建设工程合同管理158模拟题

1、模拟建设工程合同管理158单项选择题第1题：在房地产开发项目的施工中，如果施工企业将施工的商品 房卖给该/程的材料供应商，则该买卖合同（）。A.无效B.有效C.房地产开发商追认后无效D.施工企业折抵工程款后有效参考答案：A第2题：在设计合同中，发包人和设计人都要承担的责任是（）A.对资料的正确性负责B.保证设计质量C.保护对方的知识产权D.配合施工的义务参考答案：C 196（二）发包人的责任。P97（三）设计人的责任。选项A 的“对资料的正确性负责”属于发包人的责任；选项B的“保证设 计质量”和D的“配合施工的义务”属于 设计人的责任；选项C的 “保护对方的知识产权”是双方的责任。第3题：下列

2、说法正确的一项是（）。A,承包商可以向业主提出索赔，业主也可以向承包商提出索赔B.工程师对索赔的反驳，应该把承包人当作对立面，但应公正C.索赔发生在工程建设各阶段，但在施工竣工后发生较多D.总索赔比单项索赔要更易处理和解决参考答案：A第4题：FIDIC输工合同条件中，为了解决工程师的决定可能处理得不公正 的情况，通用条件增加了（）处理合同争议的程序。A.诉讼B.调解C.仲裁D.争端裁决委员会参考答案：D第5题：某A地欣房地产公司计划在B地建设一幢建筑物，请来C地的施工 队伍进行施 工。双方在A地签订施工合同，但是在订立施工合同 时，当事人在合同中对施 工报酬没有做出明确约定。合同生效后，双 方

3、通过协商也未达成一致，则应按照（）的市场价格履行。A.订立合同时A地B.订立合同时B地C.订立合同时C地D.履行合同时B地参考答案：B 行的原则。合同有明确约定的，应当依约定履行；合同生效后，当事 人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明 的，可以协议补充。不能达成补充协 议的，若属于价款或报酬不明 的情况，则按照订立合同时履行地的市场价格履行。在建设工程施 工合同中，合同履行地是不变的，就是工程所在地。因此约定不明 确时，应执行订立合同时工程所在地的市场价格，即订立合同时B地 的市场价格。P37（二）合同履行的原则。1.全面履行的原则。合同履行遵循全面履第6题：在国外，建筑

4、工程一切险的投保人一般是（）。A.业主B.承包人C.监理人D.发包人参考答案：B第7题：索赔事件发生时，现场施工非常紧张，工程师不希望立即 处理索赔而分散各方 抓施工管理的精力，工程师（）。A.有权不马上处理该项索赔，但承包商必须在事件发生后的28天 内提出索赔意向通知B.必须马上处理该项索赔C.有权不马上处理该项索赔，承包商也应推迟提出索赔意向通知D.有权不马上处理该项索赔，但承包商必须在提交索赔意向通知的28天内递送正式的索赔报表参考答案：A第8题：当事人互负债务，一方在对方履行合同之前有权拒绝其履 行要求，这是合同履行中的（）。A.不安抗辩权B.撤销权C.代位权D.同时履行抗辩权参考答案

5、：D工程量增大而增加直接工时A.B.C.D.第9题：不应列入施工范围变更索赔费用的是 承包商自有设备使用费 租赁设备费 承包商新增设备费 参考答案：D第10题：在监理合同的履行过程中，因委托人的过失给监理人造成 经济损失8万元，该 合同中发包人向监理人约定支付监理酬金总额 15尸元，监理人已缴纳税金2万 元，委托人应承担的赔偿金额为（） 万兀OA. 23B. 15C. 13D. 8参考答案：D第11题：设计合同生效后，设计人要求终止或解除合 同，设计人应（）A.退还定金B.双倍返还定金C.退还定金并赔偿发包人损失D.支付设计费的2%的违约金参考答案：B第12题：工程师判定承包人索赔成立的条件不

6、包括（）。A,造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应 承担的责任，包括行为责任或风险责任B.与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或 总工期延误C.承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告D.索赔意向通知必须在28 d内提交参考答案：D第13题：下列关于代理的叙述，（）是不正确的。A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效B.无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销C.无权代理的法律后果由被代理人承担D.代理人只能在代理权限内实施代理行为参考答案：C第14题：在建设工程施工合同示范文本中，许多条款涉及“费用” 这一术语，其含义是指（）。A.不应由发包人承

7、担的经济支出B.不应由发包人和承包人承担的经济支出C.不应由承包人承担的经济支出D.应由发包人和承包人承担的经济支出参考答案：B第15题：施工合同示范文本规定，承包人不能按时开工，应在不迟 于协议书约定的开工日期前（）天，以书面形式向工程师提出延期要 求。A. 1B. 2C. 7D. 14参考答案：C第16题：关于设计招标，下列说法错误的是（）。A.设计招标的特点是投标人将招标人对项目的设想变成可实施方 案的竞争B. 一般工程项目可分为三个阶段：初步设计、技术设计和施工图 设计阶段C.设计招标应采用设计方案竞选的方式D.设计招标文件对投标人所提出的要求不必很详细参考答案：B第17题：发包人需变

8、更增加的设计内容专业性特点较强，发包人经（）书面同意后，可委托其他具有相应资质的建设工程勘察、设计单位修改。A.总监理工程师B.厚建设工程设计人C.施工承包人D.原审批机关参考答案：B第18题：地基及基础工程抽查的主要内容不包括的是（）o A.分项、分部工程质量或评定资料及隐蔽工程验收记录 B.混凝土构件、钢结构构件制作和安装质量 C.地基检测报告和地基验槽记录D.抽查基础砌体、混凝土和防水等施工质量参考答案：B地基及基础工程抽查的主要内容包括分项、分部工程质量或评定资料 及隐蔽工程 验收记录；地基检测报告和地基验槽记录；抽查基础砌 体、混凝土和防水等施工 质量。第19题：按照建设工程施工合同

9、（示范文本）的规定，施工合同终止的条 件是0A.工程验收通过B.承包人送交了竣工验收报告C.办理完移交工程手续D.发包人支付了竣工结算款参考答案：C按照建设工程施工合同（示范文本）规定，承包人收到竣工结算 价款后14天 内将竣工工程交付发包人，施工合同即告终止。第20题：某施工合同约定由施工单位负责采购材料，合同履行过程 中，由于材料供应商违约而没有按期供货，导致施工没有按期完成。 此时应当（）。A.由建设单位直接向材料供应商追究违约责任B.由建设单位向施工单位追究责任，施工单位向材料供应商追究 违约责任C.由建设单位向施工单位追究责任，施工单位向项目经理追究违 约责任D.建设单位不追究施工单

10、位的责任，应由施工单位向材料供应商 追究违约责任参考答案：B第21题：合同生效后，当事人发现合同价款约定不明确，又未能达 成补充协议，也不能 按照合同有关条款或交易习惯确定，则该合同价 款应按（）的市场价格履行A.订立合同时订立地B.订立合同时履行地C.履行合同时订立地D.履行合同时履行地参考答案：B第22题：实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工，及使用毒害 性、腐蚀性物品施工 时，承包人应在施工前（）d内以书面形式通知工 程师，并提出相应的防护措施。A. 7B. 14C. 28D. 30参考答案：B本题考核的知识点为施工环境管理。实施爆破作业在放射、毒害性环境中施工，及使用毒害性、腐蚀性物

11、品施工时，承包人应在施工前 14d内以书面形式通知工程师，并提出相应的防护措施。经工程师 认可后实施，由发包人承担安全防护 措施费用。第23题：担保法是指调整因（）而产生的债权债务关系的法律规范的总称。A.B.C.D.买卖关系 担保关系 合同关系 保证合同 参考答案：B第24题：确定合同当事人是否适当履行合同的依据是（）oA.价款或者报酬B.质量C.履行的期限、地点和方式D.当事人的名称或者姓名和住所参考答案：C第25题：FIDIC施工合同条件规定，因承包商责任的延误竣工, 最高赔偿限额一般不 超过合同价的（）oA. 10%B. 20%C. 30%D. 40%参考答案：A第26题：某建筑工程，

12、业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交 后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向 保险公司提出索赔。则应由（）。A.保险公司承担全部损失B.保险公司承担除外责任以外的全部损失C.业主自行承担全部损失D.业主和保险公司协商分担损失参考答案：C第27题：委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量 检测合格标准属于（）。A.正常监理工作B.附加监理工作C.义务监理工作D.额外监理工作参考答案：B第28题：施工合同示范文本中要求，由（）投保建筑工程一切险。A.发包人B.承包人C.监理人D.项目经理参考答案：A第29题：FIDIC施工合同条件规定的合同有效期的结束时间是以（）

13、日为标志。A.工程接收证书签发B.颁发履约证书C.“结清单”生效D.提交竣工报表参考答案：CP144 4.合同有效期。自合同签字日起至承包商提交给业主的“结清 单”生效日止，施工承包合同对业主和承包商均具有法律约束力。颁发履约证书只是表示承 包商的施工义务终止，而合同约定的权利 义务并未完全结束，还剩有管理和结算等手续。结清单生效指业主 已按工程师签发的最终支付证书中的金额付款，并退 还承包商的履 约保函。结清单一经生效，承包商在合同内享有的索赔权利也自行 终止。第30题：监理评标通常采用（）对各投标人的综合能力进行对比。A.评标价法B.综合评分法C.加权打分法D.专家评审法参考答案：B第31

14、题：FIDIC施工合同条件规定，用从（）之日止的持续时间为缺陷通知 期，嬴苞商负有修复质量缺陷的义务。A.开工日起至颁布发接收证书B.开工令要求的开工日起至颁布发接收证书中指明的竣工C.颁发接收证书日起至颁发履约证书D.接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书参考答案：DP144 3.缺陷通知期。缺陷通知期即国内施工文本所指的工程保修 期，自工程接 收证书中写明的竣工日开始，至工程师颁发履约证书为 止的日历天数。32题：法律要求必须具备一定形式和手续的合同称为A.计划合同B.双务合同C.诺成合同D.要式合同参考答案：D第33题：工程设计成果完成后，由发包人负责组织鉴定、验收和向（）报批A.设计部

15、门B.设计审批部门C.监理公司D.审图机构参考答案：B设计的阶段成果完成后，应由发包人组织鉴定和验收，并负责向发包人的上级或 有管理资质的设计审批部门完成报批手续。第34题：索赔事拜发生后的28天内，承包商必须向工程师提出书面的（），否则，就丧失了索赔的权利。A.索赔事实B.索赔依据C.索赔意向通知D.索赔报告参考答案：C第35题：当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职 能，以（）的身份判断，公正地进行调解。A.委托人B.承包人C.独立D.双方第36题:（）是规范我国市场经济财产流转关系的基本法，在建设工程合同的履 行过程中，由于会涉及大量的其他合同，如买卖合同等，也要遵守其规 A

16、,建筑法B.合同法C.担保法D.保险法参考答案：B合同法是规范我国市场经济财产流转关系的基本法，在建设工 程合同的履行 过程中，由于会涉及大量的其他合同，如买卖合同 等，也要遵守其规定。第37题：下列有卖变更的描述错误的是（）。A.工程变更属正常的合同管理B.合同变更是实质性改动C.工程师变更指令可以删减任何合同约定的工作内容D.工程师允许用变更指令的方式将承包范围内的工作变更给其他 承包商实施参考答案：D工程变更的范围第38题：按照招标投标法律和法规的规定，开标后允许（）。A.投标人更改投标书的内容和报价B.投标人再增加优惠条件C.评标委员会对投标书中的错误加以修正D.招标人更改招标文件中说

17、明的评标、定标办法参考答案：C为了体现招标的公平、公正和公开原则，招标投标法规定，开标后， 任何投标人 都不允许更改投标书的内容和报价，也不允许再增加优 惠条件，投标书经启封后 不得再更改招标文件中说明的评标、定标 办法。第39题：不属于把计招标与其他招标在程序上的主要区别的是（）。A.招标文件的内容相同B.评标原则不同C.对投标书的编制要求不同D,开标形式不同参考答案：A 设计招标与其他招标在程序上的主要区别：招标文件的内容不同;对投标书的编 制要求不同；开标形式不同；评标原则不同。第40题：按索赔的合同依据分类有合同中默示的索赔和()A.工期索赔B.工程变更索赔C.合同中明示的索赔D.其他

18、索赔参考答案：C 按索赔的合同依据分类，包括合同中默示的索赔和合同中明示的索赔。第41题：发包人经原设计人书面同意后，可委托其他设计单位修 改，()对修改后的设计文件负责。A.发包人B.原设计人C.修改单位D.承包人参考答案：C 在某些特殊情况下，发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工 作，如变更增加的设计内容专业性特点较强；超过了设计人资质条 件允许承接的工作范围；或 施工期间发生的设计变更，设计人由于资源能力所限，不能在要求的时间内完成 等原因。在此情况下, 计文 件承担相应责任，设计人不再对修改的部分负责。发包人经原建设工程设计人书面同意后,也可以委托其他具有相应资质的建设工程勘察、设

19、计单位修改。修改单位对修改的勘察、设第42题：不论是发包人提供的图纸，还是承包人负责设计的图纸，经过()审核签认后才可以使用。A.项目经理B.设计单位负责人C.工程师D.承包方技术负责人第43题：下列各项中，承担违约责任的主要方式是()A.继续履行B.采取补救措施C.赔偿损失D.支付违约金参考答案：C承担违约责任的方式 第44题：在材料采购合同的履行过程中，因供货方逾期交货，()0A.合同约定由供货方将货物送达指定地点交接时，违约金按合同 总价计算心B.合同约定由采购方自提时，应由采购方承担违约金C.采购方不可以提出解除合同要求D.按合同约定依据逾期交货部分货款总价计算违约金参考答案：D第45

20、题：在进度控制中，()不属于工程师的任务A.向有关部门递交竣工申请B.参加竣工验收C.协调竣工验收中的各方关系D.督促承包人完成工程扫尾工作参考答案：A第46题：在国外，建筑工程一切险的投保人一般是()A.业主B.承包人C.监理人D.发包人第47题：依据施工合同示范文本的规定，由发包人采购材料交付承 包人保管时，下列表 述中正确的是()oA.材料运抵施工现场后，工程师与发包人共同清点B.到货材料的种类与合同约定不符，承包人应该代为调剂串换C.供货商延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失D.到货材料数量多于合同的约定时，承包人应将多余部分运出工参考答案：C第48题：开标时，应当不作为无效投

21、标文件的情形是()A.未密封投标文件的B.关键内容字迹无法辨认的C,未提供投保证金和投标保证的D.无项目经理印章的参考答案：D第49题：合同被变更、撤销的前提是()A.合同欠缺生效条件B.合同无效C.当事人提出请求D.人民法院有权变更、撤销合同参考答案：C第50题：工程施工需要中断主要公路交通5天，发包人通知该项目监理机构到 交通管理 部门办理相关的批准手续，按照监理合同示范文本的规定， 监理单位完成的此项工作属于()A.正常监理工作B.变更监理工作C.附加监理工作D.额外监理工作参考答案：C多项选择题第51题：按照施工合同示范文本的规定，由于(师确认后工期可以顺延。)等原因造成的工期延误，经

22、工程A.发包人未按约定提供施工场地B.分包人对承包人的施工干扰C设计变更D：承包人的主要施工机械出现故障E.发生不可抗力参考答案：ACE第52题：按照“施工合同”，当发生以下情况之一时，可以调整合 同价款()A.监理工程师确认的工程量增加B.监理工程师确认的设计变更或工程洽商C. 10天内非乙方原因造成停水、停电累计超过8小时D.竣工日期推迟E.合同约定的其他增减或调整参考答案：ABE第53题：设计招标与其他招标在程序上的主要区别表现为()A.招标文件的内容不同B.评标委员会的组建要求不同C.开标形式不同D.评标原则不同E,对投标书的编制要求不同参考答案：ACDE第54题: 下列不属于发包人违

23、约责任的有（）0A.审批工作延误B.发包人延误支付定金C.设计错误D.设计人员受不可抗力影响延误完成E.设计工作暂停参考答案：CDE发包人的违约责任除了选项A、B外，还包括因发包人原因要求解除合同。第55题：合同当事人对合同的可变更或可撤销发生争议，只有（）有权变更或撤 销合同。A.人民政府B.人民检察院C.人民法院D.建设行政主管部门E.仲裁机构参考答案：CE第56题：FIDIC施工合同条件中的规范，除了工程各主要部位施工应达到的技术 标准和 规范以外，还可以包括的内容是（）。A.图纸B.资料表C.指定分包商D.暂到金额E.承包商的设计参考答案：CDE第57题：施工合同示范文本规定的固定价格

24、合同（）0 A,是在约定的风险范围内价款不再调整的合同B,是绝对不可调整合同价款的一种计价方式C.约定范围内的风险由承包人承担D.包括工程承包活动中采用的总价合同和单价合同E,无需约定风险范围参考答案：ACD第58题：施工合同文本规定，承包人承担违约责任的方式有()A.赔偿损失B.继续履行C.采取补救措施D.支付违约金E.罚款参考答案：ABCD第59题：在FIDIC.分包合同工程的支付管理中，以下说法正确的是()A.分包商在合同约定的日期向工程师报送该阶段施工的支付报表B.承包商逾期支付分包工程款要计算拖期利息C.分包报表应列入主合同的支付报表内一并提交工程师批准D.分包商的支付报表应由工程师

25、审核其合理性和正确性E.承包商应在合同约定的时间内支付分包工程款参考答案：BCE第60题：建设工程施工合同的特点体现在()A.合同标的的特殊性B.合同履行期限的暂时性C.合同履行期限的长期性D.合同内容的单一性E.合同内容的复杂性参考答案：ACE第61题：施工招标的评标过程中，综合评分法可分为()A.评标价评分法B.按比例折算评分法C.以标底衡量报价得分的综合评分法D.无标底的综合评分法E,以复合标底值作为报价评分衡量标准的综合评分法参考答案：CDE第62题：委托人与监理人签订了委托监理合同后，委托人可以行使 0A,对生产工艺设计要求的认定权B.更换监理人员的权利C.对工程施工组织设计的审批权

26、D.发布开工令的权利E.监理工作执行情况的检查权参考答案：ABE第63题：按照设计合同示范文本的规定，在设计合同的履行中，发 包人要求终止或解除合同，后果责任包括（）。A.设计人未开始设计工作的，退还发包人已付的定金B.设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付定金C.设计工作不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费D.设计工作超过一半时，按实际完成的工作量支付设计费E.设计工作超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费参考答案：BCE第64题：按照建设工程施工合同（示范文本）的规定，对合同双方有约束力 的合同文件包括（）OA.投标书及其附件B.招标阶段对投标人质疑的书面解答C.资格审查文件D

27、.工程报价单E.履行合同过程中的变更协议参考答案：ADE第65题：依照施工合同示范文本通用条款的规定,施工中发生不可抗力事件后，由此导致的损失及工期延误责任承担方 式为()OA.工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担B.承包人的人员伤亡损失，由发包人承担C.发包人的人员伤亡损失，由承包人承担D.工程所需清理、修复费用，由发包人承担E.延误的工期相应顺延参考答案：ADE 因不可抗力事件导致的费用及延误的上期由双方分别承担：工程本身 的损失及后续费用、第三方人员伤亡及财产损失由发包人承担，双 方的财产损失及人员伤亡由双方分别负责，工期顺延。第66题: 依据FIDIC土木工程施工分包合同

28、条件中有关分包合同管理的规定，下列说法中正确的有()。A.B.承包商应对分包合同进行协调管理承包商代表有权直接向分包商发布指示C.D.E.工程师有权就分包工程的变更直接向分包商发布指示工程师拥有对分包工程的批准及对分包商资质审查的权力无论何种原因造成的损失，分包商都只能向承包商提出索赔要 参考答案：ABE第67题：关于承包商申请的变更，下列说法正确是()。A.承包商编制建议书的费用由发包人承担B.承包商建议的对部分永久工程的设计的改变，如双方没有协议 的，承包商应承担该部分的设计C.承包商也可以委托有资质单位进行分包D.如果此改变造成该部分工程的合同价减少，应决定一部分费用 加入合同价E.如果

29、降低工程功能的价值大于减少合同价格对业主的好处,没有奖励费用参考答案：BCDE 承包商申请的变更 第68题：采用FIDIC施工合同条件的工程，进度计划的内容一般包括()A.施工工程的计划进度B.分包商在施工阶段的安排C.重要检查检验的次序和时间D.保证计划实施的说明文件E.滞后于进度计划的责任参考答案：ACD进度计划的内容一般应包括：施工工程的计划进度;分包商施工各 阶段的安排;合同中规定的重要检查、每个指定检验的次序和时间；保证计划实施的 说明文件。第69题：按照我国合同法的规定，导致合同的权利义务终止的情形包括（）0A.债务已经按照约定履行B.债务相互抵销C.债务人依法将标的物提存D.合同

30、中止E.债权债务同归于一人参考答案：ABCE 本题考核的知识点为合同终止的情形。按照合同法的规定，有下 列情形之一的，合同的权利义务终止：债务已经按照约定履行； 合同解除；债务相互抵销；债务人依法将标的物提存；债权 人免除债务；债权债务同归于一人；法律规定或者当事人约定 终止的其他情形。第70题:保险人哥事故的赔偿应遵循的规定是（）。A.不得超过保险单明细表中对应的每次事故赔偿限额B.最高赔偿责任不得超过明细表中列明的累计赔偿限额C.以法院或政府有关部门裁定的应由被保险人偿付的金额为准D.特殊情况下，赔偿不受限制E.以保险人的裁定为准参考答案：ABC 保险人对每次事故引起的赔偿金额以法院或者政

31、府有关部门根据现行 法律裁定 的应由被保险人偿付的金额为准，但在任何情况下，均不 得超过保险单明细表中对应列明的每次事故陪偿限额；在保险期限 内，保险人经济赔偿的最高陪偿责任 不得超过本保单明细表中列明 的累计赔偿限额。第71题：施工索赔按照索赔事件的性质分类，可分为（）等。A.合同被迫终止索赔B.工期索赔C.工程延期索赔D.工程加速索赔E.费用索赔参考答案：ACD施工索赔按照索赔事件的性质分类，可分为工程延期索赔；工程变 更索赔；合同 被迫终止索赔；工程加速索赔；意外风险和不可预见 因素索赔；其他索赔。第72题:有资格代理招标的机构应具备的条件包括A,必须是法人组织B.不得与行政机关有隶属关

32、系 C.有从事招标代理业务的场所 D.有编制招标文件的能力E.有自己的评标专家库参考答案：BCDE 系；有从事招标代理业务的场所；有编制招标文件的能力；有自己 的评标专家库。有资格代理招标的机构应具备的条件包括:不得与行政机关有隶属关第73题：施工合同履行过程中，由于（）原因造成工期延误，经工程师确认后 工期可以相应顺延。A.工程量增加B.合同内约定应由承包人承担的风险C.发包人不能按专用条款约定提供开工条件D.设计变更E： 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小 时参考答案：ACDEP117（四）工期延误。1.可以顺延工期的条件。第74题：对于施工中发生的不可抗力，施工合同示范文本规定发包 人应承担的损失包括（）oA.工程所需清理费B.由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损失C.工程本身的损害D.工程损害导致第三方人员伤亡E.承包人施工机械的停工损失参考答案：ABCD第75题：由于设计人员错误造成工程质量事故损失时，根据损失的 严重程度，设计人应负责（）oA.全部损失B.采取补救措施C.免收直接受损失部分的设计费D.向发包人支付违约金E.工程质量事故的调查参考答案：BCE第76题: 甲乙两公司签订了一份执行国家定价的购销合同。在乙公司逾期交货 的情况下，依照合同法对迟