2021年工程合同七篇

1、dont rely too much on friends, human nature basically has a bad side.精品模板助您成功！（页眉可删）2021年工程合同七篇 工程合同 篇1勘察是指根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件的活动。因此准备一份详细精确的建设工程勘察合同协议是非常有必要的。工程名称：_ 工程地点：_合同编号：_ 勘察证书等级：_发包人：_ 勘察人：_签订日期：_发包人：_ 勘察人：_发包人委托勘察人承担_任务。根据中华人民共和国合同法、建设工程勘察设计管理条例、建设工程勘察设计市场管理规定、

2、深圳经济特区建设工程质量管理条例及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条 工程概况1.1 工程名称：_1.2 工程建设地点：_1.3 工程规模、特征：_1.4 工程勘察任务委托文号、日期：_1.5 工程勘察任务(内容)与技术要求：_1.6 承接方式：_1.7 预计勘察工作量：_第二条 发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。2.1 提供本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范)、施工、勘察许可等批件(复印件)。2.2 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范的地形图、建筑

3、总平面布置图。2.3 提供勘察工作范已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。2.4 提供勘察工作范地下己有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体置分布图。2.5 发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。第三条 勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。第四条 开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。4.1 开工及提交勘察成果资料的时间。4.1.1 本工程的勘察工作定于_年_月_日开工，_年_月_日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因能按期开工或提

4、交成果资料时，按本合同第六条规定办理。4.1.2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时，工期顺延。4.2 收费标准及付费方式。4.2.1 本工程勘察按国家规定的现行收费标准_计取费用;或以“预算包干”、“价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。4.2.2 本工程勘察费预算为_元(大写_)，合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为，计_元(本合同履行后，定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型

5、勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度_%时，向勘察人支付预算勘察费的_%的工程进度款，计_元;勘察工作外业结束后_天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的_%，计_元;提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。第五条 发包人、勘察人责任5.1 发包人责任5.1.1 发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。5.1.2 在勘察工作范内，有资料、图纸的地区(段)，发包人应负责查清地下埋藏物，若因提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。5.

6、1.3 发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等)，并承担其费用。5.1.4 若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。5.1.5 工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。5.1.6 勘察过程中的

7、任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。5.1.7 为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用;如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费_元。5.1.8 由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外。发包人应支付停、窝工费(计算方法见6.1);发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时，发包人应按提前一天向勘察人支付_元计算加班费。5.1.9 发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议，经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同

8、外的项目;如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。5.1.10 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。5.2 勘察人贡任5.2.1 勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。5.2.2 出于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善，需另委托其他单时，勘察人应承担全部推荐阅读： 合同 某市建设工程勘察合同勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失

9、程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的_%。5.2.3 在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。5.2.4 勘察过程中，根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地、地质和水文地质条件)及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。5.2.5 在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。5.2.6 本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。第六条 约责任6.1 由于发包人给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人

10、除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算)，工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。6.2 由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其运工勘察费用由勘察人承担。6.3 合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人进行勘察工作的，不退还发包人己付定金;己进行勘察工作的;完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费计_元;完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。6.4 发包人按合同规定时间(日期)拨付勘察费，超过一日，应偿付支付勘察费的千分之一逾期约金。6.5 由于勘察人原

11、因按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料，超过一日，应减收勘察费千分之一。6.6 本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求退还定金;勘察人不履行合同时，双倍返还定金。第七条 本合同尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第八条 其它约定事项：_第九条 本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，协商或不成的，可以由_仲裁委员会仲裁。第十条 本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定向市规划与国土资源局及派出机构备案。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。本合同一式_份，发包人_份、勘察人_份。发包人名称： 勘察人名称：(盖章) (盖章)法

12、定代表人：(签字) 法定代表人：(签字)委托代理人：(签字) 委托代理人：(签字)住 所： 住 所：邮政编码： 邮政编码：电 话： 电 话：传 真： 传 真：开户银行： 开户银行：银行帐号： 银行帐号：建设行政主管部门备案： 鉴证意见：(盖章) (盖章)备案号： 经办人：备案日期： 年 月 日 鉴证日期： 年 月 日工程合同 篇2客户：按照中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议并严格履行。工程名称：工程地点：工程面积：客户联系电话：客户工作及责任：客户委托本公司进行方案设计，并由本公司提供设计图以及预算。洽谈设计付款方式：1、根据客户的工程实

13、际使用面积进行计算，每平方米收取设计方案费元（大写 元），客户先支付50%的设计委托订金既 元，如若客户需要提供工程施工预算，则预算制定费用为每平方米 元，本公司在签定设计委托合同后天完成全套设计方案图以及工程预算，由客户择时择地进行方案的认定。2、如果客户对设计方案不满意，本公司会在进一步修改设计方案直至客户满意为止，时间不超过一周。如客户对设计方案满意并同本公司签定装饰施工合同，本公司将在工程总造价的费用中扣除客户已交纳设计费。客户签字（盖章）： 公司签约代表签字（盖章）：签约时间：设计师：签约时间：电话： 邮编：工程合同 篇3甲方：盐池县综合福利中心乙方：盐池供热公司依照中华人民共和国合

14、同法以及有关规定和地方现行劳动法的要求。双方根据包工包料，工程分工负责协作的精神，并承担一切的责任和义务，经甲乙双方充分协商商定合同，并严肃执行。第一条：工程概况1、工程名称：盐池县综合福利中心采暖管安装工程2、工程盐池县综合福利中心3、承包方式：包工包料。4、工程期限：本工程自20_年10月15日至20_年11月1日完工，工期为15天。5、合同价款：按照实际发生工程量计算，共计捌万叁仟柒佰柒拾贰元整(￥：83772.00元整)，详见清单。6、付款方式：乙方进入工地首付工程总价款的70%，工程完工后付20%，剩余10%交工后试用两个月全部付清。7、乙方工人的住宿和生活，自行在施工现场外安排与甲

15、方无关。第二条：工程质量1、甲方根据国家质量验收规范和本工程技术规范的评定标准、对乙方进行技术监督和质量要求、乙方施工中工程没有达到标准的、如造成施工返工、后果自负、并赔偿甲方损失。2、乙方必须按照图纸设计变更、技术规范及甲方和技术人员交底说明为依据、精心组织施工，全部工程质量必须保证合格，否则造成一工损失由乙方承担。第三条：工程安全1、分项工程承包的所有施工人员，若在施工过程中违章操作或马虎大意造成的工伤事故由乙方承担全部责任。2、施工现场必须每天达到清洁，所用小型设备、材料及废料堆放整齐，达到文明施工。第四条：附则1、因履行本合同发生劳动争议，双方均可向劳动仲裁委员会申请仲裁。2、本合同一

16、式两份，双方各执一份。3、本合同未尽事宜，按照国家和自治区有关规定执行。4、本合同自双方签字盖章之日起生效，到工程竣工并结算完毕后失效。甲 方：盐池县综合福利中心乙 方：盐池供热公司年 月 日工程合同 篇4发包方：（以下简称甲方）承包方：(以下简称乙方）一、工程名称：长安区教师花园小区_楼二、工程地点：西安市长安区青年南街三、承包方式：只包工不包料(含所有施工机具)四、承包内容：室内外填土及夯实。五、承包单价：室内填土_元/m3、室外填土_元/m3(含灰土)。六、付款方式：乙方完成承包范围内的全部工作内容并经甲方验收合格后，甲方付给乙方全部工程款。七、质量及工期要求：1、回填土厚度不大于300

17、、压实系数不小于0.94同时高、表面平整度等技术指标必须符合国家验收规范要求，对不符合要求的乙方必须返工处理，并承担因此造成工期延误而给甲方带来的损失。2、因乙方原因造成中途停工或退场的损失，由乙方全部承担，并按乙方以完工程量的60%进行结算。其余40%不予结算。八、安全要求：1、乙方必须遵守甲方现场的一切规章制度，对不服从甲方管理的人员甲方有权勒令其退场。2、乙方应随时检查自己的用电设备状态是否正常，发现问题应立即停电检修，不得带病作业。3、乙方在施工中应经常教育职工注意安全，对因乙方违规操作而造成的人员伤亡或财产损失甲方概不负责。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代

18、表人(签字)：_年_月_日_年_月_日工程合同 篇5甲方(项目业主单位)：乙方(项目代建单位)：_x根据_x市级政府投资项目代建制管理规定(试行)精神，明确由甲方负责项目开发建设，由乙方为建设项目代建单位，展开相关建设工作。据此，依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律、行政法规，甲方就委托乙方承担工程建设项目(以下简称“项目”)的工程代建事宜，经协商一致，订立本委托代建协议。后续代建项目由指挥部书面委托，双方权利义务可参照本合同执行。一、项目概况1、代建项目：_x隧涵洞抢险加固工程2、项目建设地点：延平新城区域内3、项目建设内容及规模：_x隧涵洞抢险加固工程建设规模和内容：_

19、x隧涵为钢筋混凝土结构，全长846.5米，20_年1月加固k0+000k0+060及_x本次抢险加固设计主要针对+060+480段破损未加固段落。4、项目总投资与资金筹措：本项目总投资约500万，由甲方拨付。二、代建方式：项目代建方式采用全过程代建方式，即由代建单位对代建项目从项目设计至竣工验收实行全过程代理。三、项目代建范围项目前期阶段含项目设计委托及审批等工作。实施阶段所涉及项目咨询、监理、施工队伍选择、工程施工建设管理、工程竣工验收、工程资料收集归档、竣工财务决算、资产移交、工程保修等的组织、协调、控制和管理等工作。四、项目代建管理目标1、投资控制目标：以审批的投资估算、初步设计概算和经

20、审核确认的施工图预算为准，分阶段控制投资。2、项目质量目标：项目工程质量应达到国家现行质量检验评定标准合格等级。3、项目工期目标：乙方与施工单位签订的具体项目施工合同工期为控制目标。4、前期工作目标：以满足相关行政审批为目标。甲方：(盖章)法人代表：联系人：负责人：联系电话：乙方：_x(盖章)法人代表：经办人：负责人：联系电话：年月日签订于x工程合同 篇6甲方:乙方：办公楼因老旧，严重影响各项工作的开展。为营造良好的办公环境，为加强效能建设，进一步提高办公效率，甲方决定将派出所办公楼进行维修。现依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例，结合本工程具体情况，经双方协商

21、，在自愿的基础上订立以下施工合同，以便共同遵守，明确责任。一、工程地点：派出所二、工程内容及造价1、派出所办公楼维修工程内容：办公楼涂料粉刷、办公室铝合金门窗安装、屋顶防水处理、安装铝合金大门等。2、工程价款的支付与结算本工程为总价承包协议，合同总金额2.6万元（贰万陆仟元整），不足部分由乙方负责解决，付款方式采用进度报帐制，乙方凭税票报帐，然后由甲方付款。三、承包方式：包工包料四、施工期限：自20_年月日至月日止，共计日历天。如遇不可抗力原因，经双方确认后可顺延。五、工程质量要求1、乙方必须严格按承诺的质量标准施工，未达到标准的要立即整改，以确保工程质量。2、乙方施工前须向甲方提供施工中所用

22、材料承诺书，乙方在施工中所用材料必须按承诺的标准施工。六、甲方工作1、及时提供具备开工条件的施工场地，协调乙方进场、施工用水、电、等问题。2、指定专人负责施工现场监督、指挥、协调工作。七、乙方工作1、乙方施工前须向甲方提供施工进度计划表一份，经甲方确认后，乙方必须严格按施工进度计划表执行。2、明确项目负责人负责现场施工，严格按规范施工，完成工程的全部内容，乙方尽可能克服现场施工遇到的困难，以确保按期完工。3、施工时发生的一切安全责任与甲方无关，由乙方负责。八、甲方在施工过程中对原有设计进行变更或乙方提出合理化建议得到甲方认可的，由此产生的费用和工期问题，双方商定后按实增减。九、违约责任1、乙方

23、在施工期内不按规定作业，甲方可要求整改。2、甲方不得无故拖欠乙方工程款。十、此协议一式三份，甲乙双方各持一份、存档一份。十一、本合同未尽事宜由甲乙双方协调解决。本合同在履行过程中甲乙发生争议，可由双方协商解决，协商一致不成的，可以诉讼解决。在协商或诉讼期间，不涉及争议的部分条款应继续履行。十二、本合同自双方签字之日起生效，工程竣工验收并付清工程款合同效力自然终止。甲方（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日工程合同 篇7委托方(甲方)：承接方(乙方)：工程项目：_。甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，

24、根据国家有关法律规定，特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。第一条：工程概况1.工程 _2.施工内容：_3.委托方式：_ 。4.工程开工日期：_年_月_日5.工程竣工日期：_年_月_日工程总天数：_天第二条：工程价款工程价款(金额大写)_元第三条：保修期保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为_个月。第四条：违约责任1.合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。2.在保修期内乙方应保证在甲方电话或书面通知其维修起24小时内上门服务，如有违约应按合同总金额5%支付违约金

25、。第五条：争议解决1.本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。2.当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向_区人民法院提起诉讼。第十二条：合同生效1.本合同双方盖章，签字后生效。2.本合同甲乙双方各执壹份。甲方(业主)： (签章)乙方：(签章)住所 企业邮政编码： 邮政编码：发包方(以下简称甲方)：_委托代理人：_单位：_ 住所_联系电话：_承包方(以下简称乙方)：_法定代表人：_注册_联系电话：_依照中华人民共和国合同法及其它有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，为保证工程顺利进行，特签订本合同(包

26、括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程地点：_市_区(县)_路_号_楼_ 室。1.2住房结构：_房型_房_厅_套，施工面积_平方米。1.3工程承包方式，双方商定采取下列第_种承包方式：(1)乙方包工、包全部材料(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(3)乙方包工、甲方包全部材料1.4总价款：_元，大写(人民币)：_。其中：材料费：_，人工费：_，管理费：_，设计费：_，垃圾清运费：_，税金：_，其他费用：_。(详见附表三：家庭居室装饰装修工程报价单)。经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。1.5工程期限_天; 开工日期_天_月_日; 竣工日期_天

27、_月_日;1.6工程内容及做法(见附表一：装饰装修工程施工项目确认表、附表二：装饰装修工程内容和做法一览表)。第二条施工单位资格乙方是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人，通过最近一次企业年检，具有经建设行政主管机关审定的从事民用建筑装饰装修工程的资质，资质等级符合本次施工的要求。乙方不具备营业资格或相应资质的，甲方有权终止本合同，乙方应当立即返还甲方已支付的费用，并赔偿乙方损失。第三条材料供应3.1按合同约定由甲方提供的材料、设备(见附表四：甲方提供装饰装修材料明细表)，甲方应在材料到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续;3.2按合同约定由乙方提供的材料、设备(见附表五：乙方提供

28、装饰装修材料明细表)，乙方应在材料到施工现场前通知甲方，双方共同验收。第四条工程质量4.1本工程执行_(填建筑装饰工程技术规程)、_(填装饰装修验收标准)和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。4.2本工程由_方设计施工方案。4.3甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。 4.4由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。4.5在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系。在签订工程项目变更单(详见附件见)后，方能进行该项目的施工。由此影响竣工日期的，由甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，由甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。4.6施工过程中双方对工程质量发生争议，申请由_部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由乙方负责，经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由甲方负责。第五条工程验收5.1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：_。 乙方应提前_天通知甲方参加验收，阶段验收合格后应填写工程验收单(见附表八：工程验收