防雷分包合同

1、Word 文档仅供参考工程总承包有限公司工程工程责任承包合同自编号：XX工程总承包内部使用承包单位(甲方)：责任承包人(乙方)：任承包人：甲方与建设单位签订工程施工合同一宗，现根据该合同(下称总合同)条款，经甲乙双方协商，由乙方承包该工程施工， 甲、乙双方签订本责任承包合同：第一条工程工程1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程内容：根据甲方提供的图纸所包含的防雷接地内容，对以下27栋建筑物的建筑物防雷工程的施工 (1) 教工住宅1(2) 教工住宅2(3) 教工住宅3(4) 教工住宅4(5) 教工住宅5(6) 主食堂(7) 付食堂(8) 学生宿舍(A1)(9) 学生宿舍(A2)(10) 学生

2、宿舍(A3)(11) 学生宿舍(A4)(12) 学生宿舍(A5)(13) 学生宿舍(A6)(14) 学生宿舍(A7)(15) 学生宿舍(A8)(16) 单身公寓(1#)17单身公寓2#18单身公寓3#19二期学生宿舍D型20二期学生宿舍C型21二期学生宿舍B1型22二期学生宿舍B2型23二期学生宿舍B3型24二期学生宿舍B4型25二期学生宿舍B5型26医疗保健中心27综合中心4. 承包方式：乙方对工程实行包工，包料，包检测，包验收合格，包质量和 按工程施工图总价包干方式进行承包.第二条 工程造价：按合同内容总价包干总包干价 1500104.00 元大写壹佰伍拾万壹佰零肆元整1. 该费用为上述图

3、纸所包含的工程内容：1接地装置包括:a接地极板制作、安装b接地母线敷设c换土或化学 处理d接地跨接线e构架接地.2避雷装置包括：a避雷针网制作、安装b引下线敷设、断接卡子制作、 安装c拉线制作、安装d接地极板制作、安装e极间连线 油漆防腐 g钢铝窗、幕墙接地h均压环敷设i柱主筋与圈梁焊接.3防雷接地系统调试.2. 本合同造价为包干价，在合同规定范围的防雷工程造价不作调整.3. 本合同规定范围以外的工作内容，另行协商处理.第三条 工期一按定标规定总工期为 天日历天，自年 月_日开工至年月日竣工验收止.二在履约过程中，根据变更设计所影响的工期或甲方责任、 不可抗力等因素 所延误的工期，经甲乙双方签

4、认后调整，以此确定竣工日期 .三甲方提出赶工要求乙方应予配合第四条 工程质量标准和保修期：一工程质量标准按国家现行施工验收标准执行 乙方应严格按甲方交给的 设计施工图及有关施工标准文件进行精心施工，施工中乙方未能按施工图及违反 施工标准而造成质量不合格等损失，乙方应及时返工，所产生的费用由乙方负责二工程保修按建设部有关规定执行，质保期为二年，保修期自竣工验收签 字之日起计.施工中执行中华人民共和国“工程建设标准标准第五条 材料设备供应：一材料设备应附有出厂合格证明.如一方对材料设备有异议，应进行检验， 如检验合格，检验费用由异议一方负责，否那么由采购方承担 .二工程施工中由于甲方责任致使采购的

5、材料不适用，经监理方确认并签证认可，乙方不承担有关经济责任和损失，否那么由乙方负责按施工图及有关工程标准 文件要求更换不适用的材料、设备，并自行承担由此增加的费用.第六条 工程款支付和结算一甲方将工程款按本条款规定划入乙方帐户 ，帐号：。二工程合同费用支付方式：1. 工程累计进度到达 50%时，按合同工程量付收款 25% ;进度到达60% 时付收款15%;进度到达75%时付收款15%;进度到达95%时付收 款15% .工程验收合格后，移交竣工资料、工程竣工图、固定资产移交完，才能付合同总额的25%.2. 工程总造价的5%待工程保修期满后30天内支付清.3. 每次付款期限均在乙方提交工程完工进度

6、或竣工结算文件给甲方和经办银行审核后30天内支付，如到期未提出书面异议，乙方可根据建设银行审定的数 额，请求办理支付进度款或结算款.第七条 双方责任：一甲方责任：1. 办理规划报建、临时场地、占用道路等报批手续.提供本工程建设、政府等有 关部门批文复印件壹套给乙方.向乙方提供施工图纸肆份.2. 开工前10天完成由乙方和设计方参加的施工图会审.3. 对乙方在施工时发现设计错误提出的意见，甲方应在收到乙方书面通知的7天内，会同设计方进行处理并签证.因此而发生的增加费用包括停工、返工、 窝工、人员和机械调迁、材料配件积压的实际损失由监理公司确认和甲方认可、 责任方承担经济责任.4. 委派为现场管理代

7、表，监督检查工程投资控制、质量、工期进度、负责设计图纸的变更，工程期间的质量验收及其他事宜.二乙方责任1. 如工程中途停建、缓建或设计变更错误返工，乙方应积极采取措施弥补或减 少甲方损失.2. 负责办理委托防雷检测所对本工程的检测并承担费用，组织对工程竣工验收和办理竣工结算.3. 在竣工验收后的保修期内，因工程质量问题，其返修费用由乙方负责.4. 收图后在开工前10天内完成施工图会审，编制施工组织和材料、设备进场 方案并送甲方.5. 施工中按平安标准做好施工质量、平安管理，指定平安、防火、保安负责人， 物件堆放整齐，通道畅通.凡施工期间发生的施工质量，平安等事故，均由乙方 负责并包告甲方及有关

8、部门.6. 委派为现场管理代表，负责施工期间发生的质量、平安等问题7. 施工中如发现设计错误或严重不合理时，应立即以书面通知甲方.8. 施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担9. 对竣工后的场地清理包括建筑周围十米内的余泥及其他堆积物，临时的生产和生活设施撤除并将门窗、玻璃、场地清扫干净10. 竣工验收后，施工人员必须在 2天内撤离施工现场.第八条 工程验收：一工程验收以施工图及说明书，图纸会审记录，有关变更的书面文件、国 家颁发的施工及标准和质量检验标准为依据.二隐蔽工程在乙方自检后填制记录表范围、数量、质量检查送往甲方负责人，并组织监理方进行验收，监理方接到通知后2

9、天内到现场验收，经检验 合格并符合设计要求时由双方签字后行下一工序的施工如监理方不按时验收，乙方可自检，确认合格后即可隐蔽施工，监理方应予成认，假设事后监理方提出复 查费用由监理方承担，复查结果不合格，返修费用由乙方承担三工程包括单项工程竣工前3天，由乙方通知甲方，甲方应组织验收，并在竣工后2天内验收完毕.工程内容尚未完成或质量不合格的，由乙方在商定 的期限内补建或返修再进行验收，直至符合要求为止并按最后验收合格的日期为竣工日期，由此发生的费用由乙方承担甲方不按时验收，向乙方支付违约金； 经验收后，如验收合格，按合同的日期为竣工日期，验收不合格需返修的，按实 际逾期天数计算延误工期工程含单项工

10、程未经验收，甲方提前使用或擅自 动用，视为合格，由此而发生的质量或其他问题，由甲方负责四工程竣工后，工程变更不大的，由乙方在原施工图上注明及编制工程资 料叁套交甲方.工程变更较大的，应由原设计方出变更图纸，由乙方在竣工图纸 上签注.需要新绘制竣工图及所需要份数的费用由乙方承担 五工程竣工验收前，工程竣工资料和工程竣工图按“广州市人民政府、广州市计委、广州市建委、广州市档案局文件进行工程竣工验收和移交六甲方在收到竣工验收报告后10天内组织有关单位进行单项验收，如甲方 不能按期组织验收，须提前5天通知乙方，并与乙方另行商定验收日期.第九条违约责任一甲方在未能按合同的规定履行：已竣工工程甲方没有正当理由而拒绝验收的，其损失由甲方承担，工期顺延二 乙方不按期提交竣工工程资料、竣工图纸或逾期组织竣工验收，从逾期 次日起，按照银行有关延期付款规定向甲方付偿欠数款每天的 .处违约金二 遇不可抗力的损失，报有关部门裁定.第十条 其他约定条款一乙方应严格遵守省、市及甲方有关民工规定，凡在施工期间发生平安事 故、违法乱纪行为，均为乙方承担责任，并报告甲方及有关部门二办理好?三证?，做好民工的方案生育工作，如有违法，一切责任由乙 方承担责任三乙方应严格执行双方签定的?平安责任合同?四本协议如有未尽事宜，由双方另行协商解决五本合同仿宋体字条款按广州市工商行政部管理局标准合同范本打印，体字条款代表双