2021年工程工程合同合集9篇

1、what are you afraid of starting from a low starting point, the big deal is to redouble your efforts.同学互助一起进步（页眉可删）2021年工程工程合同合集9篇 工程工程合同 篇1委托方：_(甲方) 开户银行：_(乙方)建设单位：_(丙方)根据建设部、财政部建质20_7号和建设厅、财政厅建管20_46号文件精神，为加强_市建设工程“质量保证金”管理，落实工程在质量缺陷责任期的维修保养责任。经三方协商，甲方委托乙方为丙方在建设工程竣工验收时设立建设工程“质量保证金”专户。为明确三方责任和义务，由三方

2、共同签署“建设工程质量保证金管理协议”如下：1.甲方委托乙方为丙方开设建设工程“质量保证金”专户，丙方按施工合同中保证金约定条款将“质量保证金”，存入乙方，乙方为建设项目设立“质量保证金”专户，并在交款通知单回执上签章。2.丙方交存的“质量保证金”只能用于工程维修及工程缺陷责任期满后返还工程承包单位，不得挪作他用。3.建设工程出现质量缺陷问题，如原责任单位在规定的时间内不能履行维修职责，甲方委托具有相应资质的单位进行维修的，实际发生的费用可以从“质量保证金”中支付，乙方接到甲方书面通知后方可向维修单位支付维修金。4.工程达到缺陷期满，并确定该工程有关保修项目确实不存在质量缺陷，丙方在承包单位提

3、出的“质量保证金”返还申请上签署同意意见，提交甲方一份。乙方必须接到甲方出具“质量保证金”返还书面通知，才可将“质量保证金”拨付工程承包单位。5.乙方未接到甲方出具“质量保证金”返还或支付工程维修金书面通知，擅自返还或挪用“质量保证金”的，乙方负责由此引起的所有法律责任。6.本协议未竟事宜，按_文件和相关法律法规办理。7.本协议一式3份，甲、乙、丙三方各执一份，经三方签字盖章后生效。甲方(签章)：_ 乙方(签章)：_年_月_日 _年_月_日签订地点：_ 签订地点：_丙方(签章)：_年_月_日签订地点：_附件：建设工程项目“质量保证金”开户通知书(回执)根据建设部、财政部建质20_7号和建设厅、

4、财政厅建管20_46号文件精神，_建设的_项目在你行设立“保证金”专户，“保证金”的使用必须经我站出具书面通知方可使用。应交存_元“保证金”。开户行：_(盖章)专户帐号：_经办人：_(签字)_年_月_日工程工程合同 篇2甲方（发包人）：_法人执照号码：_法定代表人：_委托代理人：_身份证号：_联系电话：_乙方（承包人）：_营业执照号码：_法定代表人：_委托代理人：_身份证号：_联系电话：_行业准入证号码：_工程设计师：_身份证号：_施工负责人：_身份证号：_丙方：_社团登记证号码：_法定代表人：_联系电话：_委托代理人：_身份证号：_合同签订_根据中华人民共和国合同法、住宅室内装饰装修管理办法

5、（建设部第110号令）及其它有关法律、法规，结合室内装饰装修工程的特点，三方在平等、自愿、友好协商的基础上，就甲方装饰装修工程的有关事宜，达成以下协议：第一条 工程概况1.1 施工地点：_.1.2 工程装饰装修面积：_.1.3 工程户型（以房管局登记备案为准）：_.1.4 施工内容及做法（见附件1：广东省室内装饰装修工程施工合同施工项目确认表、附件2：广东省室内装饰装修工程施工合同工程内容和做法一览表及附件3：广东省室内装饰装修工程施工合同工程施工图纸）。1.5 工程承包方式，经商定采取下列第_种方式：（1）乙方（承包人）包工、包全部材料（见附件4：广东省室内装饰装修工程施工合同承包人提供装饰

6、装修材料、设备明细表）；（2）乙方（承包人）包工、包部分材料，甲方（发包人）提供其余部分材料（见附件4及附件5：广东省室内装饰装修工程施工合同发包人提供材料、设备明细表）；（3）乙方（承包人）包工、甲方（发包人）提供全部材料（见附件5）。1.6 工程期限：开工日期：_年_月_日；竣工日期：_年_月_日。1.7 工程款：本合同工程造价为人民币_元，金额大写：_（见附件6：广东省室内装饰装修工程施工合同工程报价单）。若变更施工内容或材料等，变更部份对应的工程款按实际发生另计。第二条 工程质量标准2.1 本工程质量执行国家标准gb50096-1999住宅设计规范、gb50327-20_住宅装饰装修工

7、程施工规范、gb50210-20_建筑装饰装修工程质量验收规范等相关国家和行业标准。2.2 装修室内环境污染控制应严格执行gb50325-20_民用建筑工程室内环境污染控制规范等相关国家、行业和地方标准。2.3 其它约定标准（在“是”或“否”对应的“”中打“”或填写其它标准）：（1）gb/t18883-20_室内空气质量标准是否执行；（2）_.第三条 丙方的责任3.1 根据甲方的需要，负责组织不少于_家具备资质的装饰装修设计和施工单位为甲方进行工程方案的设计与工程报价，供甲方择优选择；若甲方对以上丙方组织的设计和施工单位均不满意时，丙方有义务再次组织新的设计和施工单位与甲方接洽。在甲方与设计施

8、工单位接洽过程中，丙方可向甲方提供中立的免费咨询服务，以协助甲方挑选实用、符合甲方需求的设计和施工方案，并在可能的情况下，争取设计施工单位的免费设计。甲方亦可另寻设计单位或自带设计方案。由甲方与设计单位签订广东省室内装饰装修工程委托设计合同，约定具体事宜。3.2 根据甲方的需要，组织材料供应商为甲方配售建筑装饰材料，同时组织具备资质的检测实验室对以上材料进行免费验收，确保达到相关国家标准的要求。甲方亦可自行选购材料，并选择丙方组织的检测实验室进行有偿验收。材料验收单位为_，具体可参见广东省室内装饰装修工程材料委托验收合同（合同编号：_）。3.3 根据甲方的需要，组织具备资质的工程监理单位有偿为

9、甲方作工程投资、质量、进度等方面的监理和验收服务。由监理单位与甲方签订广东省室内装饰装修工程委托监理合同，约定具体事宜。工程监理单位为_，具体可参见广东省室内装饰装修工程委托监理合同（合同编号：_）。3.4 根据甲方的需要，在本工程竣工后，组织具备资质的检测实验室对室内环境质量进行有偿检测验收，以确保达到gb50325-20_民用建筑工程室内环境污染控制规范及其它约定标准的要求。丙方保证其所组织的检测实验室检测收费不高于市场平均价。由环境检测验收单位与甲方签订广东省室内装饰装修工程室内环境检测委托合同，约定具体事宜。环境检测单位为_，具体可参见广东省室内装饰装修工程室内环境检测委托合同（合同编

10、号：_）。3.5 对检测验收室内环境质量不合格的项目，丙方应督促乙方进行治理或返工，直至达标为止。3.6 合理监控工程款，向甲方保证工程款的安全；在乙方顺利履行职责时，按约定及时向乙方出示同意拨款证明材料；工程款有结余时，及时同意甲方取走工程结余款。在施工项目变更时，负责督促甲方补交增加项目对应的工程款或保证甲方能取回剩余的工程款。在甲乙两方出现纠纷、甲乙两方尚未对纠纷达成统一意见并提供有效书面材料时，不得同意甲方提走剩余的工程款（具体可参见4.1款）。3.7 负责与合同有关事项的组织协调工作。当甲方委托丙方组织相关建材配售、工程监理及环境监测单位或委托丙方组织工程验收时，丙方应及时履行职责，

11、以不影响工期为准。因丙方原因造成工程延期的，责任由丙方承担。第四条 甲方责任4.1 本合同签定后_日内，甲方需将全部工程款项存缴于丙方指定的特约帐户，并由甲方和丙方共同监管和发放。每次提款需由甲丙双方出具书面认可，甲方或丙方无权单方面提取款项。若甲方委托乙方购买材料，则乙方购买材料对应的款项属本工程款的一部分，应一同缴存于以上特约帐户。若变更施工，增加工程对应的材料和施工等费用款项应一同缴存于以上特约帐户；但若精简工程，除非另有约定，减少施工所对应的费用款项不得提前从该特约帐户提出，须等工程完工后再返还甲方。本工程款项特约帐户为：开户名：_开户行：_帐号：_4.2 开工前_天，为乙方入场施工创

12、造条件，并进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采用保护措施。若甲方自带设计方案，在现场交底前还应向乙方提供经确认的施工图纸或施工说明文件_份。4.3 向乙方提供施工所需水、电等设备，并说明使用注意事项，水电费用由_方承担。负责办理施工所涉及的各种申请、批文等手续及应当由甲方支付的相关费用。4.4 遵守物业管理的各项规章制度，并负责协调乙方施工人员与邻里之间的关系。4.5 甲方不得有下列行为：（1）随意改动房屋主体和承重结构。（2）在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸，拆除连接阳台门窗的墙体。（3）在室内铺贴一厘米以上石材、砌筑墙体

13、、增加楼地面荷载。（4）破坏厨房、厕所地面防水层和拆改热、暖、燃气管道设施。（5）强令承包人违章作业施工的其它行为。4.6 凡涉及4.5款所列内容的，甲方应当向房屋管理部门提出申请，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位对改动方案的安全使用性进行审定并出具书面证明，再由房管部门批准。4.7 施工期间甲方仍需部分使用该居室的，甲方则应当负责配合乙方做好保卫及消防工作。4.8 指派_为甲方驻工地代表（如有需要），负责合同履行和对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记、签证手续和其他事宜。甲方驻工地代表所签署的文件应视为甲方对有关事宜的确认。发包人：_置业有限公司承包人：经过邀请招标，

14、发包人确定 所有空填全 为阳光海岸别墅项目路基工程施工单位。依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。一、 工程项目1.1 工程名称：_道路工程1.2 工程地点：位于_市_区，莘奉金公路以西，团结塘路以南，金汇塘路以北地块1.3 承包范围：总平面图中 标段所示道路路基工程（包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟）1.4 承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。1.5 合同价款：合同总价（暂定） 元 单价 （综合单价包干）大 写 元1.8 质量标准：合

15、格。1.9 工 期：工程总日历工期 天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。二、技术标准及图纸2.1 图纸2.1发包人提供：2.2 技术标准：2.2.1 执行工程施工质量验收规范及现行国家、_市相关技术标准、规范；2.2.2 质量评定执行相关质量检验评定标准。所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。三、双方权利和义务3.1 发包人的权利和义务3.1.1 发包人委派的业主代表：姓名： 职务：3.1.2 监理单位及委派的工程师：监理单位：姓名： 职务：职权：对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。3.1.3发包人主要工作：3.1.3

16、.1 负责场地三通一平；3.1.3.2确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人并进行现场交验；3.1.3.3 提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料；3.1.3.4负责组织承包人和设计单位及有关部门参加施工图纸会审工作，并作好各方签署的交底会审纪要；3.1.3.5进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序；3.1.3.6按合同约定支付工程款。3.2 承包人的权利和义务3.2.1 项目经理姓名： 职务：项目经理代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。3.2.2承包人主要工作：3.2.2.1本合同签订后收到发包方通知 2 天内，承包人进场完成施工准备。3.2.2.2严格按照发包人提供的施工图进

17、行施工，不得擅自更改设计要求及工程内容。3.2.2.3 负责编制施工组织计划、工程进度计划、用电计划，并报送发包人及监理单位审核批准；3.2.2.4 负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用；3.2.2.5做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合发包人和监理单位进行质量检查；3.2.2.6工程竣工验收后2周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料；3.2.2.7发包人在招标文件中提出的，承包人在投标文件中认可且与本合同不矛盾的其他工作。3.2.2.8负责所施工工程的验收通过，并保证相关部

18、门的开通。立协议单位甲方：_(以下简称_)乙方：_一、工程名称：_二、工程地点：_三、承包形式：包工包料四、工程内容_五、工程造价本工程合同预算价为_元。双方自正式签订协议日期起，甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款_元，在进行开工时再付工程预付款_元。待工程竣工验收后按工程决算书结清，金额多退少补。六、双方责任1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据

19、。3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责，做好施工质量监督及隐蔽工程验收。4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。七、双方-致同意于工程委托合同签订甲方土建设验收合格后_月内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及返工等损失，由乙方负责。八、安全质量措施费，250kya及以下为伍百元，315kva及以上为壹仟元，1000kva及以上为_(大写)元。变压器油化试验费每台_(大写)元。设备运输采保费按行业规定以设备费的1.5%计取，设计费按勘察设计费用规定收取，

20、变压器验收费按2元/kva计取(编入决算书)。九、设备材料供应办法，为了工程进度，工程所需设备材料由甲方委托乙方供应，工程设备材料需具备合格证(编入决算书)。十、在工程竣工前五天，乙方通知甲方验收，甲方接到通知后及时组织有关人员参加验收，不得无故拖延。十一、争议的处理1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_种方式解决：(1)提交_仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。十二、本协议一式四份，甲方执壹份，乙方执叁份，每份具有同等效用。十三、 本协议自双方签章日起生效，竣工结算后，同

21、时失效。甲方(签章)：_ 乙方(签章)：_法定代表人(签章)：_ 法定代表人(签章)：_委托代表：_ 委托代表：_开户银行：_ 开户银行：_帐号：_ 帐号：_电话：_ 电话：_签订时间：_年_月_日 签订时间： _年_月_日协议签订地：_ 协议签订地：_工程工程合同 篇3甲方（发包方）：委托代理人：乙方（承包方）：委托代理人：依照中华人民共和国合同法、建设工程质量管理条例及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，乙方承揽甲方安装工程，经双方友好协商达成共识，签订本合同。一、工程概况：工程名称：工程地点：二、工程范围：三、材质要求：四、技术要求：五、工程说明：六、施工方式：包工包料

22、，预留端口符合相关技术要求。七、工程质量及要求1、本工程质量必须达到供电部门优良工程标准。2、材料供应（1）本安装工程中所需的主要材料、主要部件和设备，由乙方自行购买，但质量必须符合合同要求和现行国家标准。（2）乙方应按照工程设计要求和国家规定的有关技术标准采购材料；所购的材料乙方必须提供合格证、化验单等有关证明文件，并对材料质量负责。（3）乙方所使用的材料应确保无假冒伪劣产品，否则，乙方承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。八、工程工期1、准备工期：_个日历天。2、安装工期：_个日历天。3、制作工期自合同预付款支付之日起计算。安装开始时间由甲方提前3天通知乙方，乙方必须在规定时间到达施工

23、现场，开始施工。因天气不可抗拒因素工期相应顺延。九、工程价款与支付方式1、工程总价：_元整。大写_。2、本工程所有款项采用银行承兑方式支付。3、合同生效后，甲方一次性支付合同总价款的95%作为预付工程款，剩余5%作为质保金，验收合格经确认无质量问题，乙方出具同价款真实有效的增值税发票后付清余款。十、工程验收1、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向供电部门和甲方提供完整竣工资料，并组织验收，依通过电力部门验收为准，但违法违规通过验收的除外。2、验收不合格的部分，乙方应采取修理、更换等补救措施。若工程达不到合同要求，但不影响正常使用，可采取折价措施。若工程难以实现合同目的，乙方

24、除退还甲方已支付的工程款外，还应赔偿甲方相应损失。十一、工程质保期1、工程质保期为_年，自工程竣工验收合格之日起计算。质保期内乙方免费维修及更换配件（因甲方操作或使用不当造成损坏除外）。2、合同质保期满后的维修，由甲方购置材料，乙方负责维修、更换，发生费用由双方协商解决。十二、双方责任1、甲方（1）负责施工场地及场外线路通道的赔青、协调工作，满足安装施工条件。（2）派驻现场工程师对工程进度、工程质量进行监督。（3）负责用电前的（用电协议、调度管理协议、用电合同、用电储蓄）四项手续办理。2、乙方（1）合同签订后3日内乙方应根据施工要求，与其他专业沟通做好预埋及施工指导工作。（2）负责施工场地的临

25、时生活设施安排，材料进入工地后负责卸车和保管。（3）在施工中乙方应经常进行安全施工教育，若发生工伤事故，由乙方自行负责。（4）及时向甲方提供开工通知书、施工进度表、竣工验收资料。（5）现场工程材料和安装的设备在交付甲方使用之前负责保管，并清理好场地。（6）按照有关规定提供竣工验收资料，办理竣工验收报告，并承担验收所发生的一切费用。（7）工程完工后免费对甲方的相关技术人员进行培训。（8）协助甲方办理用电前的（用电协议、调度管理协议、用电合同、用电储蓄）四项手续。十三、违约责任1、因乙方的原因，工程延期交工，每日向甲方赔偿工程总造价万分之五的逾期违约金。2、其他违约本合同有约定的依照约定，无约定的

26、按合同法执行，违约方承担对方的经济损失。十四、合同争议的解决方式凡有关本合同或执行本合同而发生的一切争执，应通过友好协商解决。如不能解决，双方同意通过_仲裁委员会进行仲裁。该仲裁委员会作出的裁决是最终的，甲乙双方均应受其约束，任何一方不得向法院或其它机关申请变更，除非仲裁委员会指定。仲裁费由败诉方承担。十五、附则1、本合同双方签字盖章后生效。2、本合同一式_份，乙方_份，甲方_份。3、本合同履行地点：_。甲方：（公章）委托代理人：_年_月_日乙方：（公章）委托代理人：_年_月_日工程工程合同 篇4甲乙双方经平等协商，就甲方委托乙方打井施工事宜达成如下条款：一、工程地点：校门房旁二、工期要求：施

27、工工期为20_年12月20 日至20_年 12 月25 日，日历天数5 天。三、工程项目及相关要求：1、施工项目：水井一眼，成井实际深度视地下水位情况而定。2、井管规格：内径90cm、外径100cm、，保证潜水泵及维修人员上下畅通。3、井堡要求：必须达到坚固、表面光滑。4. 水深要求：60cm四、工程价款：1、打井深6米以内1800元，如超50厘米以下不另收工价，()超50厘米以上按每米人工价300元支付，总价款以实际打井深度(下管米数)计算为准。2、工程总价款为甲方应付给乙方的费用，含工程辅助材料费、人工费、运杂费等全部费用，此外，甲方不再向乙方支付任何费用。五、付款方式：工程结束经甲方验收

28、合格后，甲方支付乙方总价款的90%，预留总价款的10%作为质量保证金，待一年后付清。六、甲方承担的义务：1、及时整理出施工所需场地。2、保证施工所需的水电供应，并承担此项费用。七、乙方承担的义务：1、负责勘探工作和打井所需的相关设施。2、保证安全施工，如因违反操作规程等原因造成人员伤亡等一切事故，由乙方负全部责任。3、洗井、清淤后，保证井深不小于7米。并协助学校将挖出的土方填于操场的沙坑内。4、因质量问题造成废井、塌陷、不出水或出水不达标等，由甲方按每米100元支付人工费，但另选址打井，工价同前，由乙方负责及时修复。5、井使用后一年(质保期)内发生质量及技术问题，乙方负责维修、解决。6、除甲方

29、应承担的二款义务外，未列入本合同的其它本工程事宜皆由乙方负责。八、本合同未尽事宜，双方可另行签订补充合同，与本合同具有同等效力。九、本合同一式二份，双方各执一份，签订之日起生效。甲方： 乙方：本合同签订日期：年 月 日工程工程合同 篇5发包人(全称)： (以下简称甲方) 承包人(全称)：(以下简称乙方)甲乙双方经友好协商，甲方委托乙方进行平顶山开元小区项目室外市政管工程施工，根据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法及有关规定，并结合本工程具体，经甲乙双方洽商达成如下协议，双方共同遵守。一、工程概况1、工程名称：平顶山开元小区项目室外市政管工程2、工程地点：平顶山市新城区3、工程范围：设计

30、图纸范围内的全部工作内容(若图纸变更必须经经甲方确认)。4、本工程承包方式为包工包料、包质量、包安全，包验收以及所有相关主管部门报批手续。5、工程施工主要内容：钢筋砼检查井3座、直埋管道段土方工程、管道安装等设计图纸内的所有内容。二、工期1、工程工期：乙方完成报批手续后进场施工，于20_年9月10日前开工，工期65天(因甲方原因导致无法正常施工或验收，工期相应顺延)。2、乙方完工后通知甲方验收，甲方接到乙方通知后，5天内组织相关部门进行验收，并提供书面的验收报告。三、工程质量1、乙方应严格遵守国家及地方的有关标准及规范，按照施工图纸设计要求精心组织施工，工程质量应达国家或专业质量检验评定标准规

31、定。2、本工程质量达到合格。四、合同价款及支付方式1、本工程合同包干总造价为人民币伍拾玖万柒仟元整(小写：590000元)。总价款含材料费、辅材费、运输费、安装费、机械费、管理费、税金等一切工程施工、验收等过程所发生的费用。无论如何，乙方均不(包括数量以及漏项)向甲方提出 - 1 -24小时内向甲方代表通报受害情况，甲、乙双方应及时协商解决。2、本合同履行过程中根据合同发生的会议纪要、签证、各种通知文件、委托、证书以及补充合同等书面形式资料均应作为合同条款补充内容以组成部份，与合同条款具有同等法律效力。本合同书经双方代表签字并加盖公章后生效。保修期满后并结清尾款后失效。3、本合同自甲乙双方签字

32、盖章后生效。本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。甲方：乙方：(公章)年月日：工程工程合同 篇6建设单位:(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法及相关法律、法规，结合本工程具体情况，甲乙双方在平等互利的基础上，遵循平等、自愿、公平及诚信的原则，经友好协商，达成如下协议:一、工程概况1、工程名称：临清豪翰商贸城一期10kv配电工程施工2、工程地点：新华路与纬八路交汇处西北角二、承包方式及范围承包方式：包设计、包人工、包该工程所有设备安装材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包检验、包调试、包验收合格备案和送电、包售后维修。 承包范围：1、供电系统设计。

33、2、所有安装设备材料的采购、运输及保管;高压分接箱、组合式箱变的制作、组装及出厂检验;3、供电系统施工:龙山路过路150顶管100米;从10kv1013南华线9号杆t接线夹经甲方高压电缆分接箱至末端3台630kva箱变的所有设备材料的运输、安装、检验及调试;挂表送电等。其中临清豪翰商贸城一期23#楼北侧1台630kva的箱变及电缆施工属于改线工程，乙方只负责电缆施工、接线、调试送电。4、整理工程施工验收资料5、协调与供电部门的关系，办理施工验收手续。三、工期20_年7月15日至20_年8月15日。四、工程造价及付款方式该工程实行包干价：总造价人民币68万元整(含税)，大写人民币陆拾捌万元整。具

34、体见乙方投标预算书。总造价为含设计、人工、工程所有设备安装材料、机械、工期、质量、安全、检验、调试、验收合格备案和送电、售后维修、税费(建安税)等的综合造价。付款方式:1、合同签订后2日内，甲方支付给乙方合同总造价的30%作为预付款;2、乙方在该工程全部施工完毕经验收合格且具备送电条件后，甲方支付给乙方工程总造价的65%(支付该款时乙方必须出具工程全额建安发票);乙方收到该工程款后2小时内必须给甲方成功送电。3、剩余5%作为质保金，从送电之日起两年内如果该工程无质量问题或出现质量问题乙方能及时进行维修，甲方将在送电之日起两年后的15日内将质保金无息支付给乙方。五、箱变技术要求1、欧式景观样式。

35、设备配置根据图纸配置，高压部分具备高压测量、计量、避雷功能(包括模拟屏在内)等设备，以达到验收通过为准;2、各高低压柜体均含铜排及其辅助配件等，所有柜体内外必须要有标示牌;3、每组箱变内部低压出线为6路400a+2路250a,低压柜体之间用母排连接;4、变压器采用2台s11-630kva-10.5(22.5%)/0.4kv变压器(产品是铜芯，达驰5、高压柜体壳体采用覆铝锌板，低压柜体采用低压ggd;(厚度要达到国家行业标准);6、母排要求铜母排，国家标准t2铜排，质量标准参照国家标准规范要求;7、电气开关等元器件品牌为正泰或质量不低于该品牌。六、安装质量标准1、甲乙双方约定本工程施工质量标准：

36、按国家、地方及行业有关标准执行。乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的电气工程规范、规格和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。2、乙方提供的材料、设备质量标准：执行最新国家及行业标准、国家和地方行政主管部门的有关规定。如因质量不合格给甲方造成损失的，乙方承担赔偿责任。3、其他要求可参照有关国家标准、国家机械部及企业标准执行。4、 由乙方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程;5、若经甲方抽检发现乙方在施工中存在偷工减料现象，甲方除责令恢复按图纸或合同约定的标准外，并有权要求乙方按工程总价的10%支付违约金。七、双方责任甲方责

37、任：1、提供工程施工机械及设备存放临时用地。2、施工现场必须具备施工条件，否则因此造成的工期拖延，乙方不负责。3、及时支付工程款。乙方责任:1、合同签订后3日内向甲方提供高压系统设计图纸、箱变和高压分接箱基础施工图纸两份，以便甲方安排土建施工;2、工程竣工后，乙方应向甲方提供完整的施工资料、设备原始资料、设备所带的备品备件、专用工具及竣工图;3、乙方负责向临清市供电公司有关部门按规定程序申报该工程的验收工作。4、乙方要严格按照合同约定完成工程施工，严格遵守电力行业安全及施工相关规程、规定，确保施工安全和施工质量。如因乙方施工工艺问题未能验收通过，乙方负责按电力部门的要求及时整改。如果拖延工期，

38、每拖延一天按合同总造价的3，给甲方赔偿损失。5、如果后期乙方在临清市其它项目拥有630kva的配电施工工程，须协助甲方将壹630kva箱变配备的高压计量装置和高压开关按市场价卖出。八、质保期箱变、高压分接箱质保期二十年，其它质保期两年。在质保期内，乙方必须在24小时内对该工程出现的质量问题无条件免费维修或更换。如果给甲方造成损失的，应给予甲方相应的赔偿。十、合同生效合同生效时间：20_年7月15日。本合同双方签字后生效。本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等的法律效律。保修期满合同自行终止。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月

39、_日工程工程合同 篇7发包方： 有限公司 以下简称甲方总承包方： 以下简称乙方分包方： 以下简称丙方甲、乙、丙叁方根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的精神，本着各方自愿、平等、互利的原则，结合本消防工程具体情况，达成协议如下：一、工程概况1.工程名称： 有限公司一期消防工程2.设计单位：3.工程地点： 路二、各方职责甲方： 乙方： 丙方： 技术文件和承包范围技术文件：1、（一期工程）施工图2、建筑工程消防审核意见书杭公消审 第 号3、施工图审查报告4、（二期工程）消防系统图5、投标文件（预算书）承包范围：主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统包括：消防自动报警控制系

40、统（包括二期工程消防接口位置）、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统（包括二期工程消防接口位置）、成套消防箱（含水枪和消防带、报警按钮等）、成套灭火器箱（含灭火器）、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统（含控制柜）、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的所有工作内容（包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动控制系统。应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外）等全部消防系统的采供、安装和调试。第一条 工程造价主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价 万元（其中包括如下费用）。1、总包管理费3%2、市场价格风险调整的不可预

41、见费用3、消防验收、消防检测费用（电气检测费用除外）4、设计变更调整的费用（以提供的技术文件为依据）5、其它与领取消防工程验收合格证的所有费用。6、对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。7、涉及对非承包范围的工程（如防火门等）进行检查、指导，资料整理和消防验收。第二条 工期要求和开工日期1、工期要求：主厂房： 天（到 年 月 日止）起始时间要明确展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间2、同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。（工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位）第三条 质量要求和评定标准1、质量要求：合格并符合消防和设计要求2、评定标准：按国家和杭州市现行的质量评定

42、标准和施工技术验收规范执行。第四条 安全生产规范执行必须符合国家和杭州市有关规定要求。第五条 材料、设备的采购、供应方式和要求1、本工程的材料及设备由丙方采购。按规定报甲方、总包、监理单位验收。由甲方、总包、监理单位盖章确认。2、材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求，以保证质量。第六条 工期、质量保证金1、丙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本协议承诺的要求，愿支付给甲方项目保证金为 万元（其中质量保证金 万元，工期保证金 万元，文明、安全保证金 万元）。2、项目保证金的支付：本协议签订后七天内，丙方交纳给甲方项目保证金 万元。3、竣工后经

43、验收达到质量、工期、安全文明施工的标准的，在二个月内，甲方将项目保证金退还给丙方（项目保证金不计息）。第七条 工程价款及支付方式1、 房屋结顶 天，甲方支付给丙方 万元；2、 丙方支付给乙方总包管理费 %（ 万元）；3、 房屋结顶后，按每月完成工程量的 %支付；4、 竣工后并且交付消防验收合格证和全部竣工技术资料时支付到总工程款的 %；5、 余款 万元（其中 万元作为工程保修金），在满一年后支付 万元， 万元工程保修金满二年后按规定返还（保修金不计息）。6、 接受工程价款的单位名称：帐号：开户银行：第八条 工程质量保修 保修期为二年。在保修期间，丙方在接到甲方保修通知起 小时内派员进行保修，否

44、则甲方有权另行委托修理，费用从保修金内直接扣除。第九条 违约责任及处理1、工期违约：丙方如不能按期竣工，丙方应向甲方支付违约金 万元，同时每逾期一天再按每个单体工程计 元/天计算罚金支付给甲方。2、质量违约：丙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求，丙方如未达到以上承诺。 万元保证金作为丙方违约金予以罚没。3、安全文明：符合国家和杭州市有规定要求。丙方承诺确保做好安全生产工作。若发生任何人员安全事故，丙方承担全部责任和所有费用，造成甲方的损失由丙方全额承担，并愿将 万元人民币作为丙方违约金予以罚没。4、自工程竣工验收交付之日起，施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现

45、场，逾期按丙方违约处理。每逾期一天，丙方应向甲方交纳违约金，违约金按 元/天计取。5、丙方必须接受总包单位、监理公司和甲方的管理和遵守总包单位的有关规章制度，否则甲方有权进行罚款，每次 元/次。第十条 其它1、丙方必须负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、防火，安全等多项管理。负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作，如发生费用问题由丙方自行承担。2、甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房，其余由丙方负责验收。3、施工用水、用电由丙方直接与总包单位结算。4、甲乙丙方同意本协议与今后签订的补充协议书具有同等法律效力。建筑工程承包合同、招标文件及的承诺书、补充协议书等与

46、本协议有抵触的，以本协议为准。5、本协议履行地为本工程所在地。6、本协议一式六份，叁方各执二份，自双方签字并盖章之日起生效。甲方： 乙方： 丙方：杭州富新反光材料有限公司代表： 代表： 代表：年 月 日工程工程合同 篇8建设单位：_，以下简称甲方；拆迁户（单位）：_市（县）_区（镇）_街（路）_号房主（代表人）_，以下简称乙方。根据_建筑安装工程的建设需要，经规划部门和拆迁房屋主管机关批准，拆迁乙方现有住房。为了明确甲乙双方权利义务，保证拆迁工作的顺利进行，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以供双方遵守执行。第一条 乙方在甲方用地范围内共有_结构的住房_幢_间，共_平方米（原住房面积的数量，私

47、有房屋以产权证标明自住的数量为准；租住公房以承租数量为准，单位公用房屋按拆除房屋的建筑面积为准），全部交给甲方拆除（乙方自行拆除的，甲方应付给乙方拆除费）。甲方负责于_年_月_日以前为乙方安排住房（拆除单位的公用房屋，一般由甲方拨给相应的投资、材料，由其挖掘土地潜力自行迁建，或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建）_平方米（安置房屋原则上不超过原住房面积，乙方原住房过宽或有出租的房屋，在对其安置时应适当压缩，但对压缩面积就按房地产管理部门的规定作价补偿；乙方原住房严重拥挤不便的，应按其家庭人口情况给予适当照顾）。第二条 乙方应于_年_月_日以前搬往甲方安置的住房或周转房（或乙方自找的周

48、转房），甲方于乙方搬迁后_日内一次付给乙方搬迁费_元。第三条 甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助：1乙方自行找房周转，每人每月补助_元；2由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使其家庭人口分散居住的，每人每月补助_元；3乙方用甲方的简易房周转的，周转期间免收房租。简易周转房没有取暖装置的，取暖季节每人每月补助_元取暖费，并按规定补助增加的公共交通月票费用。第四条 甲方安置乙方的住房位于_，共_套_间，_层_号，配有_等装备。第五条 乙方家庭的全部成员（18岁以上者）_等_人一致签字同意_作为乙方代表人，授权他（她）在合同文本和其它文件上签字。甲方付给乙方的各项费用，一律由乙方代表人_领取。

49、甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继续纠纷等，一律不负责任。第六条 甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用，逾期一日，应按所欠款额的_向乙方偿付违约金（如不按时按量向乙方单位拨给报应的投资、材料和迁建用地，每逾期一日，应向乙方偿付_元违约金）；甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房，应向乙方偿付_元的违约金，乙方可以向有管辖权的法院起诉，要求甲方按合同履行义务。乙方如经甲方按合同规定安置住房后，仍拒不搬迁的，由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出，如逾期仍不搬迁的，每逾期一日，应向甲方偿付违约金_元，甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。乙方如遇阴雨天或其它不可抗力原因不能按时搬迁，时间顺延，但必须告知甲方情况。第七条 其它：_。本合同自甲乙双方签字之日起生效，合同