消防工程施工合同

1、瀚宇新城1号院消防工程施工合同 发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）承包方开户银行： 中信郑州金水支行承包方银行账号： 7392710182600011175依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本消防工程施工事项协商一致，订立本合同。一、 工程概况1.1 项目名称： 工程名称：消防工程1 / 169 1.2工程地点：。1.3工程内容： 1#-14#楼及门面房（正负零以上部分）包含以下施工内容：自动报警、消防控制室（含消防控制主机及配套设施等）地下车库部分：a:报警系统b:喷淋系统c:消防栓系统d:排烟系统

2、e:通风系统f:防火卷帘g:隔烟垂壁系统h:以上系统与正负零以上消防栓、喷淋、排烟等相应系统的对接。以上各类系统包括图纸上的所有内容。风管以下喷头及备用喷头已包含在内。消防系统的检测和验收，并承担相关费用。乙方负责敷设设备至配套控制箱（含控制箱）以及配套控制箱（含控制箱）至终端箱的电源线。乙方负责开孔修补封堵，所有施工现场清理及垃圾清运。图纸内的-1ATE10、-1ATE16、-1ATE23配电控制箱由乙方制作安装。1.4承包方式：包工包料包质量包安全包消防 验收通过。二、合同工期2.1总工期：90天，如遇水、电及土建配合不到位，调试工期顺延。三、 合同价款3.1固定合同总价：本工程合同总价为

3、：以甲方审定预算价格，优惠后按9360000.00元执行，大写：人民币玖佰叁拾陆万元整（包含消防检测费）。合同价一次性包死，甲方不因其他任何因素调整合同价。四、 双方驻工地代表：4.1 甲方代表姓名：4.2 乙方代表姓名：五、图纸 5.1 甲方在距开工日期5日之前向乙方提供本消防工程施工图纸1份，与消防工程相关的其它专业图纸一份。六、甲方义务6.1 解决乙方的施工场地；6.2 协调处理乙方同其他施工单位之间的施工配合；6.3提供施工用水、用电的接点，费用乙方承担；6.4 组织乙方和设计单位、主体施工单位四方进行图纸会审和设计交底；6.5按合同约定内容，及时向乙方支付工程进度款；七、乙方义务7.

4、1严格按甲方提供图纸、国家及地方消防工程施工规范组织施工；7.2 严格执行甲方及监理单位发出的工作指令。否则甲方有权下达停工令，工期不予顺延。遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪声、环境保护和安全生产的管理规定，按规定办理有关手续，并承担由此发生的费用； 7.3 本消防工程未交付甲方前，负责对甲方成品工程的保护工作； 7.4负责全套消防工程竣工资料及竣工图纸的整理；并提供完整的竣工资料和图纸六套；7.5向甲方提供每月已完成的工程量清单及下月工程进度计划； 7.6 保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定； 7.7 与主体施工单位就消防工程做好交底及配合施工； 7.8 向甲方移交竣工资

5、料，并负责对业主与本工程有关的技术人员进行培训； 7.9 乙方负责并保证本消防工程通过消防部门检测及验收合格；7.10组织整理竣工资料，向消防主管部门申报本消防工程的竣工资料；7.11组织本消防工程的消防管理部门验收工作；7.12 食宿乙方自理，承担施工过程中的水电费；7.13 对主体施工单位施工的消防分项给予技术指导；7.14 主体施工单位施工资料的归集整理，并负责验收通过；7.15 消防设备的布置方案视现场实际情况由甲方指定，与图纸出入的部分，甲方不再调整合同价。7.16 由甲方发出通知取消施工的承包内容，甲方有权从预算中扣除相应费用。7.17 服从甲方工程部及监理的管理，执行甲方工程部及

6、监理制定的管理制度。八、进度计划 8.1 乙方于开工三日内将施工组织设计及进度计划二份提交甲方，甲方在收到文件后5日内予以确认或提出书面修改意见。 8.2 乙方应按甲方确认的进度计划组织施工，并接受甲方对进度的检查、监督。九、暂停施工甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求48小时内提出书面处理意见。乙方实施甲方作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，甲方应当在48小时内给予答复。甲方在48小时内未予答复，乙方可自行复工。因甲方原因造成停工的，由甲方承担所发生的追加合同价款，赔偿乙方由此造成的损失，相应顺延工期。因乙方原因造成停工的，乙方承担发生的费用，工期

7、不予顺延。十、工期延误10.1 因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：（1） 人力不可抗拒的因素而延误工期。十一、工程竣工及验收 11.1 乙方必须按本合同约定工期内竣工；如发生工期顺延情况，按甲方同意顺延的工期竣工。 11.2 本工程完工乙方自检合格后15日内，乙方提交检测资料；在消防检测机构验收合格后15日内提交竣工资料。 11.3 乙方提供验收合格的备案竣工资料三份。 11.4 质保期自消防检测合格单签发之日起计算。十二、质量标准 12.1 本消防工程质量必须达到法定的消防专业质量检验评定部门的验收标准及合格条件。12.2乙方必须严格按施工图纸、技术资料和消防系统工程施工规范

8、及有关规范要求进行施工并接受甲方、监理的监督。12.3乙方在施工过程中必须遵守下列规定：（1）应按设计和有关标准要求，采购工程所需的材料设备并及时报验。（2）隐蔽工程必须经甲方、监理认可后，方可进行下一道工序；（3）工程竣工后，乙方按规定对工程实行免费保修，保修期为二年，自甲方向业主和物业管理单位交房之日起计算。十三、服务、质量承诺措施13.1人员培训（1） 乙方应免费对甲方操作使用人员进行培训；（2） 培训内容为：A：火警和灭火的基本原理；B：设备的操作使用和维修；C：紧急情况的处理程序和补救措施。13.2服务措施（1）如消防报警控制器所有应用软件有新版本，乙方免费升级或更新。如果业主的系统

9、操作人员有所变动，我公司负责进行培训。（2）保修期内：乙方应派人与业主消防负责人员共同进行巡检，每月不少于一次；并查看值班人员记录，发现隐患迅速消除。（3）在保修期内：当甲方值班人员发现消防设备出现问题并通知乙方后，乙方人员应在一个工作日内赶到甲方现场进行处理，并做好事故处理记录。13.3质量承诺 （1） 乙方承诺该工程的质量保证符合消防法和相关法律规定，如出现质量问题，乙方自愿承担因质量问题造成的经济损失。并承担相应的相关责任。十四、付款节点14.1 甲方不支付预付款，乙方垫资施工。 14.2 进度款支付：每次付款前，乙方应向甲方提供正规税务发票。 14.2.1 乙方工程完工达到总工程量的5

10、0%，甲方于10个工作日内支付合同总价的40%；14.2.2 乙方工程全部完工后，甲方于10个工作日内支付至合同总价的70%；14.2.3 消防工程验收合格完成消防备案后，甲方于10个工作日内支付至合同总价的85%；14.2.4 甲方向业主及物业管理单位交房完毕且1个月内无质量问题的，甲方付至合同总价的95%；14.2.5 合同价余5%作为工程质量保证金，质保期满无质量问题的，甲方于10个工作日内一次性无息付清。 十五、安全施工 15.1应按国家颁布的质量、安全规范、操作规程组织施工。乙方应充分保障施工人员的安全，工程施工期间出现安全事故均由乙方自行承担； 15.2乙方应加强安全教育，认真执行

11、安全技术规范，严格遵守安全制度， 由其它乙方原因造成的工伤、质量、安全、管线、设备、火灾及其它事故，均由造成事故的乙方负责，乙方承担全部法律责任及赔偿费用。如因此给甲方造成不良后果的，乙方承担相应赔偿费用。十六、违约责任 16.1因乙方原因未按本合同约定的竣工日期竣工时，每延误一天，乙方必须向甲方支付本工程总造价的5的违约金。16.2工程竣工时乙方分包工程质量达到不合规定的要求，不能通过验收，应无条件返修并承担由此造成的一切费用。16.3任何一方违反本合同应向守约方承担违约责任，违约在先者应向守约方缴纳合同总价20%的违约金，且守约方有权要求违约在先者继续履行合同。十七、其他 17.1 双方因履行合同发生争议时，应当协商解决；协商不成时，应向工程所在地人民法院起诉。 17.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。 17.3本合同一式四份，甲乙双方各二份，具有同等法律效力。17.4本合同未尽事宜，经双方协商一致后予以补充，