2021年工程合同范文八篇【优选】

1、after walking on the muddy road, i dont know how long, im slowly tired and confused.通用参考模板（页眉可删）2021年工程合同范文八篇 工程合同 篇1依照中华人民共和国合同法及其它有关法律、行政法规，甲方将赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村公路建设项目施工发包给乙方，由乙方负责承包施工。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，明确双方的权利义务关系，经协商订立本合同。一、工程概况工程名称：赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村公路建设项目1、路基长5公里,路面宽3.5米，总计整修面积17500平

2、方米，中标价3万元。2、路面长5公里,路面沙化宽3.5米，厚15厘米，总计沙化面积17500平方米，中标价12万元。3、铺设涵洞4道，涵洞深3.5米，中标价2万元。工程内容：路基处理、沙面层、小桥涵、路肩培筑。二、工程承包范围承包范围：施工设计全部内容。三、工程价款及支付方式：合同价款金额合计(大写)：壹拾陆万元 (人民币)￥：16万元。工程价款按工程进度分期分批支付，工程验收合格后决算。甲方扣工程总价款的5%作为质量保证金，工程竣工无质量缺陷后付给乙方。四、双方的权利义务：1、由甲方提供图纸，乙方必须按图纸和公路改造工程技术规范的要求施工，乙方确保质量达到合格。 2、乙方必须在签订合同之日起

3、3日内开工。 3、甲方对乙方的施工有监督管理权，甲方按施工进度对乙方的施工进行验收，验收合格后，方可进行下一工序的施工。 4、未经甲方同意，乙方不得更换项目经理，否则，甲方有权终止合同。 5、乙方不得将工程项目转包，未经甲方同意不得分包。否则一经查实，甲方有权终止合同，同时不承担任何由此引发的法律责任。 6、乙方在施工过程中，确保施工安全。若出现工伤等安全事故，由乙方负责。若乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的，由乙方负责赔偿。7、甲方负责施工过程周边纠纷的协调处理。8、施工所需缴纳的各种税费由乙方承担。五、违约责任1、乙方必须按时竣工，否则，每超期一天，按1000元/天支付违约

4、金。 2、若乙方中途终止合同，则其前期施工的投入，甲方不予赔偿，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。 3、若甲方对工程质量进行验收不合格，需要返工、修复的，则乙方无条件返工、修复，直到达到要求的标准，其损失由乙方自负。 4、若甲方无故中途终止合同，给乙方造成损失的，由甲方负责赔偿乙方的损失。若工程质量达不到标准，需要返工、修复，而乙方不予返工、修复的，则甲方有权终止合同，解除承包关系，乙方的投入损失自负，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。六、合同工期：开工日期：_年9月25日竣工日期：_年11月25日合同工期总日历天数60天。七、质量标准工程质量标准：合格。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工

5、、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：_年4月18日合同订立地点：天祝县赛什斯镇本合同双方约定签字盖章后生效。工程合同 篇2发包人：承包人：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：_市_级水电站技改工程工程地点：_市_镇 村工程内容：水电站厂房技术改造土建工程二、工程承包范围厂房钢筋混凝土屋面拆除，水轮发电机组拆除，厂房下部混凝土局部拆除，厂房下部

6、结构尾水室、蜗室、水轮机层、发电站层钢筋混凝土浇筑及其相应的临时工程。三、合同工期开工日期：二o_年十二月三日第一台机组混凝土结构定于二o_年一月三十日浇筑结束;第二台机组混凝土结构定于二o_年二月二十三日动工，二o_年四月二十三日浇筑完工。二o_年五月二十日提交第二台水轮发电机组安装工程面。合同工期总日历天数为159天。四、质量标准：合格，争创优良五、合同价款：贰拾点陆万元(主体工程预算价)。六、执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同(gf-1999-0201)中通用条款相关规定。七、本合同专用条款1、执行水利、水电行业现行的设计、施工及验收规范、规程标准。2、执

7、行省、市建筑法规的相关规定。八、发包人工作1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。2、动工前提供施工所需的水、电，管、线接至施工现场50m之内。施工期中不间断供水、供电。3、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。提供生活水、电供应。九、承包人工作1、进场后一周内提交施工组织设计，逐月提供建设计划报表。2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。发包人承担费用。3、负责1#、2#机组之间施工隔墙构筑和拆除，运行机组保护棚架的搭设和拆除。发包人承担费用。十、材料所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、

8、保管、使用。材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。十一、质量和验收1、中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后，必须作隐蔽工程验收，厂房旧屋顶拆除结束后，作中间验收。凡中间验收和隐蔽工程验收项目必须合格签证后方能进行下一施工程序工作。十二、安全施工承包人按水利水电工程安全施工规程施工，安全事故按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担责任和所发生的费用。十三、合同价款及支付1、按设计预算单价作为合同单价结算基数。2、人工费补贴：按实际计量的人工工日数，发包人每工日补贴10元。3、材料费价差：按实际计量计算材料用量，计算实

9、际发生价扣除预算价，等于材料价差，计算材料价差金额及其税金，由发包人支付承包人。机械用油差也参照此规定执行。十四、工程预付款合同签订后，发包人支付伍万元工程预付款给承我人，用作进场人员调进、临时工程材料准备、部份工程材料准备和施工机械配备等项工作费用。此预付款在第一台机组完工结算时扣回。十五、进度工程款支付每月25日进度工程计量。承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申报表，发包人在次月5日前支付90%进度款给承包人。十六、完工结算完工验收合格后，发包人颁发工程移交证书给承包人，承包人报送工程完工结算申请书，发包在一月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额给承包人。十七、质量保修金完工结算总

10、价的3%扣作工程质量保修金，保修期壹年。保修期满后半月内结算保修金。十八、违约、索赔、争议按建筑工程合同的通用条款相关规定执行。十九、本合同经双方签字生效，工程质量保修金结算后失效。二十、未尽事宜，双方另行协商。二十一、本合同一式4份，双方各执2份。发包人：承包人：住所：代表：电话：签订日期：工程合同 篇3甲方：乙方：兹因甲方 项目建设需要购买乙方免漆套装门，双方在平等自愿、协商一致的基础上，达成以下合同条款，供双方共同遵守。一、 订购产品内容及价格（型号以乙方出厂型号为准）注：1、以上产品数量，结算时以实际安装数量计算，单价不含税金、运输费及安装费等全部费用。2、产品的质量要求：符合国家及行

11、业最新标准二、送货时间甲方必须提前30天告知乙方，所需免漆套装门的型号、数量和货物到达工地时间，以利于乙方安排生产。乙方应在通知所要求的时间内送达。三、送货地点：四、运输方式： 由乙方负责运输至工地五、安装与验收方式（1）乙方产品运到甲方工地后，甲方先对乙方产品的数量、质量、外观等进行验收，并出具数量验收单给乙方。（2）由乙方负责产品安装，甲方及监理方在乙方产品安装完成后组织竣工验收（若分批安装，则分批验收）。（3）乙方产品进场施工，甲方负责免费提供用电、灌浆等基本的安装条件来保证乙方的安装进度（若有货梯，则免费提供给乙方搬运之用）。（4）乙方安装施工期间应遵守现场管理秩序，做到安全文明施工。

12、如发生安全责任事故，概由乙方自行承担。因乙方施工违反施工管理、行政管理等原因致使甲方遭受经济损失的，由乙方承担。六：产品保修产品保修期为壹年，自甲方验收合格之日起计算。保修期内乙方免费维修，如超期未上门的甲方可另行委托第三方维修。期满后乙方提供完善的售后服务。七、付款方式（1）合同签订，10日内支付合同总价款的 %；（2）安装完成，验收合格后15日内支付合同总价款的 %；八、违约责任（1）乙方所提供的门的种类、规格、型号、颜色及数量等不符合规定的，应在甲方提出书面异议之日起7日内负责调换，并承担因此而产生的一切费用。（2）若乙方在产品运输及装卸过程中有损坏或遗漏的，或在安装过程中造成产品损坏或

13、遗漏的，责任由乙方自行承担。（3）在产品安装完毕至业主入住前，若因甲方原因造成产品零配件丢失或损坏的，由乙方收取配件成本费并提供免费服务。若因乙方原因造成零配件损坏或丢失的，则由乙方负责补上并承担因此产生的费用。（4）若乙方产品安装后出现色差，则由乙方负责调换。九、经双方协商一致的补充条款同本合同具有同等效力。十、若甲、乙双方在执行合同过程中发生争议，双方可协商解决，协商不成可向合同签订地所在法院提起诉讼。十一、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，该合同自双方签印之日起生效，到工程款结清时失效。甲方（印章）：乙方（印章）：法定代表人（签名）：法定代表人（签名）：签订日期： 年月 日工程合同 篇4

14、甲方：乙方：甲方委托乙方承担 水利用、污水回送专用管线规划设计项目 的管道工程规划设计，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。第一条、本合同签订依据1、中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建设工程勘察设计市场管理规定。2、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。3、建设工程批准文件。第二条、本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容名称： 水利用、污水回送专用管线规划设计项目工程地点为:从先污水处理厂开始下穿高速公路至北周公路太阳能发电厂南端，沿北周公路西侧向北至甲方，自来水从东环路与北一环路交叉路口垃圾中转站接入，沿东环路至北周公路下穿高速公路后与中水利用、污水回送专用管线汇

15、集并排铺设至甲方。具体详见附件一项目示意图。设计内容：乙方应严格执行部、省、集团等相关工程规划标准、设计规范及甲方对工程设计的特殊要求，完成甲方水利用、污水回送及自来水专用管线建设的现场测绘及施工设计。第三条、设计进度1、 根据“设计委托书”中规定的时间要求，完成规定的设计内容（经过相关部门审查合格的3套完整施工设计图）。2、 设计文件交付时间：20_年 月 日前。第四条、合同价款1、本合同规划、使用设计费合计为 元（大写： ），上述费用已经包含乙方所有费用，费用为含税金价格，乙方不得另行要求其他费用。2、支付办法：施工设计通过会审、设计图纸交付后，乙方开具全额增值税发票后30个工作日内甲方支

16、付设计费的100%。第五条、双方责任1、甲方责任1.1、甲方向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。1.2、甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。1.3、签订本合同作为乙方设计开工的标志。1.4、甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得乙方同意，不得严重背离合理设计周期。1.5、甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作便利。2、乙方责任2.1、乙方应按国家规定和有

17、关技术规范、标准进行设计，按本合同规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件，并对提交的设计文件的质量负责。2.2、设计合理使用年限为50年。2.3、负责对设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。2.4、乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向甲方支付赔偿金。2.5、由于乙方原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。2.6、合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还甲方的合同设计费金额。2.7、乙方交付设计文件后，按规定参加有关部门的设

18、计审查，并根据审查结论负责有关内容做必要调整补充。工程合同 篇5甲方（聘用单位）：乙方（受聘人）：根据中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法和国家和省的有关规定，甲乙双方按照合法、公平、平等自愿、协商一致的原则，签订本合同。一、劳动合同期限合同期从起至完毕时止。二、工作内容和工作地点1、乙方的岗位职务为2、乙方的工作地点为三、工作时间和休息休假3、乙方每天工作上下班时间与建筑工人工作时间同步，不得无故迟到旷工。4、凡是建筑工人上工的日子，乙方都要到现场进行施工管理。5、甲方因生产（工作）需要可以延长工作时间，乙方不得拒绝，不得提出额外补偿。6、乙方不享受任何法定节假日。甲方停工时间视作

19、为乙方假休日，并按本合同约定的工资标准支付工资。四、劳动报酬1、乙方正常工作时间的工资为人民币元/月。2、该工资已包括乙方的各种绩效薪酬、奖金、津贴、补贴。3、工资必须以货币形式支付，不得以实物及有价证劵替代货币支付。4、甲方每月日发放当月工资。如遇法定休假日或休息日，则提前到最近的工作日支付。5、乙方延长工作时间或者在双休日、法定节假日上班的，不支付加班工资，也不安排补休。五、社会保险和福利待遇1、临时合同期内，甲方不为乙方办理参加养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险的手续。只办理意外伤害保险。2、乙方患病或非因公负伤，甲方不给于医疗待遇，医疗期间内不支付病假工资。六、劳动保护、劳动条件和

20、职业危害防护1、甲方按国家和省有关劳动保护规定提供符合国家劳动卫生标准的劳动作业场所，切实保护乙方在生产工作中的安全和健康。2、乙方有权拒绝甲方的违章指挥、强令冒险作业，对甲方及其管理人员漠视乙方生命安全和身体健康的行为，有权对甲方提出批判并向有关部门检举、控告。3、乙方因工负伤或者因工死亡的，甲方应按照政策予以补偿。七、权利和义务：因乙方责任造成施工错误，带来经济损失的，视具体情况由乙方承担赔偿责任、因赔偿引起的纠纷由仲裁机构仲裁解决。八、合同的变更甲乙双方经协商一致，可以变更本合同，并办理书面变更手续。变更后的劳动合同文本由甲乙双方各执一份。九、合同的解除与终止（一）解除1、经甲乙双方协商

21、一致，本合同可以解除。2、有以下情形之一的，甲方可以解除本合同：a、乙方严重违反甲方规章制度的；b、乙方严重失职、营私舞弊，对甲方造成重大损害的；c、乙方同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成甲方的工作任务造成严重影响，或者经甲方提出，拒不改正的；d、乙方患病或非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事本合同约定的工作；3、有下列情形之一的，乙方可以解除本合同：a、甲方未及时足额支付劳动报酬的；b、甲方的规章制度违反法律、法规规定，损害乙方权益的；c、甲方违反法律、行政法规强制性规定，致使本合同无效的；d、法律、行政法规规定乙方可以解除劳动合同的其他情形。乙方解除本合同，应当提前10日以书面形式通

22、知甲方。（二）终止本合同期满或法定终止条件出现，本合同即行终止。九、调解与仲裁双方履行本合同如发生争议，可先协商解决；不愿协商或协商不成的，可以向甲方劳动争议调解机构申请调解。甲方（盖章）乙方（签字）代表（签字）签约时间：年月日签约时间：年月日工程合同 篇6发包人： (以下简称甲方)承包人： (以下简称乙方)经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。一、工程项目1、 工程名称：归西村混凝土道路2、 工程地点：归村西村3、 承包范围：350米混凝土道路4、 承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。5、 合同价款：合同总价款15万元。二、 技术

23、要求1、路面为18cm厚c25水泥混凝土路面，宽3.5米。2、 18cm厚3:7灰土垫层。三、 施工及质量要求1、路基处理在原有路基的基础上，对高低不平路段，采用推土机或装载机整平，并清除地表杂草，然后用压路机压实。2、严格控制路面材料质量，垫层必须夯实，否则返工。四、 双方权利和义务1、发包人主要工作：负责场地三通一平;2、承包人主要工作：负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。五、工程价款的支付工程竣工拔工程总造价的98%。工程质量保证金为总造价的2%，质保期一年，质

24、保期自竣工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。六、安全文明施工承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。甲方： 乙方：20_年4月16日甲方：乙方 ：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。工程合同 篇71.下列属

25、于要约的是( )。a.招标公告b.投标书c.寄送的价目表d.招股说明书答案b2.要约人要撤销要约，撤销要约通知应在( )到达对方。a.要约到达对方之前b.对方发出承诺之前c.对方承诺要达要约人之前d.对方承诺生效之后答案b3.如果法律和当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时，( )日合同成立。a.要约生效b.承诺生效c.双方当事人签字或者盖章d.附生效期限的合同期限界至答案b4.关于无效合同，下列说法错误的是( )。a.违反了法律规定的条件b.自订立起就没有法律效力c.不受到法律保护d.自宣布无效之日起无效答案d5.合同可变更、撤销的前提是( )。a.损害国家利益b.违反法规c.当事人提

26、出请求d.当事人一方违约答案c6.下列关于当事人分立或合并后对合同效力的影响错误的是( )。a.不影响合同的效力b.合同的权利与义务由合并后的新法人或组织继承，仍有效c.分立的当事人应及时通知对方，并告知合同权利与义务的继承人d.部分影响合同的效力答案d7.a公司欠银行贷款200万元，现该公司将一部分资产分离出去，另成立b公司。对于公司分立后这笔债务的清偿责任问题，存在以下意见，其中正确的是()。a.应当由a公司承担清偿责任b.应当由b公司承担清偿责任c.应当由a公司和b公司承担连带责任d.a公司和b公司均不再承担清偿责任答案c8.合同履行的前提和依据是( )。a.有效的合同b.合同法c.诚实

27、信用原则d.合同生效答案a9.履行地点不明确的，交付不动产时，应在( )履行。a.不动产所在地b.不动产承包人所在地c.不动产发包人所在地d.双方约定地答案a10.按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动，则( )。a.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行b.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行c.无论上涨还是下降均按新价格执行d.无论上涨还是下降均按原合同价执行答案d11.下列又称为不安抗辩权的是( )。a.同时履行抗辩权b.先履行抗辩权c.后履行抗辩权d.不履行抗辩权答案b12.施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这时发包人

28、可行使()。a.同时履行抗辩权b.代位权c.撤销权d.不安抗辩权答案d13.因债务人无偿转移财产，对债权人造成损害，债权人可行使的撤销权是指( )。a.单方宣布合同终止b.请求政府行使主管部门授予撤销权c.请求法院撤销债务人行为d.请求法院或仲裁机构撤销债务人行为答案c14.关于合同变更下列说法错误的是( )。a.协商一致是必要条件b.仅指合同内容的变更c.一定条件下可变更主体d.合同的变更一般不涉及已履行的内容答案c15.关于合同转让，下列说法错误的是( )。a.转让合同权利、义务约定不明确的，视为未转让b.只可转让权利，不可转让义务c.一般采用书面形式签订转让合同d.可以将权利和义务一并转让答案b16.债权人决定将其债权债务一并转让给第三人时，( )。a.须经对方同意b.无须经对方同意，但应通知对方c.无须经对方同意，也不必通知对方d.须经对方同意，但要办理公证答案a17.关于违约责任，说法错误的是( )。a.违约产生的后果，应等到合同义务全部履行后才追究违约方的责任b.双方违约的，各自承担相应责任c.表现形式包括不履行与不适当履行d.对预期违约的，当事人也应当承担相应责任答案a18.承担违约责任的条件是采用( )。a.严格责任原则b.限制责任原则c.公平