建设工程地基处理合同

1、建设工程地基处理合同发包人：承包人：发包人托付承包人承当工作保障用房工程 cfg桩、碎石桩二元复合地基处理工程项目的岩土工程任务，依照?中华人民共和国合同法?及国家有关法规规定，经发包人、承包人协商一致，签订本合同。第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程建设地方：1.3岩土工程任务：cfg桩.碎石桩二元复合地基处理施工任务1.4承包范围：cfg桩、碎石桩施工图设计审查、地基处理原材料、施工机具、竣工 资料、地基处理施工图范围内的工作内容。1.5预计的岩土工程工作量：cfg桩、碎石桩合计 3700米，褥垫层120m?第二条发包人向承包人提供的有关资料文件序号资料文件名称份数内容要求提交时刻1根

2、底图1已提交2地勘资料1已提交第三条承包人向发包人交付的报告、成果、文件序号资料文件名称份数内容要求提交时刻1竣工报告1套施工完毕第四条工期本地基处理工程自年 月 日开工至年 月 日完工，工期为天别含检测。第五条收费标准及付费方式：5.1本岩土工程单价 cfg桩、碎石桩 元每米，褥垫层 元每立方，预计总价 元大写：;5.2地基处理打桩施工完毕后支付已完成工作量50%，待工程检测合格后，支付工程总款80%，提交成果资料后15天内，发包人应一次付清全部工程费用。第六条 发包人、承包人责任。6.1发包人责任发包人应保护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特殊工 艺和合理化建议，未经承包

3、人接受，发包人别得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的 工程，如发生以上事情，发包人应负法律责任，承包人有权索赔。在工作范围内，没有资料、图纸的地区段，发包人应负责查清地下埋藏物，假设因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸别可靠、地下埋藏物别清，致使承包人在工作过程中发生人身损害或造成经济损失时，由发包人承当民事责任。发包人应及时为承包人提供并解决施工现场的工作条件和浮现的咨询题如： 降实土地征用、青苗树木赔偿、撤除地上地下障碍物、处理施工扰民及阻碍施工正常进行的 有关咨询题、平坦施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等，并承当其费用。本合同中有关条款规定和补充

4、协议中发包人应负的责任。6.2承包人责任承包人按本合同第三条规定的内容、时刻、数量向发包人交付报告、成果、文 件，并对其质量负责。承包人对报告、成果、文件浮现的遗漏或错误负责修改补充；由于承包人的遗 漏、错误造成工程质量事故，承包人除负法律责任和负责采取补救措施外，应减收或免收直接受损局部的岩土工程费，并依照受损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额由发包人、 承包人商定为实际损失的100%。承包人别得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、文件。发生 上述事情，承包人应负法律责任，发包人有权索赔。遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关治理规定，做好工作现场保卫和环 卫工作，并按发包人提出

5、的保护要求措施，保护好工作现场身边的建、构筑物，古树、名木和地下管线通道、文物等。本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的其它责任。承包人应对施工段相应的平安责任事故负责。第七条违约责任7.1由于发包人提供的资料、文件错误、别准确，造成停、窝工或来回进出场地，工 期延误或返工时，除工期顺延外，发包人应向承包人支付停、窝工费、返工费、来回进出场 费，造成质量、平安事故时，由发包人承当法律责任和经济责任。7.2在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承包人已进行工作的，完成的工 作量在50%以内时，发包人应支付承包人工程费的50%的费用；完成的工作量超过50%时，发包人应支付承包人工程费的10

6、0%的费用。7.3发包人应按时按双方约定时刻支付工程款，在约定时刻未支付工程款每推迟一天 应承当以对付工程费千分之一计算的滞纳金。7.4由于承包人原因延误工期或未按规定时刻交付报告、成果、文件，每延误一天应 承当以工程费千分之一计算的违约金。7.5交付的报告、成果、文件达别到合同约定条件的局部，发包人可要求承包人返工，承包人按发包人要求的时刻返工，直到符合约定条件，因承包人原因达别到约定条件，由承包人承当返工费，返工后仍别能到达约定条件，由承包人承当违约责任，并依照所以造成的损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高别超过返工工程的收费。第八条报告、成果、文件检查验收8.1由发包人负责组织对承包

7、人交付的报告、成果、文件进行检查验收。8.2工程完工，发包人应在3天内组织验收，如有别符合规定要求及存在质量咨询题，承包人应采取有效补救措施。8.4工程未经验收，发包人提早使用和擅自动用，由此发生质量、平安咨询题，由发 包人承当责任，并以发包人开始使用日期为完工阶段。8.5完工工程经验收符合合同要求和质量标准，自验收之日起15天内，承包人应将岩土管理工程的竣工报告等相关资料向发包人移交完毕。第九条 本合同未尽事宜，经发包人与承包协商一致，签订补充协议，补充协议与本 合同具有同等效力。第十条其它约定事项：第十一条争议解决方法本合同发生争议时发包人、 承包人应及时协商解决， 也可由当地建设行政主管部门调 解。发包人、承包人未在本合同约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向当地人 民法院起诉第十二条合同生效与终止本合同自发包人、承包人签字盖章后生效；发包人、承