设计合同范文集合8篇

1、the right decision comes from the wisdom of everyone.简单易用轻享办公（页眉可删）设计合同范文集合8篇 设计合同 篇1委托方(甲方)：湖北_x有限公司承接方(乙方)：湖北_空间环境设计工程有限公司根据(中华人民共和国合同法)以及其他有关法律、法规规定的原则，结合室内装饰的特点，经甲、乙双方友好协商，甲方委托乙方承担室内装饰设计，并达成如下协议(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守一、甲方委托室内设计的湖北省_公司办公大楼设计内容：一层大厅、三层中型会议室、四层经理办公区、五层大会议室建筑面积约1200平方米。二、经双方协商，甲方委托乙

2、方室内设计，乙方收取设计费共计人民币38800元。计币叁万捌仟捌佰元整。甲方应在年12月5日首期付50设计费，计币壹万玖仟肆佰元整。并与乙方约定上门测量的时间和地点(年12月10日)。乙方设计师在测量后8天内完成平面布置图、顶面布置图和效果图。三、乙方完成初步设计方案后，甲方至乙方处看图，与设计师经过沟通同意，由双方签字确认。甲方应支付30%设计费，计币壹万壹仟陆佰肆拾元整，乙方在年12月19日至年1月19日，共30天完成全套装潢设计图及施工图纸，甲方到乙方处取图，并约定设计交底日期，此时甲方支付乙方15%设计费，计币伍仟捌佰贰拾元整.余下5%尾款在工程开始后半个月内付清。四、全套图纸完成后，

3、甲方如有更改意见，再与乙方设计师沟通。乙方根据协商方案，绘制更改图纸，由双方签字确认,施工过程中设计师应有四次去现场放样及指导施工，以达到设计效果，如施工方另有要求设计师出现场，则按800元/天，每次2-3人收取费用。五、如甲方或业主方推翻已确认施工方案，另行设计按每平方米60元收取设计费。六、违约责任：1、乙方未在约定时间内完成设计图且延期时间在20天内的，每延期一天应当支付设计费总价的3违约金给甲方。2、乙方延期30天以上未完成设计图的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方的设计费用，并承担设计费总价30的违约金。3、乙方无故终止合同，除退还甲方所交的设计费用外，还应按合同规定的设计费总价的3

4、0作为违约金付给甲方。甲方如要求乙方修改图纸，图纸完工时间由双方另行约定。七、设计合同经双方签字认可后，甲方必须按合同约定支付设计费。如甲方中途反悔，乙方不再退还已收取的设计费。八、本合同中如有未尽事宜，由双方协商解决，也可向武汉市室内装饰行业协会申请调解或向消费者协会投诉。当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按本合同约定(将以下不选定的解决方式划去)：(1)向乙方所在地仲裁委员会申请仲裁；(2)向乙方所在地人民法院提起诉讼。九、本合同中包括附件、补充协议，经甲、乙双方签字或盖章后生效。设计合同 篇2发包人(全称)：(以下简称甲方)承包人(全称)：(以下简称乙方)依照中华人民

5、共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方经协商一致，达成如下协议：一、工程概况：工程名称：工程地点：二、工程承包范围：1、消防栓系统2、自动喷淋系统3、自动报警系统;以上内容以施工图设计及预算范围为准，承包方的施工内容包括以上各系统的安装，设备安装及调试。三、合同工期:开工日期: 以发包方通知的正式进场施工时间为开工日。四、质量标准:工程质量标准:合 格承包人必须严格按施工图纸(含设计变更通知)等技术资料及现行国家、本地区有关施工技术规范、规程组织施工,工程竣工后,按施工图及以上规范和标准进行验收。五、合同价款合

6、同价款为： 。如在施工中因发生设计图纸变更或工作联系单，依据变更单增减工程价款。六 、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、本合同专用条款3、本合同通用条款4、标准、规范及有关技术文件5、施工图纸双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含议与本协议的其他组成文本中分别赋予它们的定义相同。八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。九、合同生效合同签订时间: 年 月 日合同签订地点:本合同双方约定经双方法定代表人签字盖章后生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签

7、字)：_年_月_日 _年_月_日设计合同 篇3甲方：乙方：甲方委托乙方承担工程施工图深化设计，经双方协商一致，签订以下合同。第一条 本合同依据下列文件签订：中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计市场管理规定。第二条 本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。第三条 甲方人应向乙方提交的有关资料及文件： 第四条 乙方应向甲方交付的设计资料及文件：第五条 本合同设计收费估算为_ _元人民币。设计费支付进度详见下表。说明：1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。3.实际设计费按初步设计概算(施工

8、图设计概算)核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。4.本合同履行后，定金抵作设计费。第六条 双方责任6.1甲方人责任：6.1.1甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时问内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，甲方不得要求设讨人违反国家有关标准进行设计。 甲方提交上述资料及文件超过规定期限5天以内，乙方按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限5天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时问。6.1.2甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订

9、合同)、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付设计费。在未签合同前甲方已同意，乙方为甲方所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。6.1.3甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果乙方能够做到，甲方应根据乙方提前投入的工作量，向乙方支付赶工费。6.1.4甲方应为派赴现场处理有关设计问题的.工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。6.1.5甲方应保护乙方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，甲方应负法律责任，乙方有权

10、向甲方提出索赔。 6.2乙方责任：6.2.1乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。6.2.2乙方按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向甲方交付资料及文件。6.2.3乙方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，乙方仍负责上述工作，但应按所需工作量向甲方适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。6.

11、2.4乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。第七条 违约责任：7.1在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。7.2甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过3天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本

12、合同项目停缓建，甲方均按7.1条规定支付设计费。7.3乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方员错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和乙方责任大小向甲方支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的%。7.4由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。7.5合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还定金。第八条 其他8.1甲方要求乙方派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。8.2乙方

13、为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由甲方自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定乙方交付的设计资料及文件份数超过工程设计收费标准规定的份数，乙方另收工本费。8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，乙方不得指定生产厂、供应商。甲方需要乙方的乙方员配合加工定货时，所需要费用由甲方承担。8.4甲方委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的乙方参加。出国费用，除制装费外，其它费用由甲方支付。8.5甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。8.6由于不可抗力因素

14、致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。8.7本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由_经济合同_仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。8.8本合同一式_ _份，甲方_ _份，乙方_ _ _份。8.9本合同经双方签章并在甲方向乙方支付订金后生效。8.10本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。8.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方

15、认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日设计合同 篇4发包人：(以下简称甲方)分包人：(以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循自愿、公平和诚实信用的原则与项目发包人已经签订施工承包合同或专业承(分)包合同，双方就项目分包事项协商达成一致，订立本合同。项目分包双方协议如下：工程名称：香山国际游艇会外港池护岸灌注桩表面衬砌施工工程 工程地点：厦门市会展中心北侧，香山南侧工程工期：从生效日期起贰个月内完成工

16、程分包范围：钢筋制作安装，模板安装及拆除，混泥土浇灌及沙包围护堵塞(外港池护岸灌注桩表面衬砌施工后必须保证现浮桥安装的安全间距，否则承包人承担衬砌凿除)包括施工图纸虽未明确但按有关规范或预算定额中已包含的工程内容。发包人根据需要调整承包范围中的单项内容或增列本工程有关的分部分项工程内容时承包人不得有异议。 分包方式：按本合同约定范围(包人工费)工程质量：如有质量问题导致工程返工、延期、材料浪费由分包人承担责任，不得有异议。 身份证号码： 身份证号码：分包单价：按实际每米计算，820元/米，有超高4.2米以上按平方米计算，205元/平方米。付款方式：1、 分包人在进场施工顺利后付预付款20万(贰

17、拾万元整);2、 按200米付80%，验收合格后付20%，可按实际情况预支生活费。分包责任：分包人在施工期间因自身问题造成工程延期损失由分包人负责，不得有异议分包人必须严格按照相关行业标准进行施工，自行承担由于自身责任造成的质量修改，返工、工期拖延，安全事故，现场脏乱造成的损失及各种罚款。分包人必须组织具有相应资格证书的熟练工人、技术人员进驻工地现场，安排控制，检查及协调本项目的施工质量、进度，分包人自觉接受发包人及有关部门的管理监督和检查。分包人妥善保管、合理使用项目发包人提供或租赁给项目分包人使用的机具，周转材料及其他设施。本协议一式两份，双方各执一份，自签字之日起生效。甲方(公章)：_

18、乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日设计合同 篇5甲方加工承制方：乙方委托印刷方：甲、乙双方本着自愿、互惠互利的原则，甲方为乙方承制印刷品，经双方协商达成如下协议：一、产品要求：产品名称产品数量交货日期成品尺寸色数纸张名称用纸数量报价复膜装订备注二、所印刷产品须符合卫生、工商管理标准。三、所印刷产品须有乙方签字，请乙方仔细校对文字，印刷时按签字稿为准，如果乙方校对失误，甲方不承担责任；如墨稿签字后制版、印刷出现错误与墨稿不符，由甲方承担责任，如委托印刷方提出修改，须重新计算费用。四、结算方式：合同签订后预交50-70%的货款，余额送货时一并交清

19、。五、交货方式：由甲方免费送货到乙方。六、如遇人力不可抗拒的现象，须推迟交货时间（）天。七、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，自签定后生效。甲方单位名称乙方单位名称：甲方单位乙方单位委托代理人：委托代理人：设计合同 篇6发包人(甲方)：设计人(乙方)：发包人委托设计人承担程设计工作，经双方协商一致，签订本合同。第一条 本合同依据下列文件签订：1.1中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法建设工程勘察设计市场管理规定。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。第二条 本合同设计项目的内容：名称、工程地点工程名称：工程地点：本合同内容: 项目采用设计总包责任制，

20、设计内容包括建设项目红线区域范围内的电力通道结构和土建、电力通道电器、自来水、强电(含外电接入)、绿化景观(如有)等相关专业的初步设计、施工图设计以及设计所需的测量(包括地形和障碍物、管道等)和地勘工作，以及项目设计概算的编制。第三条 勘察设计服务周期：设计周期：15日内完成方案设计，方案确定后20日完成施工图;勘察周期：满足设计进度要求。第四条 设计标准：符合国家及地方有关建设工程设计规范第五条：合同价款本合同价暂定为：(大写：贰佰捌拾万零肆仟柒佰元整)(1)暂定设计费=估算投资额设计费费率【本工程的估算投资额暂按可研批复中工程费，设计费费率为2.2%】暂定设计费：结算时设计服务费计价额以经

21、高新区评审中心审核批准的控制价金额为准。(2) 勘察费普通孔全费用包干单价为： 1480 元/孔，暂定工程量为： 65 孔，植物胶钻孔包干单价为： 360 元/米，暂定工程量为： 160 米。暂定勘察费：148065+360160=153800元(大写：壹拾伍万叁仟捌佰元整 )(最终按实际发生工程量结算)(3)测量费带状地形测量全费用包干单价为：180000元/平方公里，暂定工程量为：0.105平方公里，横纵断面测量全费用包干单价为：4000元/公里，暂定工程量为： 3.5 公里，暂定测量费：(最终按实际发生工程量结算)履约保证金为5万元。六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：(1)合同协议

22、书、建设工程设计合同、建设工程勘察合同;(2)中标通知书;(3)合同条件及合同附件(含变更合同的补充协议书);(4)合同技术规范书(含合同技术规范书的变更);(5)投标文件(6)招标文件(含招标文件补遗书，如果有);(7)标准、规范和有关技术文件;(8)其他有关文件。双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、合同价款支付：甲方支付合同价款时，乙方须提供联合体牵头单位及联合体成员单位对收款金额及收款单位、收款账号、收款银行等相关信息进行书面确认，甲方按确认书进行款项支付，由收款单位向甲方提供相应付款金额的正式发票。由联合体牵头单位负责本合同的结算、价款结算工作。八、承包人

23、向发包人承诺按照合同约定进行设计工作，使本工程按合同约定设计周期完成设计工作并符合符合国家及地方有关建设工程设计规范，具体详细见“建设工程设计合同”、九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：合同订立地点：本合同双方约定双方签字后生效。发包人名称： 设计人名称:(盖章)法定代表人： 或委托代理人：(签字)电 话： 传 真： 开户银行： 银行帐号：(盖章) 法定代表人： 或委托代理人：(签字)电 话： 传 真： 开户银行： 银行帐号：年月日：设计合同 篇7委托设计方(甲方)：_承接设计方(乙方)：_经甲乙双方友好协商，就乙方接受甲方

24、委托，为甲方装饰装修工程进行设计一事，达成如下协议：一、工程地点：_x二、工程名称：_x三、建筑面积：_平方米四、接受委托设计时间：_x年_x月_x日五、完成委托设计时间：_x年_x月_x日六、委托设计内容1.室内空间形象设计2.室内装修设计3.室内物理环境设计4.室内陈设设计5.平、立面设计6.按合同附件：委托设计清单七、收取设计费标准1.按图纸数量计费：_(见图纸清单)2.按工程造价计费：收取工程概算价的_x%为设计费。八、设计费金额：_元(人民币大写：_x)九、设计费收取步骤1.合同签定后，预付合同金额的_x%，计_元。2.按时间、按工作量完成情况，完成_x%工作量，再预付合同金额的_x

25、%，计_元。3.设计完成，交稿前付清全部合同款。十、权利与义务(一)甲方权利与义务：1.甲方应在_x年_x月_x日前提供房屋的有关图纸，并带领乙方人员进行现场测量。2.设计完成甲方通过后，若因甲方原因修改图纸，按新设计标准收取设计费。3.施工期间，甲方如要乙方派员进行现场指导，甲方应负担由此产生的全部费用。4.在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同时，乙方未开始的设计工作，不退还甲方定金;已开始的设计，甲方应根据乙方已设计的工作量，按阶段支付设计费用。5.甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同之外的项目，如发生侵权情况，乙方有权索赔。

26、(二)乙方权利与义务：1.乙方必须在规定的时间内交付设计图纸。2.乙方在交付设计图纸时，必须做一次施工交底。十一、其它事项1.本合同自签订之日起生效。合同一式二，甲、已双方各执一份。2.本合同未尽事宜双方另行协商。如甲、乙双方对本合同产生分歧应本着友好协商的原则进行解决。双方争议在无法协商解决的情况下，可向仲裁机关提请仲裁。3.合同附件与合同具有同样法律效力。合同附件名单：(略)甲方：_乙方：_x法人代表签字：_法人代表签字：_x签字日期：_签字日期：_x设计合同 篇8甲方:乙方:依据中华人民共和国合同法和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就委托设计事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行

27、:一、 合同内容和要求:1. _公司标志设计2._公司vi导入、vi执行、及vi手册的整理二、费用vi设计及vi手册的整理:费用共计人民币￥_万元( 大写:_)(rmb)(以上费用含设计费和vi手册印刷装订费,装订vi手册共计_份)三、付款方式1、本合同签订后,甲方即向乙方支付合同总费用50%,即人民币￥_ 万元整(_万元整),2、vi手册整理完成;印刷装订前甲方需向乙方支付合同余款,即人民币￥_万元整(￥_元整),四、双方的责任与义务.1. 乙方应按甲方要求按质按量完成相关策划设计工作。2. 乙方需在规定时间二_年_月_日至二_年_月_日完成甲方公司vi手册的整理工作,并报予甲方签字认可。3

28、. 甲方有责任全力配合乙方开展本合同所规定的工作,并根据乙方需要提供相关资料。因版权、文责所引发的法律责任,经济纠纷由甲方承担。五、知识产权约定1、乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后,乙方可将作品著作权转让给甲方(需另行签订转让合同)。2、甲方在未付清所有委托设计费用之前,乙方设计的作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利。3、甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权,乙方有权依据中华人民共和国著作权法追究其法律责任。六、违约责任本合同签订后,甲乙双方均应全面的履行本合同;因vi设计工作是十分艰巨的,不仅需要经过大量调研工作,更需一

29、流设计师的创作,乙方在开始着手设计时就已经在全面的履行合同,鉴于此,甲方承诺如提前终止合同,仍承担向乙方支付全部合同款的义务(甲乙双方一致同意终止的除外)。乙方如违约提前终止合同,所收取的费用应全部退还甲方。七、甲乙双方如因履行本合同发生纠纷,应当友好协商解决,协商不成的,甲乙双方任何一方均可向所属地方仲裁委员会提请仲裁解决。合同附件为本合同一部分,本合同壹式两份,甲乙双方各持一份,自双方签字盖章之日起生效,具有同等的法律效力。备注:甲方(盖章): 乙方(盖章):甲方代表签名: 乙方代表签名:_市朝阳区慧忠北里409号电话: 电话:010-6484_传真: 传真:010-648403_-_x日

30、期: 日期:_附件 :_公司vi策划导入相关内容为:vi基础设计项目1、企业标志设计 企业标志及标志创意说明 标志墨稿 标志反白效果图 标志标准化制图 标志方格坐标制图 标志预留空间与最小比例限定 标志特定色彩效果展示2、企业标准字体 企业全称中文字体 企业简称中文字体 企业全称中文字体方格坐标制图 企业简称中文字体方格坐标制图 企业全称英文字体 企业简称英文字体 企业全称英文字体方格坐标制图 企业简称英文字体方格坐标制图3、企业标准色(色彩计划) 企业标准色(印刷色) 辅助色系列 下属产业色彩识别 背景色使用规定 色彩搭配组合专用表 背景色色度、色相4、企业造型(吉祥物) 吉祥物彩色稿及造型

31、说明 吉祥物立体效果图 吉祥物基本动态造型 企业吉祥物造型单色印刷规范 吉祥物展开使用规范5、企业象征图形 象征图形彩色稿(单元图形) 象征图形延展效果稿 象征图形使用规范 象征图形组合规范6、企业专用印刷字体企业专用印刷字体7、基本要素组合规范 标志与标准字组合多种模式 标志与象征图形组合多种模式 标志吉祥物组合多种模式 标志与标准字、象征图形、吉祥物组合多种模式 基本要素禁止组合多种模式vi应用设计项目1、办公事物用品设计 高级主管名片 中级主管名片 员工名片 信封 国内信封 国际信封 大信封 信纸 国内信纸 国际信纸 特种信纸 便笺 传真纸 票据夹 合同夹 合同书规范格式 档案盒 薪资袋

32、 识别卡(工作证) 临时工作证 出入证 工作记事簿 文件夹 文件袋 档案袋 卷宗纸 公函信纸 备忘录 简报 签呈文件题头 直式、横式表格规范 电话记录 办公文具 聘书 岗位聘用书 奖状 公告 维修网点名址封面及内页版式 产品说明书封面及内页版式 考勤卡 请假单 名片盒 名片台 办公桌标识牌 及时贴标签 意见箱 稿件箱 企业徽章 纸杯 茶杯、杯垫 办公用笔、笔架 笔记本 记事本 公文包 通讯录 财产编号牌 培训证书 国旗、企业旗、吉祥物旗旗座造型 挂旗 屋顶吊旗 竖旗 桌旗2、公共关系赠品设计3、员工服装、服饰规范 贺卡 专用请柬 邀请函及信封 手提袋 包装纸 钥匙牌 鼠标垫 挂历版式规范 台历版式规范 日历卡版式规范 明信片版式规范 小型礼品盒 礼赠用品 标识伞 管理人员男装(西服礼装白领领带领带夹) 管理人员女装(裙装西式礼装领花胸饰) 春秋装衬衣(短袖) 春秋装衬衣(长袖) 员工男装(西装蓝领衬衣马甲) 员工女装(裙装西装领