分。评标委员会按照得分高低依次推荐前三名投标人为中标候选人。出现得分相同的情况，以投标报价低者排名居先。7.1.5 定标 招标人将根据评委推荐候选人综合考虑最终确定中标人。 7.2 评标过程的保密7.2.1

27、凡属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料和有关授予合同的信息均不向投标人或该过程无关的其他人泄露。7.2.2 在投标文件的审查、澄清、评价与比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标机构其他成员施加影响的任何行为，都将导致取消投标资格。7.2.3 严禁投标人在招投标过程中采用任何手段进行窜标、贿赂和违反招投标纪律的其他行为，如经发现均取消其投标资格。7.3. 投标文件的澄清为了有助于投标文件的审查、评价与比较，评标委员会可以要求投标人澄清其投标文件。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行，但不允许更改投标报价和投标的实质性内容。八、中标通知书及签订合同8.1确定中标人后，招标单位将以书面

28、形式发出中标通知书，发出时间不超过投标有效期。8.2中标通知书将成为合同的组成部分。8.3中标人应按中标通知书中指定的时间、地点与招标人签订合同。8.4招标文件、中标人的投标文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同组成部分。8.5 对未中标者，招标人不对未中标原因做出解释，同时不退还投标文件。8.6 招标人保留接受或拒绝任何投标，以及在合同授予前的任何时间取消招标过程和拒绝所有投标的权力，而且不对因此受影响的投票人产生任何责任，并对所采取的行为不做任何解释。九、履约保证金中标人应在签订合同协议书之后10日内向招标人提交合同价款20% 的履约保证金，可以采用现金或由具有法人资格的银

29、行出具的有效的履约保函（应采用招标文件第五章中规定的格式）。为取得履约保证金所需的费用，应由中标方自行负责。第三章 合同条件及协议书格式一、 合同条件1.监理工程师 本工程监理工程师姓名、权限在发包人与承包人签订合同时明确。2.合同文件2.1 本合同必须服从国家现行法律和法规，合同的解释应以国家现行法律和法规为准。2.2 合同文件组成及优先次序组成合同的各个文件应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。除非合同另有规定，组成合同文件优先次序应如下：2.2.1 本合同签订后双方达成的对本合同条款的修正及补充文件；2.2.2 合同协议书（含附件）；2.2.3 中标通知书；2.2.4 投标书和附录

30、；2.2.5 投标报价单；2.2.6 合同条件；2.2.7 技术规范2.2.8 图纸；2.2.9 投标预算书；2.2.10 与本合同有关的其他文件。另外，上述文件相互之间涉及到的任何内容有矛盾时，以日期在后者为准。3.合同范围与承包价3.1 合同范围井下30101综采工作面、顺槽机电设备及给排水管路安装工程采用固定总价的承包方式，承包价为合同价。4.工期与质量4.1 工期（1）合同工期工期为（中标工期）个日历天，从发包人下达的工程开工令之日起计算。承包人必须在工期内完成工程建设。每提前一天按5000元/天进行奖励。（2）开工令下达在本合同协议签订后5天内，发包人将向承包人下达工程开工令。承包人

31、根据工程开工令要求的开工日期，要按时开始本合同工程的施工。（3）工期延长如果由于：a、额外或附加的工作量或性质改变；b、本合同条款所指的延误原因；c、发包人非正当理由的延误，妨碍或阻止；d、任何发包人代表下达的对于非承包人责任指令的暂时停工；e、可能发生的其它特殊情况，而不是由于承包人的失误或承包人应负责的违约。则承包人有权得到工期延长。（4）工期延误的处罚投标人应充分考虑由于井下运输等条件影响而不能正常施工的风险。如非发包人方原因或其它不可抗力影响而使工期误期，应向发包人方赔偿费用。误期时间从正式开工之日起（中标工期）个日历天后开始计算，每超过一天按5000元/天扣除结算价款（不足一天的按一

32、天计算）。此项延误处理和支付，不应解除本合同规定的承包人的任何责任和义务。4.2 质量要求本工程质量要求达到质监验收标准合格等级。5.图纸、技术资料、规范的提供发包人提供图纸日期：签订合同后提供。发包人免费提供图纸的份数：2份上述图纸和其它技术资料，未经发包人同意，承包人不得提供给与本合同工程施工无关的第三方。6.发包人的一般责任6.1 付款发包人应按合同规定，支付给承包人工程款。6.2 发包人应按照建设施工现场管理规定和合同条款约定的时间和要求完成以下工作：6.2.1 向承包人提供施工场地的工程地质资料，建设区域、边界。6.2.2 向承包人进行设计交底（测量控制与由发包人负责现场交底）。6.

33、3 交通道路的开通承包人通过现场考察后了解现场的条件，同意为完成位于发包范围内的本合同工程所需的交通道路、运输等，一切手段、方法所发生的费用均由承包人自行解决。 7.承包人的一般责任7.1 安全、保卫、文明施工和环境保护7.1.1 承包人应按国家有关治安管理规定向发包人提供参与施工人员的花名册及身份证号码，并按国家有关规定向地方有关部门交纳相应的费用。7.1.2 承包人应参加由发包人牵头的治安联防工作。7.1.3 承包人的施工机械和人员进入施工现场后，承包人应接受发包方委派安检人员对承包人提供的施工组织机构、施工机具型号、主要施工人员的身份证、安全资格证、上岗证、特殊工种操作证等与投标文件相对

34、应的部分进行核查，检验是否与投标文件相对应的部分及国家有关安全生产条例一致，检验现场施工机具和施工人员是否具备安全生产的条件，如达不到安全生产的条件，应立即整改，否则视为违约。7.2 承包人不应从发包人的人中招收或试图招收自己的职员和工人。7.3 承包人应指派多位在施工现场的安全员专门处理安全及防止所有职工人身事故方面的问题。这一工作人员应胜任此项工作，并有权发布各种指示及采取防止事故发生的预防措施。7.4 承包人应始终采取一切合理的预防措施，防止职员发生任何违法、违规或妨害治安的行为，保持工程周围人员及其财产不受上述行为的危害。7.5 承包人应保持其职员和工人的安全、健康。发包人代表可能随时

35、指示承包人提供关于人员安全、健康的报告。7.6 承包人负责在工程施工、竣工及保质的整个过程中施工现场全部人员的安全。除因发包人方、发包人方代表或雇员的行动而造成的伤亡外，发包人方不承担承包人雇用的工人或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。承包人负责在需要的时间和地点，根据地方建设主管部门及矿区要求，自费安装和维护所有灯光、护板、栅栏、警告信号、危险信号和警卫，以及对工程进行保护或为公众提供安全和方便。7.7 如有必要时，承包人应承担为开展、进行及验收项目工程办理各项必要的报批手续，并获得所有根据中国法律所需的有关政府部门的批准、许可、执照及证书，包括但不限于进入项目工程施工场地内进行施工所需的批准、

36、许可、执照及证书。7.8 在事故发生后承包人应立即将详细情况报告发包人。如果出现人员死亡或其他严重事故，应以最快方式通知发包人及当地政府劳动安全监察部门。善后事宜及费用先由承包人垫付，再根据责任的界定分摊费用。7.9 专门用于本工程施工的由承包人提供的所有设备、设施和材料一经运至现场，即应被视为是专门供本工程施工使用（承包人所提供的机具及设备必须保证性能良好）。承包人除将上述物品在现场各部分之间转移外，如果没有发包人代表的书面同意，不得将上述物品运出现场。但是，对于从事将工作人员、劳务人员、承包人的设备、临时设施、工程设备或材料运出工地的车辆不要求办理同意手续。7.10 在承包人无权延长工期的

37、情况下，如发包人方代表认为工程或部分工程的进度太慢，不能按“竣工时间”完成时，应通知承包人采取发包人方代表同意的必要措施，加快进度以便按时竣工。承包人对采取这些措施无权另收费用。如果由于执行发包人方代表按本条款规定做出的指示，承包人认为有必要在夜间或当地公认的公休日施工，则应取得发包人方代表的同意，如承包人为履行本条款规定的责任所采取的措施，使发包人方增加监督费，这些费用应由发包人方向承包人收回，也可由发包人方从承包人应得到的金额中扣除。7.11承包人在取得本合同后，应按国家或当地有关部门的规定办理注册登记手续，以获得批准从事本合同的施工活动，有关办理此项注册登记的费用由承包人自己承担。如因未

38、能办理注册，而导致工程不能正常施工，视为承包人责任拖期处理，由此产生的一切损失由承包人承担。8.施工组织设计和进度计划8.1 施工组织设计和进度计划的提交在合同签订5天内，承包人应向招标人提交下述文件：8.1.1 施工组织设计,其中应包括： 综合的和详细的进度计划。该进度计划应符合发包人的工期进度计划要求。 拟用于该工程的施工机具清单。 现场管理组织和关键人员安排。 劳动力和管理人员需求计划。 采购计划及施工方案。8.1.2 质量保证大纲和质量保证手册。8.1.3 在任何时候，如果经发包人代表检查工程的实际进展与已经同意的施工进度计划不符时，根据发包人代表的要求，承包人应编制一份修改的施工进度

39、计划，并说明其为保证工程按期完工而对施工进度计划所作的修改及工期保证措施，并报经发包人批准。9.计量与支付9.1 合同价款本工程合同采用固定总价合同。投标人所报单价在合同实施期间市场因素变化而变动，投标人应自行考虑风险系数，不得要求发包人提高合同总价。9.2 工程款支付方法：9.2.1合同签定后，预付合同价款的20%；9.2.2工程竣工验收优良后支付合同价款的40%；9.2.3工程竣工运行半年后支付合同价款的30%；9.2.4质保期满后付清合同总价10%的质保金（工程质保期为工程最终验收合格起12个月）。质保金支付方法：工程验收合格，工程质保期满后且承包人按要求编制的工程档案（1式2份），经发

40、包人代表同意及发包人的档案部门签收后支付（另提供1套电子版的竣工资料）。10.工程竣工10.1 工程竣工10.1.1 当本合同工程已实质上竣工，各分项工程已优良地通过了发包人的检验，承包人已按发包人规定的要求编制好竣工图表资料后，即可向发包人提交竣工验收申请报告并附上竣工图表资料。发包人在收到该申请报告10天内组织竣工验收，并在竣工验收后7天内由发包人将竣工验收意见通知承包人。10.1.2如竣工验收表明工程质量优良，则本合同的竣工日期为承包人向发包人提交竣工验收申请报告的日期。上述验收意见通知即为由发包人向承包人颁发工程竣工证书。10.1.3 如竣工验收表明工程质量达不到验收意见要求，对非优良

41、工程认真返工重做或补救处理后达到合格，再由承包人按上述规定程序重新提出竣工验收申请日期。计算实际日期时，应减承包人第一次提出竣工验收申请之日至发包人发出不予验收的指令的时间。10.1.4 组织办理竣工验收的费用由承包人承担。10.2 现场清理承包人在确认工程已竣工并经发包人认定后10天内，承包人应从施工现场清除并运出承包人装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施，并保持整个现场及工程整洁，达到发包人满意的状态。如承包人未在述规定时间内完成上述工作，则发包人有权雇用他人进行该项工作，所发生的费用由承包人承担。发包人可从发包人支付给承包人的任何款项中扣除或将承包人的财产作为抵补。11.违约11.1 发包

42、人的违约如果发包人未按本合同要求履行其义务、提供必须的施工条件、或未按期支付各项款额，则除按本合同其他规定条款执行外，承包人还可在通知发包人后，放慢施工速度，可将暂不使用的设备、人员撤离现场，但必须保证维护已完工程的配备。承包人可按规定得到延长的工期。而一旦发包人后来履行了其义务、提供了必要的施工条件或将应付款额进行了支付，则上述承包人的一切权力应予终止，并且必须立即恢复正常工作。11.2 承包人的违约如果承包人严重违反本合同规定的应尽义务，出现如下情况：1） 实际到施工现场的主要人员和用于本工程的主要施工机械与投标书严重不符；2） 未经发包方同意，承包人擅自将本工程的部分或全部工作转包给其它

43、施工单位；3） 工程进度与投标书中所报计划严重背离等；4） 承包人实际提供的施工组织机械、施工机具型号、主要施工人员的身份证、安全资格证、上岗证、特殊工种操作证等与投标文件相对应的部分及国家有关安全生产条例严重不符。已经对工程造成严重损害，或继续进行施工将给本合同工程造成严重损害，发包人可另派人员进驻现场接管工程，并终止承包人在本合同项下的承包。除此之外，还将对承包人追究由此造成的一切损失。发包人的上述行为，不能解除本合同规定的承包人任何义务和责任。11.3 保留追究承包人违约的权利如因承包人违约，发包人没有追究承包人的违约责任，但之后如承包人仍有违约行为，则发包人仍具有追究承包人违约的权力。

44、12.特殊风险与保险12.1 特殊风险如果本合同执行过程中，发生了下列特殊风险：A、战争、入侵；B、核辐射或放射性污染；C、空中飞行物体附落或其他非发包人或承包责任造成的爆炸、火灾；D、暴乱、骚乱。但纯系承包人或其分包人派遣、雇用人员引起的骚乱除外；E、属于发包人工程师提供的本合同工程的设计引起的损失或损害；承包人应根据发包人工程师的指令进行工作，力求将由此可能产生的损失或损害降到最低程度。如因上述特殊风险致使本合同工程工期实质性延长，或使任何已建工程、材料、设备、遭到破坏或损害。则承包人有权按规定延长工期和因此产生的费用增加款额。承包人报发包人批准后，应确定：（1）按规定承包人应延长的工期；

45、（2）修复上述遭受破坏的永久工程、材料、设备所发生的款额；（3）根据发包人工程师的指令进行的工作所发生的款额。13.争端的解决13.1 争端的解决无论在施工过程中或在工程竣工之后，如果发包人和承包人之间关于合同或起因合同，或因工程施工发生任何争端，则双方可就争端事项进行友好协商或通过双方上级主管部门进行调解解决，并遵守双方协商、调解达成的任何协议。如果双方协商、调解不成，双方中的任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。二、合同协议书本协议由 （以下简称“发包人”）与 （以下简称“承包人”）于 年 月 日商定并签署。鉴于发包人拟进行 （工程简述），并通过 年 月 日的中标通知书接受了承包人以人民

46、币 元为工程施工、竣工和保修所做的投标书，双方以人民币元的合同价格达成如下协议：1. 本协议中所用术语的含义与下文提到的合同条件中相应术语的含义相同。2.下列文件应作为本协议的组成部分；（a）本合同协议书（含附件、修改及补充协议）；（b）中标通知书；（c）承包人的投标文件；（d）合同条件；（e）标准、规范和有关技术文件；（f）图纸；（g）投标预算书（h）其他有关文件。3.上述文件应互为补充的解释，如有不清或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。4.考虑到发包人将按下条的规定付给承包人各项款额，承包人特此立约，向发包人保证按合同规定进行施工、竣工、保修。5.考虑到承包人将进行本工程的施工、竣工

47、和保修，发包人特此立约，保证按合同规定的方式和时间向承包人支付合同价格和合同规定的其他应支付的款项。特立此据，本协议书于上述所定日期，由合同双方根据中华人民共和国法律签署订立，并开始执行，双方代表在此签字并加盖公章。6.本合同书正本一式六份，甲方执四份，乙方执两份。发包人代表（签名盖章）： 承包人代表（签名盖章）：发包人（公章）： 承包人（公章）：地址： 地址：法定代表人： 法定代表人：开户银行： 开户银行：帐号： 帐号：电话： 电话：传真： 传真：邮政编码： 邮政编码：第四章 工程规范、技术要求及图纸一、工程规范及技术要求 （一）技术规范1、中标人应按下列法律、法规及行业的有关规定和要求及本

48、项目招标文件的要求对本工程进行施工。2、国家关于工程建设现行的规范、标准及行业的有关规定。（二）技术要求 1、井下30101综采工作面、顺槽机电设备及给排水管路按甲方提供图纸施工。2、159排水管每50米必须安设一个20闸门。3、承包方提供所有辅材必须为国标优质产品。4、所有管道、托架表面必须彻底除锈并涂两层底漆（防锈漆）一层面漆。面漆油漆颜色采用灰色，应选用较先进的漆种，并能适应井下环境条件。二、施工及验收规范、规程及标准煤矿安装工程质量检验评定标准MT-5010-95三、施工安全管理法律、规范、规程及规定（1）中华人民共和国安全生产法（2）中华人民共和国矿山安全法（3）煤矿安全监察条例（4

49、）国家关于加强安全基础管理的指导意见（5）煤矿安全规程招标人在此声明：上述标准、规范及规程仅是本工程施工安装的最基本依据，并未包括实施中所涉及到的所有标准、规范和规程。实施中所有标准和技术规范均应以合同签订之日为止时的最新版本为准。四、施工图纸有关本项目的施工图纸和说明将在招标文件发售时提供，发放的图纸仅为投标人编制投标文件时所用，投标人必须在递交投标文件时一并将图纸归还。第五章 投标书格式一、投 标 书致：榆林泰发祥矿业有限公司在研究了 的招标文件（包括其修改澄清文件）和考察了工程现场后，我们愿意按人民币（大写） （￥ 元）的投标总价，遵照招标文件的要求承担本合同工程的实施、完成及其缺陷修复工作。1、如果你单位接受我们的投标，我们将保证在接到开工通知书后，在本投标书附录内写明的开工期内开工，并在 日历天的工期内完成本合同工程，达到招标文件规定的优良质量等级要求。2、如果你单位接受我们的投标，我们将保证按照你单位认可的条件，以本投标书附录内写明的金额提交履约保证金。3、我们同意在从规定的开标之日起60天的投标文件有效期内严格遵守本投标书的各项承诺。在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力。并随时接受中标。4、在合同协议书正式签署生效之前，本投标书连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文