钢结构库房合同.doc

1、精品文档钢结构库房制作安装工程施工合同发包方 :（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）甲方将位于其所属的钢结构库房工程发包给乙方。甲乙双方根据 中华人民共和国合同法及相关法律、 法规、规章的规定。遵循平等、自愿、公平和诚实守信原则，为明确双方在施工中的权利、 义务和责任， 双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。第一条工程概况工程名称：工程地点：工程量：第二条工程承包范围承包方式：承包内容：仓库主体、房顶的制作安装（不含基础）第三条合同价款工程主体、工程总造价及付款方式1、钢结构库房一栋： 为钢骨架结构， 主体立柱管为 219厚度为6 个厚，屋顶为55 角铁，长米，宽米,檐高米，房顶

2、0.5mm 蓝 色彩钢板，三面墙板、外墙为0.4 白色彩钢板。工程单价￥元/ （大写：元/ ）。总价款 ￥元（大- 可编辑修改-精品文档写：元）人民币。2、付款方式：（1）、签订合同后，甲方向乙方预付工程￥元（大写：元）。（2）、剩余工程款计￥元（ 大写元），自施工之日起三个月内付清，即2017 年月日前一次性付清。（3）、甲方每次支付乙方工程款时，应通过转账（或乙方指定人员）的方式，不得擅自将工程款交付给非乙方委托人员，否则甲方承担因此造成的一切经济损失。第四条合同工期工程的总工期为天，自 2017 年月日起至 2017年月日止，甲方未支付工程款和场地不具备施工条件时，工期顺延，造成的损失由

3、甲方承担。如遇下列情况，经甲方现场代表确认后，工期相应顺延。1、甲方在开工时，不能提供施工场地、水源、电源，道路未能通畅，障碍物未能清除，工程款未能按时支付，影响进场施工等情况或场地内不具备施工条件。2、 降雨、大风等灾害性天气。3、 施工中途停水停电等影响正常施工的。4、 不可预见的其他因素导致无法正常施工的。（关于不可预见的约定为： 6 级以上的地震、 7 级以上的大风、 35 度以上高温或零下 35 度的恶劣天气等）- 可编辑修改-精品文档5、 工程变更。6、 工程量增加。第五条工程质量与检测1、 本工程质量经双方要求达到国家同行业质量评定标准。2、 乙方必须严格按照施工图纸及甲方说明文

4、件要求进行施工。第六条施工与设计变更1、 工程开始后，甲乙双方不得擅自单方面更改设计，如需变动需经双方确认方可实施。变更设计需经双方负责人签字确认后生效。如甲方提出的变更要求，发生合理的增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料购配件积压损失等）由甲方负责。2、 甲方如需变更施工方案（如整体结构、建设位置等）必须由甲方作出正式修改通知书及图纸，乙方同意后才予以实施。重大修改后增加造价时，需另行协商，在取得投资落实证明，乙方才予以实施。第七条双方的其他权利义务甲方：1、甲方应在开工前为乙方做好进入现场的准备工作，并无偿为乙方提供施工用电、生活用水、住宿等。2、施工中如甲方需变更

5、图纸，应提前5 天通知乙方。3、甲方有权监督乙方的施工质量及施工进度，并及时提出整改意见和建议。如发现质量问题，有权要求乙方改进或返工，由此- 可编辑修改-精品文档产生的费用由乙方负责。4、整个工程施工期间，全部吊装使用的吊车由甲方负责费用甲方承担。5、甲方指派一名代表具体负责履行合同及双方沟通。6、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款，履行本合同约定的全部义务。乙方：1、 乙方在施工中应严格遵守行业操作规程，确保施工安全。2、 乙方要严格按照要求施工，不得随意增减施工内容，严格按本合同约定的工期实施、完成并保修工程。3、严格遵守政府有关部门对施工场地的交通、施工噪音、环境保护、

6、文明施工、安全生产等的规定。4、遵守有关部门环境卫生的有关规定，保证施工场地的清洁和交工前施工现场的清理，并承担自身责任造成的损失和罚款。5、由乙方原因造成的误工，工期不予顺延；第八条合同解除1、甲乙双方协商一致，可以解除合同。受损方可以要求另一方按实际损失承担赔偿责任。2、因不可抗力使合同无法正常履行，甲乙双方可以解除合同。解除合同后的遗留问题，双方可以协商或通过申诉的方式解决。第九条违约责任1、如甲方不按约定期限支付工程款，造成的停工损失，甲方应- 可编辑修改-精品文档支付此款并赔偿乙方的实际损失。2、工程中途如由甲方停工、缓建、设计变更等原因造成的返工、停工等，甲方应赔偿由此给乙方造成的实际损失；3、任何一方如不能按照合同约定条款履行义务，致使合同无法正常履行的，违约方应按受损方实际损失的两倍予以赔偿。 其他要求双方协商解决，协商不成，交由守约方人民法院裁决。第