工程合同锦集八篇

1、successfully tried since ancient times.同学互助一起进步（页眉可删）工程合同锦集八篇 工程合同 篇1发包人:(以下简称甲方)勘察人:(以下简称乙方)发包人委托勘察人承担其拟建的餐饮会议楼施工图设计阶段的岩土工程详细勘察任务,并提交合格的勘察成果报告。根据中华人民共和国合同法及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况，为明确责任，协商配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。1：工程概况1.1工程名称：会议餐饮楼地勘工程1.2工程建设地点：宁乡县灰汤镇电力疗养院内1.3工程规模、特征：详见总平面图详见建筑平面图及勘察任务书1.4工

2、程勘察任务与技术要求：满足勘察任务书内容、或岩土工程勘察规范gb50021-20_(09)中相关条款。1.5预计勘察工作量：在建设方提供的规划平面图中初步布设勘察点5个，视其场地复杂情况，增加勘察孔数量。2：发包人应及时向勘察人提供下列资料，并对其准确性、可靠性负责：2.1提供工程勘察任务委托书、技术要求和建筑(带地形图)总平面图。2.2提供勘察工作范围已有技求资料及工程所需的坐标与标高资料。2.3提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。2.4发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。3：勘察人向发包人提

3、交勘察成果并对其质量负责勘察人负责向发包人提交勘察成果资料陆份，发包人要求增加的份数另行收费。4：开工及提交资料的时间4.1本工程的勘察工作定于20_年4月2日开工，20_年4月12日分期提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因，未按期开工或提交成果资料时，按双方协商的规定办理。4.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时，工期顺延。4.3本工程勘察费按：勘察包干价为￥16800元(大写:壹万陆仟捌佰元整)，合同生效后发包人向勘察人不支付人民币作为定金，在提交报告后7日内,发包人向勘察

4、人支付清勘察费。勘察人须提供正式法票。5：发包人、勘察人责任5.1发包人责任5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。5.1.2发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场出现的问题(如处理影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路以及水、电接到施工现场等)，并承担其费用。5.1.3勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。5.1.4由于发包人的原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人需支付停、窝工费。5.1.5发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、资料图纸、合理化建议,未经勘

5、察人同意,发包人不得复制、泄露、擅自修改、传送或向第三人转让等。5.2勘察人责任5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格,勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担其认可的全部费用。5.2.3勘察过程中，根据工程的岩土工程条件及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。6:违约责任6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作条件而造成停、窝工或来回进出场

6、地,发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算),工期按实际工日顺延外,还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格,不能满足技术要求时,其返工勘察费用由勘察人承担。6.3合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,勘察人未进行勘察工作时的,不退还发包人已付定金;已进行工作且完成的工作量在50%以内时,发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费;完成的工作量超过50%,则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。6.4发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。6.5由于勘察人原

7、因未按合同规定时间提交勘察成果资料,每超过一日,应減收勘察费千份之一。7：其它约定事项：本合同未尽事宜，在双方协商的附件中补充完善，附件与本合同具有等同的法律效力。8：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的提交长沙市仲裁委员会仲裁。本合同一式伍份，发包方执叁份,勘察方执贰份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日工程合同 篇2经市府基建办施工处批准，本工程于_年_月_日公开招标（协商议标或甲方委托），由乙方承建，为了明确工程内容及双方权利义务，本着互相协作、紧密配合的原则，根据中华人民共和国合同法、建筑安

8、装工程承包合同条例规定和本工程的具体情况，订立本合同。第一条工程内容和承包范围（一）单项或单位工程类别、结构形式：_；层/幢；_；建筑面积_；建筑面积m2，道路：_；给排水管道：_；构筑物：_。（二）承包范围：承包按_号施工图纸全部工程（包括图纸说明及招标文件规定的内容）：基础工程（含桩基）、地下室工程、主体结构、内外装饰、机械设备、给排水、电力、照明、防雷、通讯、空调、液化气管道、市政道路、桥梁、土石方工程等。（三）承包金额内未包含的工程项目：_第二条工程造价及承包方式（一）承包金额：按定标价或协商价，建安工程总造价为人民币_万元。 全部工程造价按下列办法办理：（二）承包方式：1按施工图预算

9、包干或投标大包干，即包工、包料、包工期、包质量。2按国家规定缴纳的承包工程收入营业税和城市维护建设税，已包含在本合同承包金额内，由乙方支付。3工程质量标准要求：_第三条工期（一）按定标（或双方）规定总工期_天（日历天从开工之日算起）。（二）开工日期：_；竣工日期：_（三）如遇下列情况者，经甲方代表签证后，工期按实际相应顺延。1甲方不能按合同规定在开工前五天交出施工场地，或障碍物和施工用水、电源未接通；2因设计图纸修改（甲方或设计院提出修改），影响进度或增大工程量；及修改（变更）设计通知书未在该修改（变更）部份施工开始前三十天送达乙方签收而影响进度者；3由甲方提供的设备、成品或半成品等，未能按乙

10、方计划进场、或向乙方交验时发现有缺陷，需要更换而耽误施工进度者；4因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、大雨、暴雨、地震、自然原因发生的火灾等）造成停工者；5因停水停电或因电力，水压不能满足施工需要，影响达连续六小时以上者；6甲方代表借故不签证，影响下一工序的进展者；7甲方财力不足导致停工窝工者；8甲方不按合同规定预付工程备料款和工程进度款而影响施工进度者。第四条材料、设备供应（一）工程全部建安材料、成品、半成品及设备由方自行采购供应至施工工地现场（仓库）。（二）工程材料及设备，由_方采购供应至场地（仓库）。（三）工程设备，由_方采购供应至_向_方交货。（四）钢材、水泥、木材由甲方协助解决

11、，属有价供料，供应价由双方商定，与承包金额无关。（五）购买三大材料所需的外汇由方负责解决；装饰材料、电梯、空调机及水电器材，如设计采用进口时，其外汇由方负责解决，如由乙方采购时，其单价应征得甲方同意。（六）双方供应的材料、成品、半成品应附有原出厂证明，否则应进行试验，试验费由供料的一方负责，对已有出厂证明的材料，如一方持有异议时，应进行复验，如复验合格，其复验费由持有异议的一方负责，否则由供应方负担。第五条双方责任（一）甲方责任：1办理土地征购、青苗等的赔偿、坟地迁移、房屋搬迁及其它障碍物拆迁（包括架空及隐蔽的），并提供有关隐蔽的障碍物资料；2负责办理施工报建手续，领取建筑许可证及施工许可证；

12、3开工前三十天做好建筑红线图以外的“三通”和红线以内的场地平整，提供水、电源的联结点应在红线图以内距离建筑物不大于30-50米，市政管工程为_米。并能满足施工需要；4提供工程地质报告书两套（有打桩和基础、地下室工程），道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和座标控制点；5于合同签订后三日内向乙方提供施工图_套（含设计院标准图），桩基工程质量证明书两份；6由于生产和使用的需要，甲方变更设计时，应提前三十天办理工程变更和修改设计手续；7提供必须的施工临时用地，办理红线外临时用地及临时占用道路许可证，并承担上述所发生的费用。因建筑物施工场地狭小，而导致工程材料、成品、半成品、设备等的二次或多次搬运，

13、所发生的二次搬运费用（应按实计算），由甲方承担，并按工程进度付给乙方；8组织有甲、乙方和设计院参加的施工图纸交底与会审，做好经三方签署的会审纪要，并按施工图的份数发给乙方；9审核乙方编制的工程总进度计划、工程进度月报表、并按时向乙方支付工程进度款；10按乙方提出的设备、成品、半成品进场计划，及时组织设备、成品、半成品进场并交乙方验收安装、对于有缺陷、质量不合格、不符合设计要求的，应及时更换，尽可能不影响工程进度；11甲方应在现场组织地盘管理机构，按市基建工程地盘管理试行办法实施管理。监督检查工程质量、进度；负责设计图纸问题的处理、设计变更的签证、工程中间验收、工程进度拨款签证和其它必须的签证；

14、12组织对工程竣工验收，并按合同规定的期限办理竣工结算。相关的合同范本施工分包合同房屋建筑装修施工合同钢结构施工合同家装施工合同施工监理合同油漆施工合同维修施工合同广告牌施工合同景观施工合同（二）乙方责任：1施工界区内临时设施，临时道路、水、电、管线的修建安装；2编制施工组织设计或施工方案，施工总进度计划、设备、材料、成品、半成品进场计划，并送甲方及市质量监督检验站；3每月25日后四天内向甲方送月度施工计划和完成工程月报（包括形象进度、工程量和工作量），如不按时报送，甲方不予支付工程进度款；4按施工图纸、施工总说明、图纸交底会审纪要，设计变更通知单和国家现行的施工及技术验收规范进行施工，作好自

15、检工作，确保工程质量，确保合同工期；5按施工安全规范的规定和采取预防事故的措施、确保施工安全和第三者的安全；6做好施工原始记录、隐蔽工程记录，汇集施工技术资料作交工文件附件移交甲方；7做好施工组织、管理、维持现场清洁，道路畅通。器材的堆放整齐，并及时清除垃圾和不用的临时设施；8做好对分包单位的管理（由乙方分包时），抓好分包单位的工程质量和工程进度；9在交工后一年的保修期内，发现有施工质量问题，负责免费返修。属设计或甲方使用造成的，其返工修理费由甲方负责；10凡施工中发生的一切安全事故，均由乙方负责，并立即书面报告甲方或主管单位备案；11工程竣工后清理现场（包括建筑物周围2米内的和堆到2米外的余

16、土及其它堆积物，生产和生活的临时设施除拆），并将门窗、玻璃、地面擦扫干净，厕所、厨房的下水污水道清理干净，做到工完场清；12在施工中，由乙方本身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失，应由乙方自行负担。第六条工程质量检查验收1施工中乙方根据甲方要求，应随时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备出厂合格证、试验报告等的影印件，材料代用必须经过设计院和甲方审核同意并签证；2乙方必须健全质量检查制度，在现场设专职质量安全检查员，做好自检记录；3凡隐蔽工程，经乙方自检后，应分批填制确切的隐蔽记录（即范围、数量、质量），凭表通知甲方检查，甲方接通知后，当天组织质检，经检查合格并符合

17、设计要求，双方签字后方能进行下一个工序的施工。如果甲方接通知后4小时内仍未到现场验收，则乙方自检后确认合格，即可隐蔽，甲方代表事后必须补签手续；4如确需对已经隐蔽的工程进行复查时，其复查结果不符合设计或质量不合格者，复查费由乙方承担，若复查结果符合设计要求，质量合格者，复查费由甲方承担，如因此而造成工期损失，由责任方负责；5施工质量不符合设计要求，质量不合格者，要停工或罚款，返工的费用由乙方负担，停工工期不予延长；6质量等级的评定应执行_市建筑安装工程质量等级评定试行办法。工程合同 篇3甲方：法定代表人：乙方：鉴于：1、乙方受甲方委托，为甲方取得 建设项目土石方填海工程提供中介服务。2、乙方将

18、发包方 介绍给甲方，使甲方获得 建设项目土石方填海工程谈判、缔约的中介业务。因此，经甲、乙方本着自愿、平等、有偿服务、诚实信用的原则，经充分友好协商，订立如下合同条款，以资共同恪守履行：一、甲方委托乙方通过推荐、联络、沟通、安排等居间活动取得与发包方就上述项目工程事宜进行商业谈判的机会，乙方并协调和促成双方缔约。二、经乙方居间安排，甲方与工程发包方就上述项目工程承包事宜商业谈判并实地考察。甲方同意在本项目承包成功，按实际承包土石方的每立方向乙方支付 元居间报酬。承包 万立方土石方工程即支付 万人民币报酬给乙方。 六、甲方给乙方报酬的支付时间和方式：a，在签订本协议后当日内，甲方预支付 万人民币

19、给乙方作公共关系协调费用。b，自发包方向甲方发放预付工程款之日内，甲方向乙方预支付居间报酬 万人民币。c，其余款项自自发包方向甲方发放工程进度款之日内，甲方向乙方支付居间报酬每立方 元。工程结束时扣除预付的 万元后结清余额。d，乙方接受甲方的现金支付及甲方银行电汇或银行汇票到乙方指定的银行账号。六、乙方在工程结束后收清甲方支付的居间报酬后5天内应向甲方出具等额商业发票。七、如甲方公司拖欠向乙方支付，则甲方必须支付给乙方应付未付金额的千分之三/日标准滞纳金。如在工程承包合同期间的第24个月不论任何原因甲方都必须将未付居间报酬余额和产生的累加滞纳金支付给乙方。如甲方继续拖延支付，则乙方开始收取应付

20、未付金额(报酬余额加24个月内发生的累积滞纳金)总额的千分之五/日标准滞纳金，直至收清为止。八、若此次甲方项目公司承包未成功;a，如是甲方的原因，则甲方只需支付乙方 万元人民币公共关系工作支付报酬，而无须向乙方支付中介费用b，如是乙方原因，则无须向乙方支付中介费用。乙方所预支 万元全部退回给甲方。九、双方对外保密此次工程承包内容。同时本协议自生效之日起三年内不论甲方及何时与乙方介绍的工程发包方和发包方的关联公司承包成功均有效。十、因履行本协议产生的分歧应友好协商解决，协商不成可向深圳法院起诉解决。十一、本协议壹式叁份，甲方壹份，乙方贰份共叁份，自双方签字盖章之日起生效。甲方： 法定代表人签字：

21、 乙方： 年月日：工程合同 篇4甲方委托乙方对工程的施工进行约定范围内的监理。为明确双方的职责、权利与义务，经双方协商签订如下协议：1本协议书中的名词和用语与下文提到的合同条款中规定的含义相同。2下列文件构成全部监理合同文件（以下称本合同）不可分割的整体，各文件相互补充，若有不明确或不一致之处，以下列文件次序在先者为准：（1）在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件；（2）本合同协议书；（3）合同专用条款；（4）合同通用条款；（5）施工监理委托书或监理中标通知书；（6）与本合同有关的其它文件。3甲乙双方同意按照本合同的约定，承担和履行各自的全部职责和义务。4双方同意本合同约定监理范围内和监理

22、期内的监理酬金总额为人民币_元。5本合同施工监理期为_个月（天），即从_年_月_日至_年_月_日。6本合同经双方法定代表人或授权的代理人在协议书上签字和加盖公章后生效，至监理合同期满并结清监理酬金终止。7本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。副本份，双方各执份。当正本与副本不一致时，以正本为准。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_单位_ 单位_邮编：_ 邮编：_电话：_ 电话：_传真：_ 传真：_开户银行：_ 开户银行：_帐号：_ 帐号：_年_月_日 _年_月_日签约地点：_ 签约地点：_甲方：_ 乙方：_工程合同 篇5委托方（甲方）：

23、 承包方（乙方）：为了保证工程设计任务的顺利完成，依照中华人民共和国经济合同法，建设工程勘察设计合同条例和湖南省经济合同管理办法（试行）,经甲乙双方协商一致订立本合同，条款如下：第一条 工程任务名称工程量清单编制。 第二条 勘察设计任务依据 受甲方委托。 第三条 工程概况本合同设计路段为，全长km，拟建为 级公路，设计车速 公里/小时，汽车荷载等级：公路-级。本次设计内容为：工程量清单编制 第四条 双方责任（一） 甲方责任在乙方进行清单编制时，负责协调关系，并提供协助。 提供当地的主要工程材料、人工价格。 按双方签定的合同要求及时支付工作费用。（二） 乙方责任按国家技术规范、标准、规程及发包人

24、提出的编制要求，进行工程量清单编制，按合同规定的进度要求提交质量合格的编制成果，并对其负责。2、负责解释编制文本相关技术问题。3、按规定对清单工作进行保密，不将成果数据外泄。4、按业主要求的时间提交清单编制成果资料一式陆份。第五条 设计费金额和费用付拨办法经双方协商，甲方同意向乙方支付 元整（￥ 元）作为本次工作费用。合同签订后五日内甲方向乙方预付40%设计费，计元，乙方交付设计成果后，甲方付清全部设计费用，不留余款。第六条 违约责任甲方：按建设工程勘察设计合同条例办理。乙方：按建设工程勘察设计合同条例办理。 第七条 其它约定合同一式四份，双方各持二份；其他未尽事宜，双方协商解决。第八条 双方

25、签章工程合同 篇6甲方：_乙方：_x经甲乙双方友好协商，甲方行政村的水泥路面承包给乙方，工程造价款约21万元，每平方米44元。甲方要求使用混凝土（简称商混），路面的厚度为10公分（检验）。（一）工程限期20_年20_年日，因天气、人为造成的施工困难，双方不宜追究，甲方提供水电方便，费用乙方自理。（二）在施工期间，乙方负责保养路面。（三）付款方式：随工程进度付款，大致分为三次，机械设备和人员进工地后首次支付总工程料款造价的40%，二次付总工程料款造价的40%，最后付总工程料款造价的20%。(按实际路面面积全部结清)。（四）因甲方工程款不及时支付给乙方造成工程的拖延，造成乙方工程的一切费用由甲方承

26、担：（五）工程方面甲方负责随时抽样检查，不合格及时返工；（六）施工期间一切事故由乙方负责；（七）一切工程路面随形整平由乙方负责；（八）未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。（九）工程质量c25甲方随时抽检。（十）本合同一式二份，甲乙方各执一份，自签订之日起即可生效。甲方：乙方：20_年月工程合同 篇7“守合同重信用”是企业生存发展之本，是企业立于不败之源，是开拓创新之基，是企业久战沙场而不销声匿迹的根本。20_年，兰州宏安泰商贸有限责任公司始终坚持以诚信为本，追求为主管部门和授权企业创建一流满意服务，获得了广大消费者的积极评价和充分信赖。一、坚持不懈地抓合同法等法律法规的学习、宣传培训工作20_年

27、，兰州宏安泰商贸有限责任公司在市工商行政管理部门支持和指导下，在公司领导班子重视和带动下，坚持不懈地抓了合同法及相关法律法规的学好、宣传和培训工作。在全公司范围内形成了学好、用好合同法的局面。充分利用集中学习、络教育等形式进行重点学习。一年来，公司多次举办员工合同法学习班，公司领导在工作十分繁忙之中挤出时间，带头学习，述职报告起到了很好的示范作用。此外，公司为员工发放有关合同法书籍，督促他们利用业余时间学习相关法律法规，并注意在平时工作中强化宣讲各种合同、信用管理新政策，在公司营造出了学习合同法、争创重合同守信用企业的良好局面。二、加强合同管理的组织机构建设，各项制度得到不断完善机构建设是创建

28、“守合同重信用”企业的组织保证。20_年，公司进一步强化了对信用、合同工作的组织管理，创建形成了以公司领导为核心由公司总经理负总责，分管领导分工负责。目前，公司合同信用管理机构健全，合同管理人员到位，信用合同管理架构已经基本确立。三、在对外经营活动中，公司注意发挥合同管理人员的作用，使其能够全程参加各种经济、销售合同的洽谈、起草，依照法律法规和部门规章审核合同条款，以确保合同合理合法、条款完备可行。目前，公司所有的经济合同，均需由公司合同管理部门参与洽谈、起草，并报公司总经理办公会研究，最终，由总经理审批签订，杜绝了在合同、信用工作中可能发生的职责不清，职权不明的问题。在合同商定过程中，公司合

29、同管理部门和合同管理员做到严把法人资格关、个人身份关、合同条款关、履约能力关、资信等级关、严格按照公司的经营范围对外依法开展经营活动，20_年，公司没有发生一起合同、信用事故，做到了合同、信用管理工作“零失误”。四、领导重视、分工协作，齐抓共管，创建工作取得明显成效在20_年度创建重合同守信用单位工作中，公司始终坚持围绕“领导重视、分工协作，齐抓共管”的工作思路不动摇，始终坚持领导班子把重合同守信用作为头等大事来抓不动摇，严格履行总经理负总负责，其他领导及中层经理分工协作的工作准则，在全公司上下形成了共创“重合同守信用”企业的生机勃勃的局面。通过创建活动深入开展，目前，公司合同履约率基本达到了

30、100%，良好的信誉得到各商户的一致认可，20_年，公司被评为aaa级信用单位的光荣称号。工程合同 篇8建设（发包）单位：_单位施工（承包）单位：_防雷技术有限公司依照中华人民共和国合同法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双发就_系统防雷工程的施工事项经协商一致，订立本合同。第一条 工程概况1、1 工程名称：_x防雷工程。1、2 工程地点：_x企业内研发中心机房、实验中心机房、生产中心机房。1、3 工程内容：_x研发中心机房系统防雷接地工程、实验中心机房系统防雷接地工程、生产中心机房系统防雷接地工程。第二条 工程承包范围2、1 承包方承担防雷工程的勘察设计、施工，

31、并提供防雷工程中所需的全部防雷器件及有关辅助材料（见预算清单）。第三条 防雷工程工期3、1 承包人承包工程由年月束，工程结束后三天之内通知甲方验收。第四条 防雷工程质量标准4、1 防雷工程勘察设计和施工质量标准符合建筑物防雷设计规范（gb 5005794：_x年版）、建筑物电子信息系统防雷技术规范（gb 50343_x）。第五条 防雷工程验收5、1 本工程的竣工验收可由甲方自行组织技术力量进行工程验收。也可由甲方邀请_市专业机构进行工程合格验收（相关验收费用由甲方承当，乙方可负责免费为甲方联系专业机构）。第六条 防雷工程造价6、1 合同预算总价款_。_元人民币整（人民币大写：_元整），其中：主

32、材费为_元人民币整，安装费用为_元人民币整，税金为_元人民币整。第七条 拨款和结算方法7、1 合同生效后3天内，发包人应向承包人支付工程总造价40%共计_元人民币作为定金（因承包方要购买主材料及辅料）。7、2 所有材料进施工场地后、工程竣工之前甲方应支付乙方工程款30%共计_元人民币至乙方账户。7、3 工程结束后甲方应在7个工作日内给预验收，验收合格后支付工程款20%共计_元人民币至乙方账户。并通知乙方开具税票。7、4 剩余10%工程款共计_元人民币作为工程质量保证金，本工程安全有效运行一年后甲方必须及时支付给乙方。第八条 双方责任8、1 甲方提供质量、安全、工期要求，并提供施工用电、用水和施

33、工场地。甲方在对工程验收时，发现乙方的防雷工程不合格，乙方必须立即无偿更换，直至达到甲方验收标准为止，由此给甲方造成的损失，由乙方承担。8、2 甲方指派_x负责与承包人联系，对防雷器件及有关辅助材料进行验收，对防雷工程勘察设计、施工的质量、进度进行监督检查。8、3 乙方指派_x负责与发包人联系，解决由承包人负责的各项事宜。8、4 严格按照图纸或作法说明进行施工，按照约定的竣工日期或顺延的工期竣工。8、5 乙方按施工图纸保质、保量按期完成全部工程的施工。施工除甲方应提供的材料外，其他所需器具、材料等费用由乙方自理，做好施工原始记录，汇集施工技术资料作为竣工文件移交甲方。乙方负责安全施工，若发生由

34、乙方引起的安全事故等，全部由乙方负责。第九条 质量保修范围和质量保证期9、1 防雷工程交付之日起三年内，承包方提供的防雷器件（见清单附件）出现质量问题或因雷击产生损坏，由承包方免费负责维修或更换，三年之后，提供有偿维修服务。9、2 本次防雷工程的防护范围包括：研发中心机房内设备防护、实验中心机房内设备防护、生产中心机房内设备防护。本防护范围内的所有受防雷保护设备实行全保，即受保护设备在五年之内出现受雷击而引起的设备损坏事件，由乙方承担设备损坏相应赔偿或维修。9、3 工程未经交付，发包人已经实际予以使用的，由此发生的质量问题及其他一切法律责任，由发包人承担。9、4 防雷工程中所使用的一切防雷器件，甲方不得擅自触摸、拆卸，否则责任自负。9、5 防雷工程交付使用后，若甲方需要更换或增设防雷保护对象，必须事先通知乙方，办理相关手续后，方可实施，否则由此引起的一切后果由甲方自行承担。第十条 违约责任10、1 发包人违约责任10、1、1 发包人未按照约定的时间和要求提供场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。10、1、2 因发包人的原因致使防雷工程中途停建、