室内装修专业分包合同

1、室内装饰施工合同发包方甲方：承包方乙方：依照?中华人民共和国合同法? 、?中华人民共和国建筑法?及其 他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、老实信用的原那么， 就福利院工程工程室內装饰分包事项协商达成一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点长岭路以南二、分包范围、分包方式1、分包范围：按AAAAA工程施工图纸、相应图集大样做法、现场实际情况等室內装饰工程。2、分包方式：采用包工不包料、包工具制作、包安装、包质量、包 平安、文明施工、包工期、包验收合格。三、施工工期：定于 2021年 06月 11 日开始至 2021年 10月 28日完成四、工程计量及分包单价:1、工程量：

2、按建筑设计图纸、图纸大样、图纸变更及实际发生计量按实计算。2、承包单价：a、 做合板窗帘盒面贴防火板 单价：元/ mb、 吊顶轻钢龙骨铝板天花 单价： 元/m.c、吊顶轻钢龙骨石膏板天花碟级两边石膏板中间铝板单价：_兀/ m.d 、吊顶轻钢龙骨双层石膏板造型天花四周贴饰面板单价：元/ my.e、 木龙骨合板造型背景墙包软包饰面板单价：元/mf、 做合板门套面贴饰面板 单价： 元/套.g 、排水排污管附框架柱封轻钢骨架碟级硅酸钙板单价：元/ mh.框架梁或封梁木龙骨夹板基层面贴铝塑板 单价： 元/mi 卫生间轻钢龙骨铝板天花单价：元/m.j 、轻钢龙骨隔墙板 单价： 元/m.k、 操作台铝合金框

3、做饰板门扇单价： 元n、做饰面板护士前台柜单价： 元/ m0、钉实木线含油漆单价：元/mp、 饰面板油漆 单价：元/m.q、 压不绣钢条 单价：元/ m3、 单价内容含完成所有施工过程范围内工程内容、 到达本合同各 条款规定所需的全部费用。本合同单价为一次包死价格，在合同实施 期间不因其它因素变化而调整变动。4、单价内容中包括人工费、机械费、根本工资、补辅助工资、 手持工具补贴、管理费、平安风险费及个人平安用品费、平安文明工 地用工、预防一般性自然灾害所采取的措施用工费、 各类材料的场内 二次倒运费、人工工资涨价风险费等。5、因设计变更及业主或使用方确认増減工程数量按实增减 ，五、质量标准：l

4、、工程质量：符合图纸设计及约定要求，制作、安装质量按国家现 行的?建筑安装工程施工及验收标准?和?建筑安装工程质量评定 标准?验收，本工程必须到达质量合格等级。2、工程质量的约束：在施工过程中分包人因质量问题造成的一切经济损失由分包人承当，造成质量事故，发包人有权要求分包人无条件退场，所产生的一切经济损失由分包人自行承当，在施工过程中 因分包方原因造成的质量事故由承包人 乙方 承当一切经济损失。六、双方责任：1. 甲方发包方 ：a向承包人提供施工图纸及相应水准点标高与垂直点位置；b、 负责与业主、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系；c、协调与其它各承包班组交叉作业出现问题。2. 乙方

5、承包方 责任：a、对合同承包范围内的工程质量向发包人负责，组织具有相应资格 熟练工人投入工作； 未经发包人授权或允许， 不得擅自与发包人及有 关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；b 、严格按照设计图纸、图集大样做法、施工验收标准、有关技术要 求及施工组织设计精心组织施工， 确保工程质量到达约定的标准； 科 学安排作业方案， 投入足够的人力、 物力，保证工期； 加强平安教育， 认真执行平安技术标准，严格遵守平安制度，落实平安措施，确保施 工平安；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫 等有关部门对施工现场的管理规定， 做到文明施工； 承当由于自身责 任造成的质量修改

6、、返工、工期拖延、平安事故、现场脏乱造成的损 失及各种罚款；c、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方人员对现场施工质量平安文眀检查验收；d、 按甲方要求统一标准堆放材料、机具，做到现场整洁有序 ；e、接受甲方、业主、监理检查意见，从而对半产品的整改 ；f 、根据施工现场节点先后顺序合理化施工作业 , 确保公司总进度方案 工期协调。七、平安施工与检查1. 甲方应对其在施工场地的工作人员进行平安教育。 不得要求乙方 作业人员违反平安管理的规定进行施工。2. 乙方应遵守建设工程平安生产有关管理规定，严格按平安标准进 行施工， 并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查， 采取必 要的

7、平安防护措施， 消除事故隐患。 由于乙方平安措施不力造成事故 和因此而发生的费用，由乙方承当。八、工程款支付方式1、班组按月完成工程量于当月 28 号前申报工程部核实 ；2 、按月完成进度情况支取至 80%,工程完成验收合格结算工程款 后付至合同价款 95%,余款 5%保质期满一次性付清。九、施工验收乙方确保所承包工程的施工质量， 符合现行国家施工标准约定的 质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收； 甲方接到乙方通知报告后 7 天内对乙方施工成果进行验收， 乙方施工 质量不合格时，应负责无偿修复，不延长工期，并承当由此造成甲方损失。十、争议1、甲乙双方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管 部门调解，任何一方不愿和解、调解不成的，双方约定采用以下任何 一种方式解决争议：a. 双方达成仲裁协议，向劳动仲裁委员会申请仲裁；b. 向有管辖权的人民法院起诉。2、发生争议后，除非出现以下情况，双方都应继续履行合同，保持 工作连续，保护好已完成工作成果：1单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；2调解要求停止合同工作，且为双方接受；3仲裁机构要求停止合同工作；4法院要求停止合同工作。十一、其他1、乙方不得将本合同內容工程转包或再分包给别人。否那么，乙方将 依法承当责任。2、本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同3、双方履行完合同全部义