一级建造师建设工程法规及相关知识复习题集第2859篇

1、2019 年国家一级建造师建设工程法规及相关知识职业资格考前练习 一、单选题 1.某项目施工过程中发生了多次设计变更导致工程量增加。双方办理竣工结算时，建设单位以部分变更无现场签证为由拒绝支付，则对这部分工程量的处理，人民法院应当( )。 A、不予认可 B、委托进行鉴定 C、推定为未变更 D、要求承包人提供相关证据 点击展开答案与解析 【知识点】：第 4 章第 1 节建设工程工期和价款的规定 【答案】：D 【解析】： 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定，当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证

2、文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。 2.根据建设工程质量管理条例 ，对涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应当在监理人员监督下现场取样并送至检测的单位，检测单位应具备的条件是( )。 A、具有相应资质等级 B、建设单位许可 C、建设行业协会认可 D、监理协会认可 点击展开答案与解析 【知识点】：第 7 章第 2 节对建筑材料、设备等进行检验的规定 【答案】：A 【解析】： 建设工程质量管理条例规定，施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。故 A 选项正确。 3

3、.以下不属于行政处罚的是( )。 、警告 AB、罚款 C、责令停止施工 D、拘役 点击展开答案与解析 【知识点】：第 1 章第 10 节建设工程行政责任的种类及承担方式 【答案】：D 【解析】： 行政处罚法规定，行政处罚的种类有：(1)警告；(2)罚款；(3)没收违法所得，没收非法财物；(4) 责令停产停业；(5)暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；(6) 行政拘留；(7)法律、行政法规规定的其他行政处罚。 拘役属于刑罚。选项 D 正确。 4.甲在某用人单位公司连续工作满八年的；乙与某用人单位已经连续订立二次固定期限劳动合动合同，但因工负伤不能从事原工作；丙来某用人单位工作两年，并被董事会任

4、命为总经理；丁在同，但因工负伤不能从事原工作；丙来某用人单位工作两年，并被董事会任命为总经理；丁在某用人单位累计工作了某用人单位累计工作了 12 年，但其间曾离开过某用人单位，则应签订无固定期限合同的是年，但其间曾离开过某用人单位，则应签订无固定期限合同的是( )。 A、甲 B、乙 C、丙 D、丁 点击展开答案与解析 【知识点】：第 4 章第 2 节劳动合同订立的规定 【答案】：B 【解析】： 有下列情形之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同：(1)劳动者在该用人单位连续工作满 10 年的；(2)用人单位初次实行劳动合同制度

5、或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满 10 年且距法定退休年龄不足 10 年的；( 3 )连续订立两次固定期限劳动合同，且劳动者没有劳动合同法第 39 条和第 40 条第 1 项、第 2 项规定的情形，续订劳动合同的。 按照劳动合同法规定，用人单位自用工之日起满 1 年不与劳动者订立书面 5.某项目工程为了赶工期昼夜施工，严重影响相邻小区居民的休息，经劝阻无效后小区居民联民联合要求停止夜间施工，并赔偿合要求停止夜间施工，并赔偿 2 万元作为赔偿。小区居民与该施工企业之间的关系，说法正确万元作为赔偿。小区居民与该施工企业之间的关系，说法正确的是的是( ) A、构成了不

6、当得利之债 、构成了无因管理之债 BC、构成了侵权之债 D、没有债的关系 点击展开答案与解析 【知识点】：第 1 章第 5 节建设工程债的发生根据 【答案】：C 【解析】： 侵权，是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。侵权行为一经发生，即在侵权行为人和被侵权人之间形成债的关系。侵权行为产生的债被称为侵权之债。在建设工程活动中，也常会产生侵权之债。如施工现场的施工噪声，有可能产生侵权之债。 因此 C 正确。 6.若要进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，施工单位应当在开工的( )日前书面通日前书面通知管道所属单位。知管道所属单位。 A、3 B、7 C、15 D、30

7、 点击展开答案与解析 【知识点】：第 6 章第 3 节施工现场安全防范措施、安全费用和特种设备安全管理的规定 【答案】：B 【解析】： 2013 年 12 月经修改后颁布的危险化学品安全管理条例还规定，进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，施工单位应当在开工的 7 日前书面通知管道所属单位，并与管道所属单位共同制定应急预案，采取相应的安全防护措施。管道所属单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导。所以，正确选项是 B 选项。 7.建设工程安全生产管理条例建设工程安全生产管理条例规定，总承包单位应当自行完成建设工程规定，总承包单位应当自行完成建设工程( )的施工。的施工。 A、重要结构

8、 B、主体结构 C、关键部位 D、核心部位 点击展开答案与解析 【知识点】：第 6 章第 2 节施工总承包和分包单位的安全生产责任 【答案】：B ：【解析】 建设工程安全生产管理条例规定，总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工。 8.8.某施工企业承接某高校实验楼的改造工程，因双方对实际工程量发生争执，导致工程竣某施工企业承接某高校实验楼的改造工程，因双方对实际工程量发生争执，导致工程竣工后长期不能结算。施工企业按照约定提起仲裁，要求结算工程款。仲裁期间，该实验楼因实施规划要求已被拆除，不能再通过现场测量的方法进行造价鉴定。在仲裁庭主持下，双方互谅互让达成调解协议。仲裁庭据此制作了调解书

9、，双方均接受调解结果，并当庭签署了调解书。下列署了调解书。下列说法不正确的是说法不正确的是( ( ) )。 A、调解书不具有法律效力 B、仲裁庭不能强行调解 C、调解不成的，应当及时作出裁决 D、当事人自愿调解的，仲裁庭应当调解 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 8 章第 3 节仲裁的开庭和裁决 【答案】：A 【解析】： 按照仲裁法第 51 条第 1 款的规定仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解。当事人自愿调解，仲裁庭应当调解。但是，仲裁庭不能强行调解。BD 正确。 调解不成的，应当及时作出裁决。C 正确。 调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解

10、书与裁决书具有同等法律效力。A 有误。 9.9.根据根据建筑起重机械安全监督管理规定建筑起重机械安全监督管理规定 ，出租单位对建筑起重机械特种设备应当出具的证明，出租单位对建筑起重机械特种设备应当出具的证明资料是资料是( ( ) )。 A、出厂合格证 B、检测单位资质等级证明 C、自检合格证明 D、安全合格证明文件 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 6 章第 5 节机械设备等单位相关的安全责任 【答案】：C 【解析】： 2008 年 1 月建设部发布的建筑起重机械安全监督管理规定中规定，出租单位应当在签订的建筑起重机械租赁合同中，明确租赁双方的安全责任，并出具建筑起重机械特

11、种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明和自检合格证明，提交安装使用说明书。 10.关于特种设备使用的说法，正确的是( )。 A、特种设备投入使用前或者投入使用后 30 日内，应办理使用登记 B、依法报废的特种设备，无需办理注销手续 C、特种设备达到设计使用年限可以继续使用的，可报监理单位后继续使用 D、未经定期检验的特种设备，只要功能完善，可以继续使用 点击展开答案与解析 【知识点】：第 6 章第 3 节施工现场安全防范措施、安全费用和特种设备安全管理的规定 【答案】：A 【解析】： 1、特种设备使用单位应当使用取得许可生产并经检验合格的特种设备。禁止使用国家明令淘汰和已经报

12、废的特种设备。 2、特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后 30 日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。特种设备使用单位应当建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程，保证特种设备安全运行。故 A 选项正确。 3、特种设备使用单位有下列行为之一的，责令停止使用有关特种设备，处 3 万元以上 30 万元以下罚款： (1)使用未取 11.生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场施工人员必须立即报告( )。 A、本企业负责人 B、当地安全生产监督管理部门 C、县级以上地方人民政府 D、省(含自治州

13、、直辖市)安全生产监督管理部门 点击展开答案与解析 【知识点】：第 6 章第 4 节施工生产安全事故报告及采取相应措施的规定 【答案】：A 【解析】： 安全生产法规定，生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 12.保险合同中，负有支付保险费义务的人是( )。 、保险人 AB、受益人 C、被保险人 D、投保人

14、 点击展开答案与解析 【知识点】：第 1 章第 8 节保险与保险索赔的规定 【答案】：D 【解析】： 保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。投保人是指与保险人订立保险合同，并按照合同约定负有支付保险费义务的人。保险人是指与投保人订立保险合同，并按照合同约定承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司。所以，选项 D 正确。 13.关于法人的说法，正确的是关于法人的说法，正确的是( )。 A、法人分为营利法人和非营利法人 B、法人以其登记注册地为住所地 C、有独立经费的机关从批准之日取得法人资格 D、建设单位可以不具有法人资格 点击展开答案与解析 【知识点】：第 1 章第 2 节法人应具

15、备的条件 【答案】：D 【解析】： 选项 A 错误，法人分为营利法人、非营利法人和特别法人三大类。 选项 B 错误，法人以其主要办事机构所在地为住所。 选项 C 错误，有独立经费的机关从成立之日起，具有法人资格。 建设单位一般应当具有法人资格。但有时候，建设单位也可能是没有法人资格的其他组织。选项 D 正确。 14.根据根据建筑法建筑法 ，建设单位在申领施工许可证之前，应当按照有关规定办理，建设单位在申领施工许可证之前，应当按照有关规定办理( )。 A、开工报告手续 B、监理单位的委托手续 C、保证安全施工措施的审批手续 D、工程质量监督手续 点击展开答案与解析 【知识点】：第 2 章第 1

16、节施工许可证和开工报告的适用范围 【答案】：D 【解析】： 选项 A 明显错误，一个工程不可能既办施工许可证又办开工报告。 错误，不是每个工程都应当委托监理。B 选项选项 C 错误，法律仅规定建设单位在申请施工许可证时应提供安全施工措施。安全施工措施采取报备，而不是报批制度。 建设工程质量管理条例规定，建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。选项 D 正确。 15.15.甲将一房屋出卖给乙，以下甲将一房屋出卖给乙，以下( ( ) )不属于房屋的权利瑕疵。不属于房屋的权利瑕疵。 A、该房屋属于夫妻共同财产且甲妻并不知情 B、该房屋与丙有未到期的三年租约

17、C、该房屋已抵押给丁银行 D、该房屋存在外墙渗漏 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 4 章第 3 节买卖合同的法律规定 【答案】：D 【解析】： 如果出卖人对于出卖的标的物没有所有权或处分权，或者没有完全的所有权或处分权，或者其处分涉及第三人的物权、知识产权等权益，则称其标的物存在权利瑕疵，出卖人因此应当承担权利瑕疵担保责任。物的瑕疵担保义务，是指出卖人就其所交付的标的物具备约定或法定品质所负有的担保义务。 选项 A、B、C 属于权利瑕疵，而选项 D 属于物的瑕疵。 16.16.关于评标委员会的义务，下列说法正确的是关于评标委员会的义务，下列说法正确的是( ( ) )。 A

18、、评标委员会成员不得接触招标人和投标人 B、评标委员会应及时向招标人征询确定中标人的意向 C、招标人不得授权评标委员会直接确定中标人 D、招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 3 章第 1 节招标基本程序和禁止肢解发包、限制排斥投标人的规定 【答案】：D 【解析】： 1、 招标投标法实施条例进一步规定，评标委员会成员应当依照招标投标法和本条例的规定，按照招标文件规定的评标标准和方法，客观、公正地对投标文件提出评审意见。招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受

19、投标人给予的财物或者其他好处，不得向招标人征询确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得有其他不客观、不公正履行职务的行为。故 AB 选项错误。 2、评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人 某工程竣工验收时发现隐蔽工程检查质量不合格，经查，是由于设计缺陷造成的。下列 17.17.说法中，正确的是( )。 A、设计人应负责返修，费用由设计方先行承担 B、承包人应负责返修，费用由承包人先行承担 C、承包人应负责返修，费用由发包人先行承担 D、由设计缺陷造成质量不合格的，承包人不负责返修 点击展开答案与解析 【知识点】：第

20、7 章第 2 节施工质量检验和返修的规定 【答案】：C 【解析】： 由于设计问题造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，经济责任通过建设单位向设计单位索赔。 对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，但是因此造成的损失及返修费用由责任方负责。 18.关于建筑市场诚信行为的公布时限的说法，正确的是( )。 A、不良行为记录信息公布期限一般为 6 个月至 3 年 B、良好行为记录信息公布期限一般为 6 个月 C、招标投标法违法行为记录公告期限为 1 年 D、依法限制招标投标当事人资质公告期限为 3 个月 点击展开答案与解析 【知识点】：第 3 章第 3 节建筑市场诚信行为的公布和奖惩

21、机制 【答案】：A 【解析】： 本题对诚信行为公布时限总结较为到位，应留意掌握。选项 A 表述正确。选项 B 错误，良好行为记录信息公布期限一般为 3 年；选项 C、D 错误，招标投标违法行为记录公告期限为 6 个月，但依法限制招标投标当事人资质资格长于 6 个月的，从其期限。 19.承包人应在( )向发包人提出返还质量保证金的申请。 A、竣工验收合格后 B、工程移交发包人后 C、缺陷责任期到期后 D、合理使用年限到期后 点击展开答案与解析 【知识点】：第 7 章第 5 节质量责任的损失赔偿 C ：【答案】 【解析】： 缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人向发包人申请返还

22、保证金。 20.20.关于民事诉讼证据的说法，正确的是关于民事诉讼证据的说法，正确的是( ( ) )。 A、在民事诉讼中，书证可以只提交复印件 B、未成年人，不得担任证人 C、未经对方当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用 D、当事人对鉴定意见有异议的，鉴定人应当出庭作证 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 8 章第 2 节民事诉讼证据的种类、保全和应用 【答案】：D 【解析】： 民事诉讼法规定书证应当提交原件。物证应当提交原物。提交原件或者原物确有困难的，可以提交复制品、照片、副本、节录本 ，选项 A 有误。 未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言，存有疑点的视

23、听资料，不能单独作为认定案件事实的证据。选项 BC 有误。 当事人对鉴定意见有异议或者人民法院认为鉴定人有必要出庭的，鉴定人应当出庭作证。选项D 正确。 提示： A 选项中，书证应当提交原件，提交原件或者原物确有困难的，可以提交复制品、照片、副本、节录本，需要说明的是，根据 2008 年 12 月经修正后发布的最 高人 21.21.关于一级注册建造师执业区域范围说法正确的是关于一级注册建造师执业区域范围说法正确的是( ( ) )。 A、执业区域范围限于其工程所在地 B、各地可根据实际情况设置执业准入条件 C、一级注册建造师可在经济特区执业 D、一级注册建造师未向地方建设主管部门备案，不得在该地

24、方以注册建造师的名义执业 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 2 章第 3 节建造师的受聘单位和执业岗位范围 【答案】：C 【解析】： 注册建造师执业管理办法(试行) 规定，一级注册建造师可在全国范围内以一级注册建造师名义执业。A 有误。 工程所在地各级建设主管部门和有关部门不得增设或者变相设置跨地区承揽工程项目执业准入条件。BD 有误。 C 正确。 22.322.3 月月 5 5 日，甲为借贷，将自有厂房和设备抵押给乙，签订抵押合同；日，甲为借贷，将自有厂房和设备抵押给乙，签订抵押合同；3 3 月月 2020 日，双方向有日，双方向有关部门办理抵押登记。则厂房和设备抵押权设

25、立的时间分别为( ( ) )。 A、3 月 5 日，3 月 20 日 B、3 月 20 日，3 月 20 日 C、3 月 5 日，3 月 5 日 D、3 月 20 日，3 月 5 日 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 1 章第 7 节抵押权、质权、留置权、定金的规定 【答案】：D 【解析】： 不动产厂房的抵押权自登记时 3 月 20 日设立，动产设备的抵押权自抵押合同 3 月 5 日生效时设立。故 D 选项正确。 23.23.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，( ( ) )承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。 A、禁止 B、允许 C

26、、有条件允许 D、特定情况禁止 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 3 章第 2 节建设工程分包的规定 【答案】：A 【解析】： 建筑法规定，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。实行施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。所以，选项 A 正确。 24.24.下列情形中，属于施工作业人员的安全生产义务是下列情形中，属于施工作业人员的安全生产义务是( ( ) )。 A、对本单位的安全生产工作提出建议 B、接受安全生产教育和培训 C、发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业 D、拒

27、绝违章指挥和强令冒险作业 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 施工作业人员安全生产的权利和义务节 2 第章 6：第【知识点】 【答案】：B 【解析】： 本题是经典题型，注意掌握。选项 A 是建议权，选项 C 是紧急避险权，选项 D 是拒绝权，选项 B 接受必要安全教育培训属于义务。关于权利和义务，一般来说必须做的是义务，可以做的是权利。 25.25.建筑施工企业隐瞒或者提供虚假材料类申请安全生产许可证的，应给予警告，并在建筑施工企业隐瞒或者提供虚假材料类申请安全生产许可证的，应给予警告，并在( ( ) )年内年内不得申请安全生产许可证。不得申请安全生产许可证。 A、2 B、1 C、3 D、5

28、 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 6 章第 1 节违法行为应承担的法律责任 【答案】：B 【解析】： 建筑施工企业安全生产许可证管理规定中规定，建筑施工企业隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请安全生产许可证的，不予受理或者不予颁发安全生产许可证，并给予警告，1 年内不得申请安全生产许可证。 26.26.以下违反施工许可管理规定，对建设单位和施工单位均应进行处罚的行为是( ( ) )。 A、为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的 B、采用欺骗、贿赂等不正当手段取得施工许可证的 C、隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请施工许可证的 D、伪造或者涂改施工许可证的 点击展开答案与

29、解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 2 章第 1 节违法行为应承担的法律责任 【答案】：A 【解析】： 建筑工程施工许可管理办法规定，对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令停止施工，限期改正，对建设单位处工程合同价款 1% 以上 2% 以下罚款;对施工单位处 3 万元以下罚款。选项 A 正确。选项B、C、D 建设单位违反开工管理的规定，因此对其单独追究法律责任。 27.27.进行大型基本建设工程，进行大型基本建设工程，( ( ) )应当事先报请省、自治区、直辖市人民政府文物行政部应当事先报请省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门组织

30、从事考古发掘的单位在工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、勘探。 A、建设单位 、施工单位 BC、勘察单位 D、设计单位 点击展开答案与解析 【知识点】：第 5 章第 3 节施工发现文物报告和保护的规定 【答案】：A 【解析】： 进行大型基本建设工程，建设单位应当事先报请省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门组织从事考古发掘的单位在工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、勘探。 28.关于政府主管部门对工程质量监督管理的说法，正确的是关于政府主管部门对工程质量监督管理的说法，正确的是( )。 A、政府有关部门为了提高工程质量可以指定生产单位的建筑材料 B、国务院建设行政主管部门对全国

31、的建设工程质量实施统一监督管理 C、任何单位和个人对建设工程的质量事故、质量缺陷都有权检举、处理 D、建设工程发生质量事故时，安全生产监督管理部门不可越级上报事故情况 点击展开答案与解析 【知识点】：第 7 章第 3 节政府主管部门工程质量监督管理的相关规定 【答案】：B 【解析】： 1、 建设工程质量管理条例规定，供水、供电、供气、公安消防等部门或者单位不得明示或者暗示建设单位、施工单位购买其指定的生产供应单位的建筑材料、建筑构配件和设备。故 A选项错误。 2、 建设工程质量管理条例规定，国务院建设行政主管部门对全国的建设工程质量实施统 监督管理。国务院铁路、交通、水利等有关部门按照国务院规

32、定的职责分工，负责对全国的有关专业建设工程质量的监督管理。故 B 选项正确。 3、在政府加强监督的同时，还要发挥社会监督的巨大作用，即任何单位和个人对建设工程的质量事故、质量缺陷都有权检举、控告、投 29.建设工程合理使用年限是指工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限，建设工程合理使用年限是指工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限，从从( )之日起算。之日起算。 A、施工许可证办理 B、预验收合格 C、工程竣工验收合格 D、质保期结束 点击展开答案与解析 【知识点】：第 7 章第 3 节勘察、设计单位相关的质量责任和义务 【答案】：C ：【解析】 工程合理使

33、用年限是指从工程竣工验收合格之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。C 正确。 30.30.安装工程一切险对考核期的保险责任一般不超过安装工程一切险对考核期的保险责任一般不超过( ( ) )。 A、1 个月 B、3 个月 C、6 个月 D、9 个月 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 1 章第 8 节建设工程保险的主要种类和投保权益 【答案】：B 【解析】： 安装工程一切险对考核期的保险责任一般不超过 3 个月，若超过 3 个月，应另行加收保险费。 31.31.下列情形符合注册建造师申请条件的是下列情形符合注册建造师申请条件的是( ( ) )。 A、

34、甲因执业活动违法受到刑事处罚，2 年前刑罚已执行完毕 B、乙患有精神疾病，经鉴定为限制行为能力人 C、丙因犯故意伤害罪被判刑，尚在缓刑期间 D、丁 60 周岁 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 2 章第 3 节建造师考试、注册和继续教育的规定 【答案】：D 【解析】： 依据注册建造师管理规定 ，申请人不予注册的情形包括：(1)不具有完全民事行为能力的；(2)申请在两个或者两个以上单位注册的；(3)未达到注册建造师继续教育要求的；(4)受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的； (5)因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满 5 年的；(6)因前项规定

35、以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满 3 年的；(7)被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满 2 年的；(8)在申请注册之日前 3 年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质 32.32.关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是( ( ) )。 A、安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书 B、施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查 C、建筑起重机械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收 D、建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明 点击展开答

36、案与解析点击展开答案与解析【知识点】：第 6 章第 5 节机械设备等单位相关的安全责任 【答案】：D 【解析】： 实行施工总承包的，施工总承包单位应当与安装单位签订建筑起重机械安装、拆卸工程安全协议书，因此，A 错误； 建筑起重机械安全监督管理规定规定，安装单位应当将建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，安装、拆卸人员名单，安装、拆卸时间等材料报施工总承包单位和监理单位审核后，告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门，即施工总包单位对施工方案有审查义务，因此，B 错误； 建筑起重机械安装完毕后，使用单位应当组织出租、安装、监理等有关单位进行验收，或者委托具有相应资质的检验检测机构进行验

37、收。因此，建设主管部门无 33.33.下列关于质权的说法正确的是下列关于质权的说法正确的是( ( ) )。 A、质物不需要转移占有 B、不动产可以作为质物 C、著作权里的财产权可以作为权利质押 D、权利质押不需要将权利凭证交付质押人 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 1 章第 7 节抵押权、质权、留置权、定金的规定 【答案】：C 【解析】： 质权是一种约定的担保物权，以转移占有为特征。故 A 有误。 质押分为动产质押和权利质押。不动产不可以作为质物，故 B 有误。 权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。故 D 有误。 可以质押的权利包括：(1)汇票、支票、本票、债券、存

38、款单、仓单、提单；(2)依法可以转让的股份、股票；(3)依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权；(4)依法可以质押的其他权利。故 C 正确。 34.34.下列不属于工程监理机构实施工程监理依据的是下列不属于工程监理机构实施工程监理依据的是( )。 A、建设工程施工合同 B、建设工程监理合同 C、行政法规 D、设计变更洽商文件 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 7 章第 3 节工程监理单位相关的质量责任和义务 【答案】：B ：【解析】 工程监理的依据是：(1)有关法律法规，如建筑法 合同法 建设工程质量管理条例等；(2)有关技术标准，如工程建设标准强制性条文以及建

39、设工程承包合同中确认采用的推荐性标准等；(3)设计文件，施工图设计等设计文件既是施工的依据，也是监理单位对施工活动进行监督管理的依据；(4 )建设工程承包合同，监理单位据此监督施工单位是否全面履行合同约定的义务。 35.35.甲施工企业有一辆里程表存在故障的工程用车，该车实际行驶里程甲施工企业有一辆里程表存在故障的工程用车，该车实际行驶里程 8 8 万公里，市场价格约为万公里，市场价格约为1616 万元，里程表显示行驶里程为万元，里程表显示行驶里程为 4 4 万公里。甲明知上述情况存在，仍将该车以万公里。甲明知上述情况存在，仍将该车以 2323 万元价格卖万元价格卖给了乙施工企业，乙知情后诉至

40、法院。乙的下列诉讼请求可以获得支持的是给了乙施工企业，乙知情后诉至法院。乙的下列诉讼请求可以获得支持的是( ( ) )。 A、请求减少价款至 16 万元 B、以欺诈为由解除合同 C、以重大误解为由请求撤销合同 D、请求甲承担缔约过失责任 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 4 章第 1 节合同的履行、变更、转让、撤销和终止 【答案】：A 【解析】： 考查的是可撤销合同。 A 选项属于请求变更合同，A 选项正确。 当事人可以请求撤销合同，但合同解除适用于合法有效的合同，无效合同、可撤销合同不发生合同解除，B 选项错。 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，如果损害国家利益的，按照合同

41、法的规定属无效合同。如果未损害国家利益，则受欺诈、胁迫的一方可以自主决定该合同有效或者请求撤销。本题情形是欺诈而非重大误解。C 选项错。 缔约过失是指在合同订立过程中，一方当事人因违背其依据诚实信用原则所应负有的义务，而使另一方当事人信赖的利益遭受损失，而应当承担民事责任的情况。本题 36.36.某医院住院部大楼工程竣工总验收前，由建设单位自行负责验收的分项工程是某医院住院部大楼工程竣工总验收前，由建设单位自行负责验收的分项工程是( ( ) )。 A、规划验收 B、环保验收 C、消防验收 D、节能验收 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 7 章第 4 节规划、消防、节能、环保

42、等验收的规定 【答案】：D 【解析】： 建设单位组织竣工验收，进一步规定， 民用建筑节能条例月国务院发布的 8 年 2008应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验；对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告。故选项 D 正确。其它选均有相应的主管部门验收。 37.37.甲公司向乙公司购买甲公司向乙公司购买 5050 吨水泥，后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数量。吨水泥，后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数量。交货期届至，乙将交货期届至，乙将 5050 吨水泥交付给甲，甲拒绝接受，理由是已告知要变更合同。关于双方合同合同关系的说法，正确的是关系

43、的说法，正确的是( ( ) )。 A、乙承担损失 B、甲可根据实际情况部分接收 C、双方合同已变更，乙送货构成违约 D、甲拒绝接收，应承担违约责任 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 4 章第 1 节合同的履行、变更、转让、撤销和终止 【答案】：D 【解析】： 合同法规定，如果当事人对于合同变更的内容约定不明确，则将被推定为未变更。甲拒绝接收，属于违约行为，应承担违约责任。 38.38.根据根据建设工程安全生产管理条例建设工程安全生产管理条例 ，建设行政主管部门在审核发放施工许可证时，需审查审查的内容是的内容是( ( ) )。 A、建设工程规划许可证 B、建设用地规划许可证

44、C、施工组织设计 D、安全施工措施 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 2 章第 1 节申请主体和法定批准条件 【答案】：D 【解析】： 建设工程质量管理条例规定，建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。2003 年 11 月颁布的建设工程安全生产管理条例规定，建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。建设行政主管部门在审核发放施工许可证时，应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查，对没有安全施工措施的，不得颁发施工许可证。所以，正确选项是 D。 39.39.下列关于施工单位责任的说法，正确的是下列关于施

45、工单位责任的说法，正确的是( ( ) )。 A、对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位不负责返修 、施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料，如果发现错 B误可以修改工程设计 C、总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任 D、涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的 20 点击展开答案与解析 【知识点】：第 7 章第 2 节对施工质量负责和总分包单位的质量责任 【答案】：C 【解析】： 对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。A 选项错误。 施工单位必须

46、按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。B 选项错误。 涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的 30%。D 选项错误。 建设工程质量管理条例进一步规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连 40.根据根据建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法 ，勘察、设计单位项，勘察、设计单位项目负责人应对因勘察、设计导致的工程质量事故或质量问题承

47、担责任，应当保证勘察设计文件目负责人应对因勘察、设计导致的工程质量事故或质量问题承担责任，应当保证勘察设计文件符合法律法规和工程建设的符合法律法规和工程建设的( )。 A、推荐性标准 B、强制性标准 C、地方性标准 D、全国性标准 点击展开答案与解析 【知识点】：第 7 章第 3 节勘察、设计单位相关的质量责任和义务 【答案】：B 【解析】： 建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法进一步规定，勘察、设计单位项目负责人应当保证勘察设计文件符合法律法规和工程建设强制性标准的要求，对因勘察、设计导致的工程质量事故或质量问题承担责任。所以，选项 B 正确。 二、多选题二、多选题 1.下

48、列情况中，不影响劳动合同继续履行的情况有下列情况中，不影响劳动合同继续履行的情况有( ( )。 A、劳动者开始依法享受基本养老保险待遇 、用人单位名称发生变更 BC、用人单位法定代表人或投资人发生变更 D、用人单位发生合并或者分立 E、用人单位被依法宣告破产 点击展开答案与解析 【知识点】：第 4 章第 2 节劳动合同的履行、变更、解除和终止 【答案】：B,C,D 【解析】： 用人单位如果变更名称、法定代表人、主要负责人或者投资人等事项，不影响劳动合同的履行。用人单位发生合并或者分立等情况，原劳动合同继续有效，劳动合同由承继其权利和义务的用人单位继续履行。 2.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域

49、内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但但( )除外除外 A、抢险作业 B、抢修作业 C、监理单位同意的 D、因生产工艺上要求必须连续作业的 E、因特殊需要必须连续作业的 点击展开答案与解析 【知识点】：第 5 章第 1 节施工现场环境噪声污染防治的规定 【答案】：A,B,D,E 【解析】： 环境噪声污染防治法规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政

50、府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业，必须公告附近居民。 故选项 ABDE 正确。 3.关于工程总承包，下列说法正确的有关于工程总承包，下列说法正确的有( )。 A、工程总承包企业应当具有与工程规模相适应的工程设计资质或者施工资质 B、工程总承包项目经理应当取得工程建设类注册执业资格或者高级专业技术职称 C、工程总承包企业可以在其资质证书许可的工程项目范围内自行实施设计和施工 D、工程总承包企业可以将工程总承包项目转包 E、工程总承包企业可以挂靠使用与工程规模相适应的工程设计资质或者施工资质 点击展开答案与解析 【知识点】：第 3 章第 2 节建设工程总承包的规定 A,B,C ：【答

51、案】 【解析】： 工程总承包企业应当具有与工程规模相适应的工程设计资质或者施工资质，相应的财务、风险承担能力，同时具有相应的组织机构、项目管理体系、项目管理专业人员和工程业绩。 工程总承包项目经理应当取得工程建设类注册执业资格或者高级专业技术职称，担任过工程总承包项目经理、设计项目负责人或者施工项目经理，熟悉工程建设相关法律法规和标准，同时具有相应工程业绩。 工程总承包企业可以在其资质证书许可的工程项目范围内自行实施设计和施工，也可以根据合同约定或者经建设单位同意，直接将工程项目的设计或者施工业务择优分包给具有相应资质的企 4.4.下列属于监理工程师在建设工程施工中的监理形式的是下列属于监理工

52、程师在建设工程施工中的监理形式的是( ( ) )。 A、旁站 B、巡查 C、巡视 D、重点抽查 E、平行检验 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 7 章第 3 节工程监理单位相关的质量责任和义务 【答案】：A,C,E 【解析】： 建设工程质量管理条例规定，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理。 5.5.甲公司与乙公司购销合同纠纷仲裁过程中，甲公司要求对乙公司采取财产保全措施，查封乙甲公司与乙公司购销合同纠纷仲裁过程中，甲公司要求对乙公司采取财产保全措施，查封乙公司价值公司价值 100100 万元的货物，仲裁委员会对此财产保全

53、申请，正确的处理是万元的货物，仲裁委员会对此财产保全申请，正确的处理是( ( ) )。 A、将当事人的申请提交乙公司所在地基层人民法院 B、告知当事人向人民法院申请财产保全 C、将当事人的申请提交货物所在地基层人民法院 D、将当事人的申请提交乙公司所在地的仲裁委员会 E、将当事人的申请提交货物所在地的仲裁委员会 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 8 章第 3 节仲裁的申请和受理 【答案】：A,C 【解析】： 仲裁委员会将当事人的申请转交被申请人住所地或其财产所在地及/或证据所在地有管辖权的人民法院作出裁定;当事人也可以直接向有管辖权的人民法院提出保全申请。 。( ( ) )

54、，建设单位需办理申请批准手续的情形有根据，建设单位需办理申请批准手续的情形有根据建筑法建筑法6.6.A、需要临时占用规划批准范围以外场地的 B、可能损坏道路、管线、电力、邮电通信等公共设施的 C、可能影响周边地区单位和居民的工作与生活的 D、需要临时停水、停电、中断道路交通的 E、需要进行爆破作业的 点击展开答案与解析 【知识点】：第 6 章第 5 节建设单位相关的安全责任 【答案】：A,B,D,E 【解析】： 建筑法规定，有下列情形之一的，建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续：(1)需要临时占用规划批准范围以外场地的；(2)可能损坏道路、管线、电力、邮电通信等公共设施的；(3)需要临

55、时停水、停电、中断道路交通的；(4)需要进行爆破作业的；(5)法律、法规规定需要办理报批手续的其他情形。 7.下列合同中，属于可变更、可撤销合同的有下列合同中，属于可变更、可撤销合同的有( )。 A、施工企业超越资质等级订立的合同 B、施工企业中未获得相应授权的人员订立的合同 C、建设单位为洗钱而订立的施工合同 D、显失公平的合同 E、一方乘人之危与他人订立的合同 点击展开答案与解析 【知识点】：第 4 章第 1 节合同的履行、变更、转让、撤销和终止 【答案】：D,E 【解析】： 合同法规定，下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销: (1)因重大误解订立的。(2) 在订立

56、合同时显失公平的。(3) 一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。 8.关于建筑活动中发生债的说法，正确的是关于建筑活动中发生债的说法，正确的是( )。 A、施工单位误将本应支付给 A 供应商的材料款转账给 B 供应商，A 供应商可以请求 B 供应商返还 B、施工现排放施工噪声超标的，居民可以追究建设单位或施工单位的侵权责任 C、施工企业在道路施工时设置警示标志警示行人，属于无因管理之债 D、建筑物倒塌造成他人损害的，由施工单位和建设单位负连带责任 、施工企业保管供应商多发的材料并及时返还属于合同之债 E点击

57、展开答案与解析 【知识点】：第 1 章第 5 节建设工程债的发生根据 【答案】：B,D 【解析】： 施工单位误将本应支付给 A 供应商的材料款转账给 B 供应商，为不当得利，施工单位可以请求B 供应商返还(A 供应商不可以，A、B 间没有关系)，选项 A 错误; 侵权行为产生的债被称为侵权之债。在建设工程活动中，也常会产生侵权之债。如施工现场的施工噪声，有可能产生侵权之债，选项 B 正确； 建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任。建设单位、施工单位赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿，选项 D 正确； 选项 C 没有债权债务的关系，不属于债，错误

58、； 选项 E 属于无因管理之债。 9.建筑业企业申请晋升资质等级或者主项资质以外的资质，在申请之日前一年内有( )的，建设行政主管部门不予批准。 A、与建设单位或者企业之间相互串通投标，或者以行贿等不正当手段谋取中标的 B、将承包的工程转包或者违法分包的 C、发生过二级以上工程建设重大质量安全事故或者发生过两次以上三级工程建设质量安全事故的 D、未履行保修义务，造成严重后果的 E、未取得施工许可证擅自施工的 点击展开答案与解析 【知识点】：第 2 章第 2 节企业资质的法定条件和等级 【答案】：A,B,D,E 【解析】： 取得建筑业企业资质的企业，申请资质升级、资质增项，在申请之日起前一年内有

59、下列情形之一的，资质许可机关不予批准企业的资质升级申请和增项申请： (1)超越本企业资质等级或以其他企业的名义承揽工程，或允许其他企业或个人以本企业的名义承揽工程的； (2)与建设单位或企业之间相互串通投标，或以行贿等不正当手段谋取中标的； (3)未取得施工许可证擅自施工的； (4)将承包的工程转包或违法分包的； (5)违反国家工程建设强制性标准的； (6)发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的； (7)恶意拖欠分 10.施工企业与建设单位签订施工合同，双方没有约定付款时间，后因利息计算产生争议， 。( ( ) )则下列有关工程价款应支付日期的说法，正确的有A、建设工程没有

60、交付的，为提交验收报告之日 B、建设工程已实际交付的，为交付之日 C、建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日 D、建设工程未交付，工程价款也未结算的，为人民法院判决之日 E、建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日 点击展开答案与解析 【知识点】：第 4 章第 1 节建设工程工期和价款的规定 【答案】：B,C,E 【解析】： 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第十八条规定，利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：建设工程已实际交付的，为交付之日；建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；建设工程未