民事经济纠纷诉担保人的答辩状-范例

1、 民事经济纠纷诉担保人的答辩状篇 1：经济纠纷答辩状范文1答辩人: 市祝华木器加工厂，地址区路108号。法定代表人:陈，男，55岁，北京市人，市祝华木器加工厂厂长，住市区街28号。因市区对外经济贸易公司诉我厂加工承揽合同纠纷-案，提出答辩如下:一、原告方在诉状中称我方未按期交货，并且质量不合格一事，原因在于原告方未按合同规定，提供原材料。双方签订的合同中明确规定:定做方在交货的一个月前应提供足量、合格的红松方料。今年五月，原告送来我厂的木材，质量不符合加工要求，我厂立即派人与原告联系调换合格木材事宜，但原告方迟迟未予答复。眼看交货期己到，我厂只好用原告方提供的不合格木料加工，致使质量出现问题，

2、原告方未按合同规定提供木材，出现的质量问题和未按期交货问题，应由原告方承担责任。二、原告方要求我厂两倍返还定金，这一要求是没有根据的。因为原告方未按合同履行义务，责任在原告方。原告方无权要求返还定金。三、原告方要求解除原合同，我们认为，只要原告方按合同规定提供红松方料，我厂加工是没有问题的。因一次质最和逾期交货问题就轻易解除合同，对双方都是不利的。综上所述，请人民法院公正解决这次纠纷，并判决原合同继续有效，以切实维护双方当事人的利益。此致区人民法院答辩人: 市祝华木器加工厂(盖章)一九九0年十月二十日篇 2：民事诉讼答辩状答辩人：庞聪德，男，55岁，汉族，云南省祥云县人，农民， 现住祥云县祥城

3、镇红土坡村委会二组。面对目前家庭里出现的老人赡养问题,本人作出如下答辩：1、赡养老人是中华民族的传统美德,这个传统美德应该一代一代的传承下去。我作为家中的老二, 赡养父亲是我义不容辞的责任,我愿意承担,因为没有父母亲就没有我们这些兄弟姊妹。2、今天我要在这里申明的一点是：在我们这个家里面,我已经和我大哥承担了老母亲与老父亲的赡养责任,每年按时送给二老生活费,称给他们大米. 老母亲归中后, 老父亲还是由我赡养,跟我生活了一段时间以后, 老父亲告诉我,其它几个兄弟都不理他,他决定要回老房子住,一个人独吃,不为难我,我也就同意了,虽然他一个人在老家独吃,我还是按时称给他大米,我儿子还经常给他零用钱.

4、我们对待老人的这些行为在村中是有目共睹的。3、针对今天老父亲请求法院要求我们还在生的几个儿子每年要付给他1000.00元的赡养费,我觉得自己非常委屈,我已经承担那么多了,还要纠缠我不放, 是不是做大的就应该什么都要多承担, 其它的.人就可以不用承担？法院是讲正义讲道理的地方,也请法官大人帮助评一评这个理,何况我现在也是朝不保夕,几年的糖尿病已经折腾得我负债累累,你要让我去哪里拿？要逼着我去偷去抢这可是犯法的啊！为现在这么大的一点事情还要攀动法院来帮助处理,这实在是我们这个家庭的不幸。4、今天既然来了,就请法院的各位同志帮助我们家处理顺以下几个问题：（1）我们兄弟几人付给老人的赡养费究竟由谁来管

5、理？决不能要求别人先付着,轮到做自己付的时候就蒙着,作为老父亲也要把良心摆正,不能这个付给接着,那个付给又想着他小、可怜,你这样做会有失一个老人做人的公道.因为手心手背都是肉.5、我请求法院站在公正、公平的立场上,帮助我们家把老父亲的赡养费一事也妥善处理下去,对于老父亲的赡养费我只合承担30,如果要让我按老父亲民事诉讼状上的要求每年付给他1000.00元的赡养费,我觉得很不公平.因为,以前我没有生病的时候,我苦得来,付给老母亲与老父亲的赡养费我没有推辞过,我现在又常年患糖尿病，需要天天吃药,已不能去挣钱,你还让不让我活下去？希望法院能公正处理,体谅我作为老二已经为赡养父母亲所尽过的责任和义务。

6、答辩人：庞聪德2021年6月17日篇 3：民事起诉状与民事答辩状【材料】王新购买了一套住房，与市康富特装修公司签订了装修房屋的合同。合同约定：装修实行包工不包料，总装修款8万元，装修开始预付4万元，中期户主检查后再付剩下的4万元，装修工期2个月。25天后，王来检查时发现，厨房、卫生间装修存在严重的质量问题，并与康富特装修公司进行了交涉。5天后，当王来查看时，发现厨房、卫生间原先的装修被砸，装修公司赶紧派人进行了二次装修，同时向王催交二次装修的材料费并余下的4万元。王认为，装修公司未经本人同意擅自砸墙，其行为已经影响到房屋的安全，二次装修的费用也应由装修公司承担，且二次装修所用材料比户主所供材料

7、质量差，不同意付款，且拒绝继续履行合同。装修公司认为，装修工人擅自砸墙是个人行为，公司已将其开除。装修公司已经重新装修了王的住房，履行了合同，不同意解除合同。于是，市康富特装修公司向市人民法院起诉。请代市康富特装修公司写这份起诉状，并代替王写答辩状。【例文】民事起诉状原告名称：市康富特装修公司所在地址：市区大街号法定代表：李，总经理 电话： 企业性质：全民 工商登记核准号 02108063经营范围和方式：工程开发，设备安装，零售建筑材料，装饰材料开户银行：建设银行分行 账号： 被告名称：王所在地址：市区大街号诉讼请求1判决被告给付二次装修的材料费2判决被告给付装修余款人民币4万元3判决被告承担

8、全部诉讼费用事实与理由年月日，原、被告共同订立房屋装修合同，约定由原告对被告住房进行装饰工程装修。装修工期2个月。装修实行包工不包料，总装修款8万元，装修开始预付4万元，中期被告检查后再付剩下的4万元。合同订立后，在装修工期内，被告向原告反映厨房、卫生间装修存在严重的质量问题及原告工人擅自砸毁被告住房中卫生间和厨房的装修，原告赶紧派人进行了二次装修并垫付了二次装修的材料费用，同时将擅自砸墙的装修工人开除。原告认为，装修工人擅自砸墙是个人行为，原告已将其开除。原告已经重新装修了王的住房，履行了合同，被告理应给付二次装修的材料费和装修余款人民币4万元；被告却以原告未经其同意擅自砸墙，影响房屋安全，以及二次装修所用材料比被告所供材料质量差等理由，不同意支付二次装修的材料费，且拒绝继续履行合同，不同意支付装修余款人民币4万元。原告认为：被告的上述行为已经严重违背了双方订立的合同约定，且给原告造成了经济损失，构成了明显的违约行为，损害了原告的合法权益。根据我