2021年精选施工合同模板集合10篇_第1页
2021年精选施工合同模板集合10篇_第2页
2021年精选施工合同模板集合10篇_第3页
2021年精选施工合同模板集合10篇_第4页
2021年精选施工合同模板集合10篇_第5页
已阅读5页,还剩42页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、all things in their being are good for something.简单易用轻享办公(页眉可删)精选施工合同模板集合10篇 施工合同 篇1发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方)甲方所建的 工程门窗工程分包给乙方,根据中华人民共和国合同法明确双方在施工过程中的权力、义务和经济法律责任,经双方协商同意后签订合同。一、 工程名称:二、 工程地点:三、 工程承包的范围和内容:四、 双方责任:甲方:1、协调提供乙方材料堆放仓储设施。2、按乙方施工方案中的塑钢窗施工工序需要,提供符合门窗验收标准的门窗洞口。3、乙方已做好的成品项目,因设计变更或甲方技术人员指挥

2、失误所造成返工,一切返工费由甲方按实计付。4、为了确保施工顺利进行,解决应由甲方解决其它事宜,协调乙方与有关部门及土建的相互关系。甲方为乙方无偿提供以下施工条件。(1) 提供材料存放场所:(2)配合提供垂直运输机械:(3)提供水、电使用:(4)提供工程交底数据。5、及时按照合同约定支付工程款给乙方。乙方:1、2、 制定详细有效可行的施工方案,组织好过硬的施工队伍。 遵守有关法律和规定,服从甲方现场管理,接受甲方和监理的指令,按照施工图纸、设计变更单、图纸会审纪要、例会纪要、施工及验收规范进行施工。积极与甲方施工单位协调在施工中的配合事宜。3、 严格按照设计图规范、规程和合同要求施工,并对原材料

3、、施工工艺及施工过程负责。4、 提供产品出厂合格证、检测报告、配合做好工程塑钢窗验收所需的相关资料。5、 乙方必须保证其合同约定施工工期,如因甲方或不可抗力因素,则工期顺延。6、 乙方必须做好安全施工、文明施工。做到工完料净,一切边割废料及散落杂物必须清理干净,不污染其它工种成果。7、 一切按规范施工,如有不合格须返工全部由乙方负责。五、 工程内容及要求:1、 工作内容:(1)按甲方提供的设计图施工、其原材料、几何尺寸、厚度必须符合要求,玻璃厚度、工艺应符合要求。(2)清理预留洞口修边、成品保护及验收前的清扫工作。2、工期约定:(1)开工时间 年月日,工程工期为 天(乙方的施工进度应满足甲方总

4、体进度要求;与甲方配合,应满足甲方进度要求,雨天、大风天气工期顺延。(2)开工日期以甲方发出开工令为准,计算乙方工期,工期按日历连续计算。(3)由于甲方原因造成乙方不能按期完工,凭甲方及监理签证工期顺延。3、工程质量:本工程门窗应满足验收标准,门窗塑钢材料及施工验收标准执行:jg158-20xx b50411-20xx、jgj144-20xx。六、 文明施工现场施工人员严格按照文明施工准则进行操作,遵守甲方各项规章制度,做到工完场清,不同材料分类固定存放;施工过程中根据当天施工内容合理利用施工场地,工具材料不乱扔乱放,尊重和服从甲方的现场监督和指导。七、 安全要求1、 乙方不能作主排除的安全隐

5、患,要及时请示甲方负责人和工地技术负责人支持,消除隐患。在隐患没有解决之前,乙方不得冒险施工作业。2、 乙方在组织工人施工时,必须提供安全意识,做好安全防范,制定安全措施,保证安全生产,杜绝任何工伤事故发生。3、 施工安全用电:施工用电必须遵守安全用电规章制度,按指定配电箱专人接线操作,非专业人员严禁操作。八、 工程验收:1、 乙方施工窗框完后由甲方组织监理单位和乙方一起对窗框尺寸、质量进行验收,验收合格后方可进行玻璃安装施工。2、 乙方每道工序完成后,由监理公司验收合格后方可进行下道工序的施工(三个工作日内没有组织验收,视同验收合格可继续下道工序施工)。九、 工程造价与结算1、该工程门窗塑钢

6、窗每平方包干综合单价为元/(不含税)2、最终结算量按图纸及实际施工面积据实结算。本工程结算总价=平方包干综合单价实际施工面积3、 乙方施工的门窗工程施工完毕后,经甲方、监理、乙方(分包单位)、建设单位、设计单位、质检等单位共同验收合格后,一个月内甲方须与乙方办理完工程的最终结算手续。十、 付款方式1、2、 施工开展后乙方报进度,经甲方、监理审核,按85%付进度款。 门窗系统施工完毕,通过甲方、监理、质检等有关单位验收合格后,甲、乙双方进行本工程的竣工结算,经双方确定工程量和总费用,甲方应在一个月内付清乙方工程款。十一、其它约定1、 在整个施工过程中,若因乙方原因造成了质量和进度问题,其责任由乙

7、方承担。2、 若因甲方资金不能按合同执行,或甲方其它原因造成无法履约,责任由甲方承担。3、 甲方必须按照合同约定条款及时付款,如超期则按超期金额的0.1%/天进行处罚,乙方必须根据合同条款,保证质量按照工期要求完成任务。十二、本合同在执行期间,若双方出现争议另行协商解决。如不能达成一致,可向人民法院起诉。本合同双方签字盖章生效,双方完全履行权力义务后即终止。本合同一式两份,甲乙双方各执一份。 甲方签章: 乙方签章:联系电话: 联系电话:年 月 日年月日施工合同 篇2发包人(全称): (以下简称甲方)承包人(全称):(以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行

8、政法 规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:群体工程应附承包人承揽工程项目一览表工程立项批准文号:资金二、工程承包范围承包范围:三、合同工期开工日期:竣工日期:合同工期总日历天数 天。四、质量标准工程质量标准:五、合同价款金额(大写) 元(人民币) 元六、组成合同的文件1.本合同协议书2.中标通知书3.投标书及其附件4.本合同专用条款5.本合同通用条款6.标准、规范及有关技术文件7.图纸8.工程量清单9.工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词

9、语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间: 年 月 日合同订立地点:本合同双方约定 天后生效。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇3发包方(简称甲方):_承包方(简称乙方):_根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国价格法、无锡市保护消费合法权益条例,中华

10、人民共和国建设部(1997)92号文家庭居室装饰装修管理试行办法以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。一、概况1、甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰资质证书的企业法人。2、装饰施工地点:_区(县)_路_弄(村)_号_楼 _室。3、住房结构:_房型_房_厅_套,施工面积_平方米。4、装饰施工内容:详见附件一装饰施工内容表。5、承包方式:_(包工包料、清包工、部分承包)。6、总价款:¥_元,大写(人民币):_其中:材料费:_,人工费:_;管理费:_,设计费:_;垃圾清运费:

11、_,税金(3.41%):_;其他费用:_。经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。7、工期:自_年_月_日开工,至_年_月_日竣工,工期_天。二、关于材料供应的约定:1、甲方提供的材料:详见附件二甲方提供材料、设备表。本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取甲方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿

12、。2、乙方提供的材料:详见附件三主材料报价单。3、乙方对甲方采购的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。4、乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品,应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。三、关于工程质量及验收的约定:1、本工程执行dbj08-62-97住宅建筑装饰工程技术规程、db31/t30-1999住宅装饰装修验收标准和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。2、本工程由_方设计施工方案。

13、3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。4、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。5、在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,在签订工程项目变更单(详见附件见)后,方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。6、工程验收:甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复

14、验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。7、工程竣工:乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知三日内组织验收,并办理验收移交手续(详见附件工程质量验收单)。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期,并承担乙方的看管费用和其他相关费用。四、有关安全生产和防火约定:甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责

15、任的,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。五、关于工程价款及结算的约定:1、工程款付款方式列下表: (略)2、工程结算:详见附件六工程结算单。3、工程保修期壹年。须工程款全部结清,甲、乙双方方能签订工程保修单(详见附件七),保修期从竣工验收签章之日起算。4、双方款项往来,均应出具收据,施工结束须开具发票。六、其它事项:1、甲方工作:(1)甲方应在开工前一天,向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法施工合同 篇4发包人全称: (以下简称:甲方)承包人全称: (以下简称:乙方)依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设部与国家工商行政管理局的建设工程施工合同(示范文本

16、)及其他有关法律、法规和规章,并结合安徽省xx市有关规定及本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致,订立本协议。一、 工程概况:工程名称: (以下简称:本工程);工程地点:施工现场条件:以现场实际情况为准;施工部位:本合同约定乙方施工部位为: 中所有的水电安装工程包含的全部内容。二、 工程承包方式、承包范围及承包内容:1、承包方式:乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。2、承包范围:室内所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。3、承包的主要内容:包施工图和施工方案中的

17、室内水电安装工程,包括室内给排水、弱电的全部安装工程,消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋,临时用电用水设备电器,日常安全巡查。具体如下:a、 给排水部分:给水部分:自水泵房外墙1.5米(含接口)起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分:自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。b、 电气部分:从低压配电柜至室内的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留),以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束,避雷带,避雷网的施工;施工图中从低压

18、配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装,包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位,穿好铁丝,消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料。4、甲方直接分包的专业工程,乙方需全力配合。三、 合同工期:1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为 日;开工日期为: 年 月 日,竣工日期为: 年 月 日。2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划,根据甲方的进度要求,随时调度作业人数和其它资源(具体详见合同附件一

19、)。3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误,经甲方签证后,工期可适当顺延。4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成,每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整(¥:1000.00元)的违约金;若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天,甲方有权单方面解除合同,由此引起甲方的所有损失(含间接损失)及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时,具体操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。四、 质量标准:1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为(包括但不限于以下): 建设强制性条文; 建筑工程质量检验评定标准gbj30188; 建筑电气工程施工质量验收规范gb50

20、303-xx; 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范gb50242-xx; 采暖与卫生施工验收规范(gbj242-82); 电气安装工程施工及验收规范(gbj242-82) 建筑电气安装工程质量检验评定标准(gbj303-88); 省、市相关部门的各种规章制度; 甲方制定的工程质量验收实施细则。2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”,乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元(¥:1000.00元)的违约金,并负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算,结算单价按本合同约定综合单价执行,工程量按实际完成工作量计算

21、;返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误,按本合同协议书第三条第4款处理。3、工程质量等级验收程序:分项工程完工后,由施工班组组织自检并报项目部,项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司,监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量,核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。五、 合同价款、工程量的计量及结算方式:1、本工程约定单价为不含税综合单价,此综合单价已包含赶工、停工费补偿和临时停水停电引起的误工、窝工、雨季、夜间施工补偿费、施工机具进退场费(甲供设备以外的施工机具费已隐含在清单各子目单

22、价中,不另行计价)现场安全文明施工费、甲方直接分包工程配合费、超高费、措施费、保管费等费用,且在现场均不再计取二次运输费用;在本合同签署期间,甲方提供了乙方承包范围内详细的各项经济技术指标,乙方作为专业施工队伍,完全明了本合同所约定的工作内容和所包含的单价范围,并完全自愿以上述综合单价签署本合同。本合同执行期间,无论材料市场价格浮动、人工费变动或政府政策变动,本合同所约定综合单价均不予调整,工程总造价以实际结算为准。2、工程量的计量:(1)结算工程量以建筑面积为准(本合同约定建筑面积计算规则以湖南省建筑工程单位估价表1999版执行,下同)。(2)零星工程:工程量以“工日”为单位进行计算。(3)

23、工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。3、结算方式:按实际完成整层工程量作为每次结算单位(“整层”包括:本层楼板、梁和下层柱、墙,其中0.000及以下的承台、地梁等作为一次结算单位;屋面板及以上的机房、花架、女儿墙等作为一次结算单位,下同)。每次申报工程进度款额度按如下比率划分施工各阶段所占本合同约定综合单价比例,具体每次工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。各部分所占比例明细为:结构预埋部分占本合同约定综合单价的35%;墙体预埋部分占本合同约定综合单价的25%;安装部分占本合同约定综合单价的40%(其中给水、排水、穿线及三箱安装、桥架安装各占比率为10%);六、 违约保证金的收取、

24、支付及工程款的支付:1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工及民工工资发放等各方面的管理,特别约定:在本合同签订之日起3日内,乙方必须向甲方缴纳1万元违约保证金,此违约保证金在所约定期限内到甲方帐户,本合同方为有效,否则此合同无效。2、按实际完成“整层”工程量即工程节点为单位支付工程款:每完成“整层”工程量之日作为“结算开始日”,次日为工程量开始申报及审批日,甲方于“结算开始日”之日起15日内(国家法定节假日和金融机构原因顺延,下同)支付乙方本节点(即“整层”)进度款。付款比例为:按照实际完成本节点(即“整层”)工程量结算的工程款的80%(所有工程款必须经过甲方相关部门和领

25、导全部审定方为有效)。3、工程竣工,乙方移交全部工程竣工资料(包括结算资料),经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理决算手续,甲乙双方在决算书上签字值日起20日内,甲方付至本合同结算总价款的95%,剩余5%作为质保金在两年后(自工程竣工之日起计)20日内甲方在扣除应由乙方承担的维修费用后,将余款一次性无息按实支付给乙方。4、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准,甲方有权延期支付工程款,直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担,乙方对此无异议。七、 施工管理规范乙方在施工期间,必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规,适用本合同的管理法规和办法:

26、1、施工现场临时用电安全技术规范(jgj46-88)。2、建筑机械使用安全技术规程(jgj59-86)。3、建筑施工安全检查标准(jgj59-99)。4、建筑施工高处作业安全技术规范(jgj80-91)。5、xx市建设工程现场文明施工管理办法。6、公司施工班组管理办法及质量、进度、安全文明施工奖罚办法(条例)7、xx市治安管理处罚条例。八、 合同生效:1、本合同订立时间: 年 月 日。2、订立地点:3、本合同自甲乙双方签字或盖章并且乙方按时缴纳违约保证金之日起生效。施工合同 篇5甲方:_建筑工程集团总公司乙方:根据中华人民共和国合同法的有关规定,经甲乙双方友好协商,就工程基坑支护施工的有关事宜

27、,签订以下协议:一、工程概况:1.1、基坑支护工程施工范围:地下室基坑支护1.2、 主要施工方法:土钉墙(详见施工方案)1.3、承包方式: 包人工、包材料、包机械、包文明施工、包质量、包安全、包工期、包工完场清等。二、工期要求2.1工期要求:进场时间:阶段工期:各楼号基坑开挖完成后3天内施工完毕。三、施工方案和进度计划。3.1 本协议签订后三天内,乙方根据甲方的工期、质量、安全等要求,提交施工方案和进度计划。3.2 该施工方案必须经专家论证同意,必须满足甲方对工程进度、质量、安全文明施工等方面的要求。四、 甲方工作:4.1甲方驻工地代表:4.2提供基础平面图1份;4.3负责接通施工用水、用电;

28、4.4监督检查工程质量及安全文明施工。五、乙方工作:5.1乙方驻工地代表:5.2 必须保证进入现场的土钉墙设备性能完好,运转正常;5.3负责施工区域内障碍物的清除工作;5.4严格按照甲方的要求组织施工,确保工程标高、轴线的精确,定位桩不受损,保证施工质量;5.5认真遵守、积极执行各项安全生产的规章制度,落实各项安全生产的措施,确保安全施工生产。因乙方原因发生的安全事故,一切责任和费用均由乙方负责承担;5.6应接受甲方对现场操作技术、工程质量、安全生产、文明施工等各方面的监督检查;5.7服从甲方代表协调指挥,遵守施工现场的各项管理制度;乙方违反甲方有关规定,每发生一次甲方有权对乙方处以500-1

29、000元罚款;5.8认真做好工程记录,提交完整的相关施工技术资料;5.9出现扰民及民扰问题时,主动积极处理,将本施工对扰民的影响降到最低限,不能对甲方产生任何影响;六、 工期延误发生下列情况之一时, 经甲方代表确认, 工期可以顺延:6.1 不可抗力;(不含雨天、台风等);6.2甲方代表同意工期顺延的其他情况。乙方须在以上情况发生后2天内,提出工期顺延要求的报告,甲方在接到报告后2天内予以签认或提出拒签理由。如乙方在向甲方送达报告后7天内未接到甲方发出的签认或拒签文件,乙方可视为甲方已接受乙方的工期顺延要求。除上述原因,乙方不能按合同约定的阶段工期和施工进度计划完成合同工程,工期每延误一天,乙方

30、向甲方交付违约罚金 5000 元人民币,最多不超过合同总价的 10 ,即元人民币。乙方应严格按合同附件的施工进度计划进行施工,确保完成合同约定的阶段工期,任一阶段工作的延误都被视为工期延误并执行延期罚款。七、 工程质量7.1 必须符合国家现行的有关规范、规定和标准,严格按照甲方审核认可的施工方案施工;7.2如果乙方不能达到甲方及业主的质量要求,乙方应承担违约责任,甲方保留采取甲方认为必要的任何措施的权力,直至解除本分包合同。7.3回填土完成方为工程结束,中间由于乙方的原因出现塌方等问题而造成的损失费用由乙方承担,由于甲方的原因造成的塌方的问题由甲方承担。7.4喷涂层厚度不得低于80mm,且表面

31、必须平整。八、 安全文明施工8.1乙方对其因施工、交通所发生事故而造成的损失负责;8.2乙方应做到安全文明施工,满足甲方现场文明施工的措施和要求;同时满_通环保等政府部门的规定和要求,免除业主和甲方可能因此遭受的任何形式的损失,甲方不受理任何与此有关的索赔;若发生此类问题导致甲方被追诉,甲方有权直接从乙方工程款中扣除相应罚款。九、 合同价款及其支付、结算方式9.1乙方施工的基坑支护(土钉墙)的固定综合单价为 185元/m2(含税金及乙方机械进退场费)合同价款暂定为: 元人民币,本工程发生的税费由甲方代缴(甲方给乙方提供完税证明)。9.2甲方第一次付款至已完工程量的50%,第二次再付已完工程量的

32、20%,工程结束时付至工程总量的75%。9.3 本工程竣工验收完毕后乙方向甲方递交工程费用计算说明书及满足甲方要求的相关结算资料,甲方在乙方递交了本期工程价款计算书及相关结算资料后的7天内,完成对结算资料的审核。在工程业主已支付甲方此部分工程款的情况下,甲方扣除对乙方的相应扣款后向乙方支付本工程结算额的75%,但乙方不得因甲方资金不到位而停工。9.4 本工程质保期为结构出0.00回填土完成后,质保金为合同结算额的25%;质保金在本工程质保期满后支付。9.5甲方对乙方的其它扣款在施工过程中的任何时间,若甲方代表认为乙方的施工进度、施工方法、现场管理等方面完成的不好,不符合合同规定或有可能达不到合

33、同要求时,甲方代表可对其提出警告,限期改正,若整改无效时,将处以500-1000元罚款。对于因乙方未在期限内改进工作方法,提高工作效率或提高工程质量而造成违约的(甲方是否事先警告不作为减轻对乙方处罚的前提),甲方按照分包合同的规定而扣除的款项,为甲方的永久扣款,从分包合同价款中扣除。9.6其他约定:甲方不承担合同价款外的任何形式的收费罚款等;若由于乙方原因,政府部门对甲方进行罚款,乙方不仅要缴纳罚款,甲方还要对乙方处以罚款额的1-5倍的追加罚款。十、 争议本合同如发生争议,甲乙双方及时协商解决;协商不成可向合同签订地人民法院提起诉讼。十一、 合同生效与终止及合同份数11.1本合同自双方签字盖章

34、之日起生效;11.2本合同在双方完成约定工作内容,工程质保期满后即告终止;11.3本合同一式 七 份,甲方 五 份,乙方 两 份。十二、其它约定:12.1、因乙方施工质量问题给甲方造成损失,乙方无偿返工并赔偿甲方损失。甲方签字: 乙方签字:甲方盖章: 乙方盖章:联系电话: 联系电话:签订日期: 年 月 日 签订日期: 年 月日施工合同 篇6发包方 (以下简称甲方)承包方 (以下简称乙方)根据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法和建设工程质量管理条例及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,经双方协商同意签订本合同。一、工程概况1、工程名称2、工程地点3、工程内容4、工程造价二

35、、双方责任甲 方:1、工程开工前,交给乙方施工图纸1份,地质勘察报告1份,组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审,提供会审纪要和修改施工图。2、开工前,做好施工区域内“三通一平”且满足施工用水用电,地下管道、电缆及地下其它障碍物的清理迁移工作,须具备开工条件。3、以书面形式向乙方提交规划红线和坐标控制点位置,并现场交验。4、协调施工现场周围居民环境。甲方因以上约定未能如期完成,造成工作上的延误或施工中的损失,应承担由此而造成的损失及经济责任等。乙 方:1、做好施工准备工作,根据设计图纸,按规范组织施工。2、确保工程质量,出现质量问题负责处理并承担其费用。3、乙方施工现场的内外安

36、全责任由自己承担,发生费用由乙方自理,做到文明施工。4、按合同规定的时间,如期完工和交付收验。5、工程完工后向甲方提交工程量清单或确定工程造价的决算书2份。乙方如不能履行以上各项义务,造成工期延误或质量损失,应承担其经济责任。三、合同工期1、有以下原因影响施工,经甲方现场代表签证后,工期相应顺延:(1)人力不可抗拒;(2)设计变更;(3)甲方计划调整;(4)按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源,道路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工;(5)凡甲方负责供应的材料未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要退换而影响进度;(6)在施工中如因停电、停水影响正常施工;(7)非乙方原因而监理签证不及

37、时而影响下一道工序施工;(8)未按合同规定拨付预付款、工程进度款而影响施工。四、工程质量1、质量要求:2、乙方必按照施工图纸、会议纪要和国家颁布的建筑工程规范、规程和标准进行施工,并接受甲方派驻代表的监督。3、隐蔽工程必须经甲方派驻代表的检查、验收签章后,方可进行下一道工序。五、工程价款支付与结算六、违约责任乙 方:1、因施工造成工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工;由于修理或返工造成逾期交付,偿付逾期违约金。2、工程不能按合同规定的工期交付使用的,偿付逾期违约金,造成损失的,还要赔偿损失。甲 方:1、未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿乙方由此造成的实

38、际损失。2、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失;同时,赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。3、工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。4、不按合同规定拨付工程款,超时限付款另需支付银行同期贷款利息,并承担由此造成的一切损失。七、其它1、乙方食宿问题自行解决。2、双方在履行合同时发生争议应立足于协商解决,不能协商解决的,可向当地人民法院起诉。3、本合同未尽事宜双方协商解决,或签订补充协议作为本合同的附件,享有同等法律效力。4、本合同自双方代表签字盖章生效,工

39、程竣工验收符合要求、结清工程款后终止。5、本合同壹式 份,甲乙方各执 份。发包方(盖章) 承包方(盖章)法人代表(签字)法人代表(签字)联系电话:联系电话:施工合同 篇7发包方: (以下简称甲方)承包方: (以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例及有关规定,结合本工程实际情况,签订本合同,以资双方共同遵守。第一条工程概况1.工程名称: 工程。2.工程地点:3. 工作内容: 别墅周边约 平方米景观工程设计及施工,施工内容详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。第二条工期本工程工期为60 天,自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日( 现场具备开工条件)开始计算工期,非

40、乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误,工期顺延。(一)如遇下列原因工期顺延:1.未及时签审施工图纸与施工组织计划;2.设计变更;3.甲方未能按期提交施工场地;4.连续4 小时遇雨与停水、停电;5.未按合同规定时间拨付工程款项;6.遇不可抗拒因素。(二)竣工验收:1.甲方在收到乙方竣工报告的5 日内组织验收,否则视为默认工程合格并进行竣工结算;2. 若未能通过竣工验收,双方应确定整改方式及时间,再次验收程序同上。第三条 工程合同价款及支付方式1.经双方商定本项目设计费为 元,本工程暂定造价520000元 (具体单价详见清单) ;2.本工程按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算;3.结算工程

41、量以现场实际收方量为准。4.合同签订后5 日内,甲方支付乙方工程预付款100000 元整;5.工程竣工并验收合格后15 日内,双方按合同第三条第2、第3 款办理结算,结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的95%,余结算总额的5%作为保修金,保修期满后甲方付清余款。第四条 关于设计调整(更改)本工程涉及设计调整(更改)工程项目,待调整资料完善并经甲方签审后,工程量及造价按本合同第三条进行增减。第五条保修期1. 保修期:从乙方递交竣工报告后的第七日起算,保修责任按国家有关规定执行。其中植物保活期一年,工程部分保修期为一年。2.成活率:植物管护移交时按行规达到95%的成活率。第六条 双方的责任(一)

42、甲方责任:1.保证施工场地具备开工条件,保证施工所需用水、用电;2. 合同签定后三日内审定乙方的施工组织计划及施工图,并以书面形式通知乙方;3.负责协助办理施工的各项进场手续。4.负责协调现场各施工单位间的关系;5.若施工变更应以书面形式通知乙方;6.按合同规定时间按时付款。(二)乙方责任:1.按甲方签审的施工图与确定的变更通知内容,结合有关规范组织施工;2.接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理;3.文明施工,安全生产,确保工程质量,按期完工;4.负责施工中的成品保护;第七条 甲、乙双方现场代表及责任1.甲方现场代表:甲方代表作为现场签证代表;2.乙方现场代表:乙方代表作为接受甲方书

43、面通知的代表第八条 材料的认定及采购1. 乙方应按设计要求对材料自行采购,涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购。2 .设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后,乙方方可购买。第九条违约责任(一)甲方违约责任:1.甲方未履行合同规定的义务,除顺延竣工期外,还应赔偿乙方因此发生的实际损失;2.甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工,应采取措施补救或减少损失,同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失;3.甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款,每超一日,按合同总额的5向乙方支付逾期违约金。(二)乙方违约责任:乙方未按合同规定完成工程,且无故拖延时间影响

44、工程进度,每延一日,按合同总额的5向甲方支付违约金。第十条 争议解决方式在合同履行中,双方因履行合同发生争议, 应协商解决。协商无果,双方约定向施工所在地人民法院起诉。第十一条本合同经双方签字盖章后生效。第十二条未尽事宜,双方协商解决。第十三条本合同一式四份,双方各执二份,均具同等法律效力。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇8发包方(简称甲方):_承包方(简称乙方):_根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国价格法、无锡市保护消费合法权益条例,中华人民共和

45、国建设部(1997)92号文家庭居室装饰装修管理试行办法以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。一、概况1、甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰资质证书的企业法人。2、装饰施工地点:_区(县)_路_弄(村)_号_楼_室。3、住房结构:_房型_房_厅_套,施工面积_平方米。4、装饰施工内容:详见附件一装饰施工内容表。5、承包方式:_(包工包料、清包工、部分承包)。6、总价款:¥_元,大写(人民币):_其中:材料费:_,人工费:_;管理费:_,设计费:_;垃圾清运费:_,税金(

46、3.41%):_;其他费用:_。经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。7、工期:自_年_月_日开工,至_年_月_日竣工,工期_天。二、关于材料供应的约定:1、甲方提供的材料:详见附件二甲方提供材料、设备表。本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取甲方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。2、乙方

47、提供的材料:详见附件三主材料报价单。3、乙方对甲方采购的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。4、乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品,应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。三、关于工程质量及验收的约定:1、本工程执行dbj08-62-97住宅建筑装饰工程技术规程、db31/t30-1999住宅装饰装修验收标准和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。2、本工程由_方设计施工方案。3、甲方提

48、供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。4、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。5、在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,在签订工程项目变更单(详见附件见)后,方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。6、工程验收:甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。7、工程竣工:乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知三日内组织验收,并办理验收移交手续(详见附件工程质量验收单)。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期,并承担乙方的看管费用和其他相关费用。四、有关安全生产和防火约定:甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论