北碚区人民法院法庭办公楼室内装饰工程施工招标文件范本

1、- 1 - 北碚区人民法院法庭办公楼室内装饰工程施工招标北碚区人民法院法庭办公楼室内装饰工程施工招标 招招标标文文件件 招招标标 人：人： 重庆市北碚区人民法院重庆市北碚区人民法院 ( (盖单位章盖单位章) ) 招招标标代代理理机机构构： 重庆信联建筑工程咨询有限公司重庆信联建筑工程咨询有限公司( (盖单位章盖单位章) ) 编制人：编制人：郭燕郭燕资格资格( (章章) )渝建招证渝建招证2005001820050018 审核人：审核人：张春杨张春杨资格资格( (章章) )渝建招证渝建招证201100158201100158 20132013 年年 1 1 月月 北碚区人民法院法庭办公楼室内装饰

2、工程 - -2 目目录录 第一卷第一卷.7 第一章第一章 招标公告招标公告.8 1. 招标条件 .8 2. 项目概况与招标范围 .8 3. 投标人资格要求 .8 4. 报名时间及方式 .9 5. 招标文件的 获取.9 6. 投标文件的 递交.9 7. 投标人提交质疑的 方式和提交截止时间.9 8. 发布公告的 媒介.9 9. 联系方式 .9 第二章第二章 投标人须知投标人须知.11 投标人须知前附表.11 1. 总则.25 1.1 项目概况.25 1.2 资金来源和落实情况.25 1.3 招标范围、计划工期和质量要求.25 1.4 投标人资格要求.25 1.5 费用承担.26 1.6 保密.2

3、6 1.7 语言文字.26 1.8 计量单位.26 1.9 踏勘现场.27 1.10 投标预备会.27 1.11 分包.27 1.12 偏离.27 2. 招标文件.27 2.1 招标文件的 组成.27 2.2 招标文件的 澄清.28 2.3 招标文件的 修改.28 3. 投标文件.28 3.1 投标文件的 组成.28 3.2 投标报价.29 3.3 投标有效期.29 3.4 投标保证金.29 北碚区人民法院法庭办公楼室内装饰工程 - -3 3.5 资格审查资料.30 3.6 备选投标方案 .30 3.7 投标文件的 编制.30 4. 投标.31 4.1 投标文件的 密封和标记.31 4.2 投

4、标文件的 递交.31 4.3 投标文件的 修改与撤回.31 5. 开标.32 5.1 开标时间和地点.32 5.2 开标程序.32 6. 评标.33 6.1 评标委员会.33 6.2 评标原则.33 6.3 评标.33 7. 合同授予.33 7.1 定标方式.33 7.2 中标通知.33 7.3 履约担保.34 7.4 签订合同.34 8. 重新招标和不再招标.34 8.1 重新招标.34 8.2 二次招标和不再招标.34 9. 纪律和监督.35 9.1 对招标人的 纪律要求.35 9.2 对投标人的 纪律要求.35 9.3 对评标委员会成员的 纪律要求.36 9.4 对与评标活动有关的 工作

5、人员的 纪律要求.36 9.5 投诉.36 10. 需要补充的 其他内容.36 第三章第三章 评标办法评标办法(综合评估法综合评估法).43 评标办法前附表.43 1. 评标方法.49 2. 评审标准.49 2.1 初步评审标准.49 2.2 分值构成与评分标准.49 3. 评标程序.50 3.1 初步评审.50 3.2 详细评审.50 3.3 投标文件的 澄清和补正.51 3.4 评标结果.51 第四章第四章 合同条款及格式合同条款及格式.52 北碚区人民法院法庭办公楼室内装饰工程 - -4 第一节 通用合同条款 .53 第二节 专用合同条款 .54 1. 一般约定 .55 1.1 词语定义

6、.55 1.4 合同文件的 优先顺序.55 1.5 合同生效的 条件.56 1.6 图纸和承包人文件.56 1.7 联络.56 2 发包人义务.56 2.3 提供施工场地.56 2.5 组织设计交底.56 2.8 其他义务.56 3 监理人.56 3.1 监理人的 职责和权力.56 4 承包人.57 4.1 承包人的 一般义务.57 4.2 履约担保.57 4.3 分包.57 5. 材料和工程设备.57 5.1 承包人提供的 材料和工程设备.57 6 施工设备和临时设施.59 6.1 承包人提供的 施工设备和临时设施.59 6.2 发包人提供的 施工设备和临时设施： 无.59 7 交通运输.5

7、9 7.1 道路通行权和场外设施.59 7.2 场内施工道路.59 8 测量放线.59 8.1 施工控制网.59 9 施工安全、治安保卫和环境保护.59 9.1 发包人的 施工安全责任.59 9.2 承包人的 施工安全责任.60 9.3 治安保卫.60 9.4 环境保护.60 10 进度 计划.60 10.1 合同进度 计划.60 11 开工和竣工.60 11.3 发包人的 工期延误.60 11.4 异常恶劣的 气候条件.60 11.5 承包人的 工期延误.61 11.6 工期提前.61 12 暂停施工.61 12.1 承包人暂停施工的 责任.61 13 工程质量.61 北碚区人民法院法庭办公

8、楼室内装饰工程 - -5 13.1 工程质量要求.61 13.7 质量争议.61 14. 试验和检验.61 15 变更.61 15.3 变更程序.62 15.4 变更的 估价原则.62 15.5 承包人的 合理化建议.62 15.8 暂估价.62 16 价格调整.62 16.1 物价波动引起的 价格调整.62 17 计量与支付.62 17.2 预付款.62 17.5 竣工结算.63 18 竣工验收.64 18.2 竣工验收申请报告.64 18.7 竣工清场.64 19 缺陷责任与保修责任.65 19.7 保修责任.65 20 保险.65 20.1 工程保险.65 20.4 第三者责任险.65

9、20.5 其他保险.65 20.6 对各项保险的 一般要求.65 21 不可抗力.65 21.1 不可抗力的 确认.65 21.3 不可抗力后果及其处理.65 24 争议的 解决.66 24.1 争议的 解决方式.66 第三节 合同附件格式.67 第五章第五章 工程量清单工程量清单.75 1. 工程量清单说明 .75 2. 投标报价说明 .75 3. 其他说明 .77 4. 工程量清单 .78 第二卷第二卷.79 第六章第六章图纸图纸.80 第三卷第三卷.81 第七章第七章技术标准和要求技术标准和要求.82 北碚区人民法院法庭办公楼室内装饰工程 - -6 第四卷第四卷.83 第八章第八章投标文

10、件格式投标文件格式.84 一、投标函部分.86 (一) 投标函.89 (二) 投标函附录.90 (三) 法定代表人身份证明及授权委托书.91 二、商务部分.93 已标价工程量清单.96 三、技术部分.97 施工组织设计.99 附表一：拟投入本标段的 主要施工设备表.100 附表二：拟配备本标段的 试验和检测仪器设备表.101 附表三：劳动力计划表.102 附表四：计划开、竣工日期和施工进度 网络图.103 附表五：施工总平面图.104 附表六：临时用地表.105 四、资格审查资料.106 (一)法定代表人身份证明及授权委托书.109 (二)投标人基本情况表.111 (三)项目管理机构.112

11、(四)近年财务状况表.114 (五)近年完成的 类似项目情况表 .115 (六)正在施工的 和新承接的 项目情况表 .116 (七)近年发生的 诉讼和仲裁情况.117 (八)其他资料.118 北碚区人民法院法庭办公楼室内装饰工程 - - 7 第一卷第一卷 北碚区人民法院法庭办公楼室内装饰工程 - - 8 第一章第一章 招标公告招标公告 北碚区人民法院法庭办公楼室内装饰工程施工招标公告北碚区人民法院法庭办公楼室内装饰工程施工招标公告 1.1. 招标条件招标条件 本招标项目北碚区人民法院法庭办公楼室内装饰工程已由 重庆市北碚区发展和改革委员 会以 碚发改2010149号 批准建设,项目业主为重庆市

12、北碚区人民法院,建设资金来自财政资 金,项目出资比例为100%,招标人为重庆市北碚区人民法院.项目已具备招标条件,现对该项目的 施工进行公开招标. 2.2. 项目概况与招标范围项目概况与招标范围 2.1项目名称：北碚区人民法院法庭办公楼室内装饰工程. 2.2建设地点：北碚区. 2.3建设规模：室内装饰地面积约16000米2,项目总投资约1800万元. 2.4计划工期：150日历天. 2.5招标范围：本工程设计施工图纸(室内装饰工程、室内给排水工程、智能化工程、电气 照明、灯具、卫生洁具等内容)及图说、招标文件、补遗资料、工程量清单所包含的 所有内容. 3.3. 投标人资格要求投标人资格要求 3

13、.1 本次招标要求投标人须同时具备建设行政主管部门颁发的 主项资质为建筑装修装饰工程 专业承包一级资质、增项资质为消防设施工程专业承包三级及以上资质和建筑智能化工程专业 承包三级及以上资质,完成并验收合格的 相关类似建筑装修工程两个,每项业绩的 合同价不低 于 1500 万元的 业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的 施工能力. 3.2 本次招标 不接受 (接受或不接受)联合体投标. 3.3 各投标人均可就上述标段中的 1 个标段投标. 3.4 本工程施工招标实行资格后审. 3.5 市外投标人须遵守重庆市市外建筑施工企业入渝登记备案管理办法的 通知相关 规定. 北碚区人民法院法庭办公楼室内

14、装饰工程 - - 9 4.4. 报名时间及方式报名时间及方式 本工程采取现场报名方式,开标前(1个小 时)内由投标人(具体详见招标文件),持本单位 基本账户开户许可证原件(交复印件),在北碚区公共资源综合交易中心指定窗口POS机上刷银 行卡缴纳投标保证金,并在投标文件递交的 截止时间前递交了 投标文件,视为获得投标资格. 5.5. 招标文件的招标文件的 获取获取 5.1凡有意参加投标者,于 2013 年 1 月 11 日开始在北碚区公共资源综合交易网 (http:/ 价等相关资料,不管下载与否招标人和招标代理机构都视为投标人全部收到以上资料并全部知 晓有关招标过程和事宜,由此产生的 一切后果由

15、投标人自负. 5.2 招标文件每套售价 1000 元,递交投标文件时一并收取,售后不退. 5.3 招标文件不采用其他方式购买. 6.6. 投标文件的投标文件的 递交递交 6.1 投标文件递交的 截止时间(投标截止时间,下同)为 2013 年 1 月 31 日 14：30 时止, 地点为北碚区公共资源综合交易中心(北碚区冯时行路308号). 6.2 逾期送达的 或者未送达指定地点的 投标文件,招标人不予受理. 7.7. 投标人提交质疑的投标人提交质疑的 方式和提交截止时间方式和提交截止时间 详见招标文件. 8.8. 发布公告的发布公告的 媒介媒介 本招标公告同时在重庆市招标投标综合网、重庆市建设

16、工程信息网、北碚区公 共资源综合交易网. 9.9. 联系方式联系方式 招标人：重庆市北碚区人民法院 地址：北碚区 邮 编：400700 北碚区人民法院法庭办公楼室内装饰工程 - - 10 联系人：汪先生 电话招标代理机构：重庆信联建筑工程咨询有限公司 联系人：张老师 地 址：重庆市渝北区龙塔街道紫园路262号 邮 编：401120 电 话传 真附件附件: : ( (招标文件、施工图、工程量清单等下载招标文件、施工图、工程量清单等下载) ) 2013 年 1 月 3 日 北碚区人民法院法庭办公楼室内装饰工程 -

17、- 11 第二章第二章 投标人须知投标人须知 投标人须知前附表投标人须知前附表 条条 款款 号号条款名称条款名称编编 列列 内内 容容 1.1.2 招标人 名称：重庆市北碚区人民法院 地址：北碚区 联系人：汪先生 电话1.1.3 招标代理机构 名称：重庆信联建筑工程咨询有限公司 地址：重庆市渝北区龙塔街道紫园路262号 联系人：张老师 电话1.1.4 项目名称北碚区人民法院法庭办公楼室内装饰工程 1.1.5 建设地点北碚区 1.2.1 资金来源 资金来源为： 财政资金. 1.2.2 出资比例 100% 1.2.3 资金落 实情况 已落实

18、1.3.1 招标范围 本工程设计施工图纸(室内装饰工程、室内给排水工程、智 能化工程、电气照明、灯具、卫生洁具等内容)及图说、招标文 件、补遗资料、工程量清单所包含的 所有内容. 1.3.2 计划工期计划工期： 150 日历天 1.3.3 质量要求达到国家现行有关施工质量验收规范要求,并达到合格标准. 北碚区人民法院法庭办公楼室内装饰工程 - - 12 条条 款款 号号条款名称条款名称编编 列列 内内 容容 1.4.1 投标人资质条 件、能力和信 誉 本工程施工招标实行资格后审,投标人应具备以下资格条件： 1.1.资质条件、营业执照及安全生产条件资质条件、营业执照及安全生产条件 (1)同时具有

19、建设行政主管部门颁发的 主项资质为建筑装 修装饰工程专业承包一级资质、增项资质为消防设施工程专业 承包三级及以上资质和建筑智能化工程专业承包三级及以上资 质,外地施工企业须同时具备有效的 分支机构入渝登记备案证 (须提供有效的 资质证书副本及分支机构入渝登记备案证复印 件); (2)具备有效的 营业执照(须提供有效的 营业执照复印件); (3)具备建设行政主管部门颁发的 有效的 安全生产许可证, 企业负责人(外地施工企业为入渝分支机构技术负责人)、拟担 任该项目负责人和专职安全生产管理人员(即“三类人员”)具 备相应的 安全生产考核合格证书(须提供有效的 安全生产许可 证及“三类人员”安全生产

20、考核合格证书复印件). 2.2.财务要求财务要求 提交 2009、2010、2011 年度 经有资质的 会计师事务所审 计的 财务报告(含资产负债表、现金流量表、利润表,和财务情 况说明书),财务状况稳定、良好、各年度 无亏损.(须提供财务 报表复印件) 3.3.业绩要求业绩要求 近 3 年(2009 年 1 月 1 日至今)完成并验收合格的 相关类 似建筑装修工程两个,每项业绩的 合同价不低于 1500 万元. (须提供中标通知书、施工合同和工程竣工验收意见书或竣 工验收证明的 复印件). 4.4.近年发生的近年发生的 诉讼和仲裁情况诉讼和仲裁情况 被有关行政部门暂停投标资格期限已满(受到行

21、政处罚的 须 提供行政处罚情况说明及真实性承诺). 5.5.项目经理资格要求项目经理资格要求 (1)项目经理必须已在申请人单位注册并应具有 建筑类壹 级(含临时壹级)及以上注册建造师执业资格、并且不能在在建 工程任职,否则将被废标; (2) 近 3 年(2009 年 1 月 1 日至今)完成并验收合格的 相 关类似建筑装修工程一个,其合同价不低于 1500 万元. 北碚区人民法院法庭办公楼室内装饰工程 - - 14 条条 款款 号号条款名称条款名称编编 列列 内内 容容 1.4.1 投标人资质条 件、能力和信 誉 注：项目经理在建项目情况应在开标现场完成查询,并以开 标现场查询的 情况为准.查

22、询情况打印后报评标委员会认定,中 标后不得随意更换. 项目经理应附建造师执业资格注册证、身份证、养老保险 (2012年6月至 )复印件,管理过的 项目业绩须附合同协议书和竣工 验收证明复印件. 6.6.其他要求其他要求 (1) 项目技术负责人： 应具有 工程 类 高级 及以上职称; 近 3 年(2009 年 1 月 1 日至今)完成并验收合格的 相关 类似建筑装修工程一个,其合同价不低于 1500 万元. 项目技术负责人应附身份证、职称证、养老保险(2012年6月 至)复印件,管理过的 项目业绩须附证明其所任技术职务的 企 业文件或用户证明复印件. (2)主要管理人员： 持有有效证件的 质检员

23、不少于 1 人,安全员不少于 1 人,材料员不少于 1 人,造价员或造价工程师不少于 1 人, 施工员不少于 1 人. 其他主要人员必须是投标人本单位员工,应附执业证或上 岗证书、养老保险(2012年6月至 )复印件. (3)外地施工企业投标： 按照“渝建发2011130号”文规定,2012年1月1日起,重 庆市外建筑企业在投标前必须办理好分支机构入渝登记备案证, 并在开标时出示分支机构入渝登记备案证.注册建造师、项目技 术负责人、施工员、质检员、安全员必须是已在分支机构登记 备案的 人员(须提供有效的 分支机构入渝登记备案证及登记备 案的 人员名单复印件). 分支机构负责人须持有效身份证明和

24、分支机构入渝登记备 案证到开标现场,否则,招标人当众退还投标文件. 7.7.投标人须随身携带以上所有复印件的投标人须随身携带以上所有复印件的 原件备查原件备查, ,评标委评标委 员会审查时必须员会审查时必须核验有关证明和证件的核验有关证明和证件的 原件原件. . 北碚区人民法院法庭办公楼室内装饰工程 - - 15 条条 款款 号号条款名称条款名称编编 列列 内内 容容 1.4.2 是否接受联合 体投标 不接受 1.9.1 踏勘现场不组织 1.10.1 投标预备会不召开 1.10.2 投标人提出问 题的 截止时 间 2013 年1月14日 17：00 时前以书面方式交到北碚区 公共资源综合交易中

25、心交易二科. 1.10.3 招标人书面澄 清的 时间 2013 年 1 月 15 日 17：00 时前;(注：在北碚区公共资源 综合交易网(http:/ 招标文件、施工图纸、答疑、补遗、最高限价等相关资料,不管 投标人下载与否,招标人和招标代理机构都视为投标人收到以上 资料并全部知晓有关招标过程和事宜,由此产生的 一切后果由 投标人自负.) 1.11 分包不允许 2.1 构成招标文件 的 其他材料 招标人发出的 答疑及补遗书 2.2.1 投标人要求澄 清招标文件的 截止时间 投标人在收到招标文件后,应仔细检查招标文件的 所有内容, 如有残缺或文字表述不清,图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、 漏、

26、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的 偏差的 内容 等应在 2013 年 1 月 14 日 17：00 时前以书面方式交到北碚 区公共资源综合交易中心交易二科. 2.2.2 投标截止时间 2013 年 1 月 31 日 14 时 30 分(北京时间) 2.2.3 投标人确认收 到招标文件澄 清的 时间 本项目招标公告开始发布至投标截止时间止,各投标人应随时在 北碚区公共资源综合交易(http:/ 注本招标项目相关澄清或补充内容;所有资料一经挂网,均视为 投标人已知悉,招标人和招标代理机构对此不承担任何责任. 2.3.2 投标人确认收 到招标文件修 改的 时间 本项目招标公告开始发布至投标截止

27、时间止,各投标人应随时在 北碚区公共资源综合交易网(http:/ 关注本招标项目相关修改或补充内容;所有资料一经挂网,均视 为投标人已知悉,招标人和招标代理机构对此不承担任何责任. 3.1.1 构成投标文件 的 其他材料 投标文件由投标函部分、商务部分、技术部分、资格审查 部分共四部分组成以及投标人的 书面澄清、说明和补正(注： 其澄清、说明和补正均不得改变投标文件的 实质性内容). 1 1、投标函部分包括下列各项内容、投标函部分包括下列各项内容： (1)投标函 北碚区人民法院法庭办公楼室内装饰工程 - - 16 条条 款款 号号条款名称条款名称编编 列列 内内 容容 (2)投标函附录 (3)

28、法定代表人身份证明及授权委托书 2 2、商务部分包括下列各项内容：、商务部分包括下列各项内容： 2.12.1工程量清单报价表工程量清单报价表. 2.22.2 标价的标价的 工程量清单工程量清单电子文档电子文档( (提交光盘两张提交光盘两张).). 2.2.1投标人须按招标人提供的 格式或规范规定的 清单填 报格式填报. 2.2.2投标人报送的 工程量清单(已填写有投标报价)部分 的 电子文档 (统一采用工程清单光盘提供的 鹏业软件填报制 作成格式为ptb的 文件)刻录在光盘中,光盘必须贴上标签(写明 工程名称及投标人名称)并加盖投标人公章,否则视为无效.光盘 应设置修改密码,不得设置打开密码,

29、如投标文件中光盘无法读 取或光盘内工程量清单文件格式未按要求制作导致该投标文件 工程量清单部分无法评分,则商务部分无效,不予评分. 2.3投标人递交的 纸质文件工程量清单正、副本(已填写单 价和合价)中的 数据必须与电子文档*.ptb中的 数据一致.否则, 其商务部分无效. 2.4投标人递交的 光盘应与已标价工程量清单纸质版一并 装入“商务部分”袋中. 3 3、技术部分包括：、技术部分包括： 技术部分(第八章投标文件格式第三部分技术部分资料). 4 4、资格审查部分包括：、资格审查部分包括： 资格审查部分(第八章投标文件格式第四部分资格后审申请 资料). 注：以上投标文件必须严格使用招标文件第

30、八章中提供的注：以上投标文件必须严格使用招标文件第八章中提供的 格式格式, ,投标人不得进行任何修改投标人不得进行任何修改, ,否则当废标处理否则当废标处理. . 北碚区人民法院法庭办公楼室内装饰工程 - - 19 条条 款款 号号条款名称条款名称编编 列列 内内 容容 3.2 投标报价 1.投标人应按本须知和第五章“工程量清单”的 要求填 写相应清单表格.投标人的 投标报价应是本章投标人须知前附 表 1.3.1 项中所述的 本工程合同段招标范围内的 全部工程的 投标报价,并以投标人在工程量清单中提出的 单价或总价为依 据. 2. 投标人应认真填写工程量清单中所列的 本合同各工程 子目的 单价

31、或总价.投标人没有填入单价或总价的 工程子目,招 标人将认为该子目的 价款已包括在工程量清单其他子目的 单 价和总价中.投标人在工程量清单中多报的 子目和单价或总价 发包人将不予接受,并将被视为重大 偏差,按废标处理. 3. 如发现工程量清单中的 数量与图纸中数量不一致,应于 本须知 2.2.1 项中规定的 时间前书面通知招标人核查,除非招标 人以补遗书的 形式予以更正,否则,应以工程量清单中列出的 数 量为准. 4.招标人在工程量清单中所列出的 价格(包括暂列金额、暂 估价等),投标人不得修改.否则,将被认定为废标. 5.本工程招标将设置总价和分部分项的 最高限价,并在投标 截止日期 3 天

32、前公布.投标人的 投标报价不得超过最高限价,否 则,将被认定为废标. 6、安全文明施工措施费用： 6.1 根据“渝建发2010158 号”规定,安全文明施工措施费用 由定额费用、专项费用、按实计算费用三部分组成. 6.2 安全文明施工“定额费用”已在相应定额和费用中包括,不 再单独计算. 6.3 安全文明施工“专项费用”列入“安全文明施工专项费和 按实计算费用、规费、税金项目清单计价表”中,汇总时列入“单 位工程费汇总表”的 “规费”项前计入投标报价.本工程安全文明 施工“专项费用”暂定金额与最高限价一起公布,投标函及工 程量清单报价中的 安全文明施工“专项费用”必须按暂定金额填 报,不得浮动

33、,否则视为对招标文件不作实质性响应,其投标文件 按废标处理.结算时按照渝建发2010158 号文之规定标准计取, 安全文明施工综合评定结果为不合格,则不计取. 6.4 安全文明施工“按实计算费用”列入“安全文明施工专项 费和按实计算费用、规费、税金项目清单计价表”中,汇总时列 北碚区人民法院法庭办公楼室内装饰工程 - - 20 条条 款款 号号条款名称条款名称编编 列列 内内 容容 入“单位工程费汇总表”的 “规费”项前计入投标报价.本工程安全 文明施工“按实计算费用”暂定金额与最高限价一起公布,投标人 必须按照招标人给定的 暂定金额填报,不得浮动,否则视为对招 标文件不作实质性响应,其投标文

34、件按废标处理.在项目实施过程 中,由中标人编制专项实施方案 ,经招标人批准后,以招标人批准 的 专项实施方案 ,根据经招标人签证确认实际发生的 “按实计 算费用”部分安全文明措施项目按实办理结算. 7、措施项目费包括施工技术措施项目费和施工组织措施项 目费两部分. 招标人给出的 施工组织措施项目清单及施工技术措施项目 清单仅供投标人参考,投标人在投标报价时可参照招标人给出的 施工组织措施项目清单和施工技术措施项目清单,结合本工程的 实际情况和国家及重庆市相关管理规定增减项目,并进行报价.如 果漏项或不报价,视为已包含在其他项目清单综合单价内.中标后 施工组织措施项目费及施工技术措施项目费包干使

35、用,不论何种 因素影响,均不作调整. 8、材料采购及报价 8.1除甲供材料外,本工程所需的 所有材料由中标人自行采 购,所采购的 材料必须符合国家规范标准及设计文件、招标文件、 业主提供的 工程量清单要求,并提供相应合格证明资料、质保书 等. 8.2乙方采购材料报价分为暂定价报价、投标人自主报价两 部分： 8.2.1以下材料单价采用暂定价报价,如果材料单价未按规定 的 暂定价进价,则按废标处理. 序号材料名称单位 暂定价(元) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 北碚区人民法院法庭办公楼室内装饰工程 - - 21 条条 款款 号号条款名称条款名称编编 列列 内内 容容 10 11 12 13

36、14 15 16 17 18 19 20 21 以上材料暂定价,仅指此类材料运至施工现场的 价格,安装 这些材料所必须的 人工、辅材、验收、存储保管、二次搬运等 完成工程实体发生的 各类费用,已包括在各相应子目的 投标清 单综合单价中;发包人仅对材料运到现场的 工地价进行核定.核 价方式：暂定价材料金额如果达到招标限额,将依法公开招标;如 果没有达到招标限额,发包人通过竞争性比选确定品牌及价格,然 后由承包人与供货商签订采购合同并采购. 如果中标人不认可招标人对暂定价材料的 认质认价,属于 中标人违约;招标人可以自行组织采购后交中标人安装,中标人不 得拒绝;否则每违约 1 次,招标人可收取中标

37、人违约金 5 万元,违 约金在履约保证金中扣除. 8.2.2 投标方自主报价的 材料必须符合国家规范标准及设 计文件、招标文件要求,并提供相应合格证明资料、质保书等. 8.2.3 以下材料为甲供材： 序号材料名称单位 1 2 承包方在对甲供材料报价时,要把安装费、仓管费、配合费 等除材料价格以外的 费用全部考虑进投标报价中,发包方不另外 支付任何费用. 甲供材料达到招标规定的 限额时,发包方要依法组织招标采 购. 8.2.4 除暂定价材料和甲供材料外,其余材料均由各投标人参 照重庆工程造价信息并结合市场行情自主报价,中标后不再 北碚区人民法院法庭办公楼室内装饰工程 - - 22 条条 款款 号

38、号条款名称条款名称编编 列列 内内 容容 调整. 3.3.1 投标有效期 60 日历天(从提交投标文件截止日起计算) 3.4 投标保证金 1. 投标保证金的 提交要求 1.1投标保证金: 本工程要求投标人提交投标保证金人民币人民币 叁拾万元叁拾万元(￥300000)(￥300000)整,投标保证金由重庆市北碚区公共资源综 合交易中心代收. 交纳投标保证金的 投标人,开标前应及时持本单位银行基 本账户开户许可证到区交易中心进行登记(验许可证原件,收加 盖投标人公章的 许可证复印件). 北碚区人民法院法庭办公楼室内装饰工程 - - 23 条条 款款 号号条款名称条款名称编编 列列 内内 容容 1.

39、2投标人须在递交投标文件当天13:30时至14:30时(前)先 到重庆市北碚区公共资源交易中心指定现场POS机上以银联卡刷 卡(不含信用卡)方式交纳投标保证金,并由区交易中心出具交纳 投标保证金凭据.各投标人应保证银联卡能被POS机识别,否则产 生的 一切后果由投标人自行负责. 2投标人凭重庆市北碚区公共资源综合交易中心出具的 交纳 投标保证金凭据和由招标代理机构出具的 交纳招标文件工本费 的 凭据,在招标文件规定的 递交投标文件截止时间前将投标文 件提交到区交易中心指定地点.对没有提交投标保证金和招标文 件工本费缴纳凭据的 投标文件不予接收. 3投标保证金的 退还 3.1 评标结束后,除中标

40、候选人以外的 投标人到区交易中 心保证金缴纳窗口现场退还其投标保证金. 3.2 中标公示期结束,招标人应在法定时间内和中标人签订 合同.合同签订之后,招标人向区交易中心提交经行业主管部门 备案的 中标通知书,并以退还保证金联系函的 形式通知交易中 心向中标候选人的 第二、第三名的 投标单位退还保证金.保证 金退还至投标单位基本账户. 3.3 合同签订并且中标人向招标人支付了 约定的 履约保 证金之后,招标人将合同送区交易中心备案,同时提交中标人保 证金退还联系函通知区交易中心向中标人退还保证金.保证金退 还至投标单位基本账户. 4不予退还保证金的 情形 4.1 中标通知书发出后,中标人无故放弃

41、中标项目或无正 当理由在规定时间内不与招标人签订合同的 ,不予退还投标保 证金; 4.2 投标人在规定的 投标有效期内撤销或修改其投标文 件的 ,不予退还投标保证金; 4.3 中标人在收到中标通知书后,无正当理由拒签合同协 议书或未按招标文件规定提交履约担保; 4.4 凡在签发中标通知书前,投标人被招标人及监督部门查 实具有弄虚作假及围标串标行为的 . 3.5 资格审查资料 本须知第 1.4.1 项和第 3.5.1 项至 3.5.5 项规定提供的 资料均 需提供原件备查. 3.5.2 近年财务状况2009 年、2010 年、2011 年 北碚区人民法院法庭办公楼室内装饰工程 - - 24 条条

42、 款款 号号条款名称条款名称编编 列列 内内 容容 的 年份要求 3.5.3 近年完成的 类似项目的 年份要求 2009 年 1 月 1 日至今 3.5.5 近年发生的 诉讼及仲裁情 况的 年份要 求 投标截止前三年,指 1 日起至 1 日止 3.6 是否允许递交 备选投标方案 不允许 3.7.3 签字盖章要求 按本章投标人须知 3.7.3 款执行. 3.7.4 投标文件的 副本份数 投标函部分一式二份. 商务部分：工程量清单报价表一式二份(同时提供电子光盘 两张). 技术部分一式二份,不分正副本. 资格审查部分：资格后审申请文件一式二份. 以上资料除技术部分和电子光盘外均注明正副本. 注：在

43、正式施工合同签订前,中标人向招标人补充提交商务 部分投标文件一式二份. 正副本面页均需加盖鲜章,否则将导致废标. 3.7.5 装订要求 1、本工程技术部分施工组织设计采用暗标评审,应将 投标函部分、商务部分、技术部分、资格审查资料各自分别装 订成册. 2、装订 (1)投标函部分的 装订要求 应按照第八章规定格式装订成册,并应编制目录,逐页标注 页码. (2)商务部分的 装订要求 应按照第八章规定格式装订成册,并应编制目录,逐页标注 页码. (3)技术部分的 装订要求 施工组织设计面页使用 A4 厚型纸面页(白色,以不显示 投标人信息为宜),用初号仿宋 GB2312 字体标明确“施工组织设 计”

44、, 横排,居中;在面页右下角加盖投标单位公章后折叠为 8.5 厘米左右的 等腰三角形密封,面页及整个施工组织设计 均不得显示与投标人企业有关的 信息、企业名称、人员、承担 或在建过的 建设工程的 名称或有隐含企业名称的 内容和字样 出现;不得编制页眉、页脚和页码;不得出现明显的 痕迹,统一 北碚区人民法院法庭办公楼室内装饰工程 - - 25 条条 款款 号号条款名称条款名称编编 列列 内内 容容 胶装;文本中不得有整页空白纸,不得夹页;不得使用塑料夹条、 薄膜外皮等饰物或特别标(注)记.违反上述任何一项,其投标文 件为废标. 施工组织设计文字部分纸张采用 A4 白纸,四号仿宋 GB2312 字

45、体,黑色;图表采用 A3 白纸,图表内的 字号大 小 不 限;文字、图表不得使用彩色和不得编制页码.违反上述任何一 项,其投标文件为废标. (4)资格审查资料的 装订要求 应按照第八章规定格式装订成册,并应编制目录,逐页标注 页码. 4.1.1 投标文件的 密封 1.投标文件袋使用 “投标函部分”袋、 “技术部分”袋、 “商务部分”袋、 “资格审查资料”袋以及“投标文件”大 袋. 2.投标函部分装入“投标函部分”袋中,密封并在袋上加盖 投标人单位章. 3.商务部分(包括商务部分电子光盘)装入“商务部分”袋 中,密封并在袋上加盖投标人单位章. 4.技术部分装入“技术部分”袋中,密封不加盖任何印章

46、. 5.“投标函部分” 、 “技术部分” 、 “商务部分”等小 袋装入 “投标文件”大 袋中,密封并在大 袋上加盖投标人单位章,同 时“投标文件”大 袋应按本表第 4.1.2 项的 规定写明相应内 容. 6.“资格审查资料”单独封装,密封并加盖投标人单位章, 同时应按本表第 4.1.2 项的 规定写明相应内容. 7.如果投标文件没有按上述规定密封,该投标文件将被拒绝 接收. 4.1.2 封套上写明 应在“投标文件”大 袋和“资格审查资料”封套上写明如下内 容：招标人的 地址： 招标人名称： 北碚区人民法院法庭办公楼室内装饰工程投标文件 在 2013 年 1 月 31 日 14 时 30 分前不

47、得开启 4.2.2 递交投标文件 地点 北碚区公共资源综合交易中心(北碚区冯时行路 308 号) 4.2.3 是否退还投标 文件 否 5.1 开标时间和开标时间：同投标截止时间 北碚区人民法院法庭办公楼室内装饰工程 - - 25 条条 款款 号号条款名称条款名称编编 列列 内内 容容 地点开标地点：北碚区公共资源综合交易中心(北碚区冯时行路 308 号) 5.2 开标程序 主持人按下列程序进行开标： 1. 宣布开标纪律; 2. 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名; 3. 公布在投标截止时间前递交投标文件的 投标人名称,并点名 确认投标人是否派人到场; 4. 核验参加开标会议的 投

48、标人的 法定代表人或委托代理人本 人身份证(原件),核验被授权代理人的 授权委托书(原件),以确 认其身份合法有效,否则,招标人当场退还投标文件; 按照“渝建发2011130 号”文规定,2012 年 1 月 1 日起, 重庆市市外建筑企业在投标前必须办理好入渝分支机构入渝登 记备案证,并在开标时出示分支机构入渝登记备案证、分支机构 负责人持有效身份证明到开标现场,否则,招标人当场退还投标 文件. 5.展示投标保证金缴款情况,未在规定时间将投标保证金打入指 定账户的 ,当场退还其投标文件. 6. 密封情况检查：招标人检查投标文件是否按本须知 4.1.1 的 规定密封,如发现投标文件没按本表 4

49、.1.1 的 规定密封,则 当众原封退还. 7. 设有最高限价或者标底的 ,公布最高限价或者标底; 8. 开启投标文件顺序：随机开启; 9. 按照宣布的 开标顺序当众开标,开启资格审查资料袋、投标 文件大 袋及投标函部分袋、商务部分袋、技术部分袋,公布投 标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容, 查询项目经理在建项目情况和企业诚信综合评价分并记录在案; 10. 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在 开标记录上签字确认; 11. 开标结束. 6.1.1 评标委员会的 组建 1评标委员会构成：共5人; 2评标专家确定方式：在重庆市综合评标专家库中随机 抽取. 7.1

50、是否授权评标 委员会确定中 否,推荐经评审得分由高到低排名前三名为中标候选人. 北碚区人民法院法庭办公楼室内装饰工程 - - 25 条条 款款 号号条款名称条款名称编编 列列 内内 容容 标人 7.3.1 履约担保 1.担保形式：银行转帐或汇款 2.担保金额：中标价的 10%. 8.1 重新招标 1.按投标人须知第 8.1(1)执行; 2.按投标人须知第 8.1(2)执行; 8.2 二次招标和不 再招标 重新招标后投标人仍少于 3 个,按法定程序开标和评标,确定中 标人.经评审无合格投标人,属于必须审批或核准的 工程建设项 目,经原审批或核准部门批准后不再进行招标. 1010 需要补充的需要补

51、充的 其他内容其他内容 10.1 行贿受贿查询 在中标公示期内,在区检查院行贿受贿记录库中,有不良行 为者取消中标资格,并没收其投标保证金. 10.2 中标公示 发布媒介 重庆市招标投标综合网和重庆市北碚区公共资源综合交易 网上发布. 10.3 招标代理服务 费 根据国家发改委发改价格2011534 号文件收费标准,以中 标价为计费基数,在标准的 基础上下浮 20%收取.由中标人在领 取中标通知书前一次性支付给代理公司. 10.4 付款方式 进场后 10 日内支付合同价的 10%,工程竣工验收合格后 30 日内支付至合同价款的 50%,经过审计机构审定后,支付至 70%, 余款在一年内支付至审

52、定金额的 95%,留 5%作为质保金,质保期 满后一周内发包人退还质保金,质保金不计利息. 10.5 评标方式(使 用鹏业软件) 本工程清单评标采用专家评审与评标软件评分相结合的 方 式. 关于使用工程量清单填报软件的 注意事项 一、招标文件要求的 有标价的 工程量清单(GB50500- 2008)报价表书面形式必须使用招标人提供的 清单填报软件打 印,且内容和签字盖章齐全.封面上的 编制人必须为投标单位注 册造价人员,并加盖注册造价人员执业章及单位公章,否则,按废 标处理. 二、工程量清单电子文档的 制作要求： 1、在工程总项目中输入投标人名称. 2、如一个工程项目中有多个单位工程时,在分别

53、对各单位 工程进行报价后,必须对各单位工程报价数据进行合并,因为只 有合并后的 数据才能导入评标软件计算报价得分.否则,由投标 人自行承担其经济标不能参与评分的 后果. 三、投标人报送的 工程量清单报价电子文档须统一采用招 标人提供的 填报软件制作,格式为 PTB,刻录在光盘上.投标人 应对其报送的 电子文档设置修改权限密码(但是不能对电子文 北碚区人民法院法庭办公楼室内装饰工程 - - 25 条条 款款 号号条款名称条款名称编编 列列 内内 容容 档设置打开权限密码),并保证其提供的 电子文档能被招标人的 评标软件打开,否则,由投标人自行承担其经济标不能参与评分 的 后果. 四、书面工程量清

54、单报价表中的 数据必须与电子文档 中的 数据一致.否则,按废标处理. 五、报送的 光盘还必须贴上写明格式、工程名称及投标人 名称的 标签,并加盖投标人公章.否则,按废标处理. 六、关于工程量清单填报软件使用的 免费培训： 培训时间：各投标人自行与软件公司联系 培训地点：渝中区长江一路 62 号地产大 厦 2 号楼 22-8 技术支持北碚区人民法院法庭办公楼室内装饰工程 - 26 - 1.1. 总则总则 1.11.1 项目概况项目概况 1.1.1 根据中华人民共和国招标投标法等有关法律、法规和规章的 规定,本招标项目已具 备招标条件,现对本标段施工进行招标. 1.1.

55、2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表. 1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表. 1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表. 1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表. 1.21.2 资金来源和落实情况资金来源和落实情况 1.2.1 本招标项目的 资金来源：见投标人须知前附表. 1.2.2 本招标项目的 出资比例：见投标人须知前附表. 1.2.3 本招标项目的 资金落实情况：见投标人须知前附表. 1.31.3 招标范围、计划工期和质量要求招标范围、计划工期和质量要求 1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表. 1.3.2 本标段的 计划工期：见投标人须知前附表.

56、 1.3.3 本标段的 质量要求：见投标人须知前附表. 1.41.4 投标人资格要求投标人资格要求 1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的 资质条件、能力和信誉. (1)资质条件、营业执照及安全生产条件：见投标人须知前附表; (2)财务要求：见投标人须知前附表; (3)业绩要求：见投标人须知前附表; (4)信誉要求：见投标人须知前附表; (5)项目经理资格：见投标人须知前附表; (6)其他要求：见投标人须知前附表. 1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的 ,除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附 表的 要求外,还应遵守以下规定： 北碚区人民法院法庭办公楼室内装饰工程 - 27

57、- (1)联合体各方应按招标文件提供的 格式签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方权利义务; (2)由同一专业的 单位组成的 联合体,按照资质等级较低的 单位确定资质等级; (3)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标. 1.4.3 投标人不得存在下列情形之一： (1)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的 法人、其他组织或者个人; (2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的 ,但设计施工总承包的 除外; (3)为本标段的 监理人; (4)为本标段的 代建人; (5)为本标段提供招标代理服务的 ; (6)与本标段的 监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的

58、; (7)与本标段的 监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的 ; (8)与本标段的 监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的 ; (9)被责令停业的 ; (10)被暂停或取消投标资格的 ; (11)财产被接管或冻结的 ; (12)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的 不同单位,不得在同一标段中同时投标. 1.51.5 费用承担费用承担 投标人准备和参加投标活动发生的 费用自理. 1.61.6 保密保密 参与招标投标活动的 各方应对招标文件和投标文件中的 商业和技术等秘密保密,违者应对由 此造成的 后果承担法律责任. 1.71.7 语言文字语言文字 除专用术语外,与招标投标有关的

59、 语言均使用中文.必要时专用术语应附有中文注释. 1.81.8 计量单位计量单位 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位. 北碚区人民法院法庭办公楼室内装饰工程 - 28 - 1.91.9 踏勘现场踏勘现场 1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的 ,招标人按投标人须知前附表规定的 时间、 地点组织投标人踏勘项目现场. 1.9.2 投标人踏勘现场发生的 费用自理. 1.9.3 除招标人的 原因外,投标人自行负责在踏勘现场中所发生的 人员伤亡和财产损失. 1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的 工程场地和相关的 周边环境情况,供投标人在编制投 标 文件时参考,招标人不对投标人据此做出的 判

60、断和决策负责. 1.101.10 投标预备会投标预备会 1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的 ,招标人按投标人须知前附表规定的 时间 和地点召开投标预备会,澄清投标人提出的 问题. 1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的 时间前,以书面形式将提出的 问题送达招标人, 以便招标人在会议期间澄清. 1.10.3 投标预备会后,招标人在投标人须知前附表规定的 时间内,将对投标人所提问题的 澄 清,以书面方式通知所有购买招标文件的 投标人.该澄清内容为招标文件的 组成部分. 1.111.11 分包分包 投标人拟在中标后将中标项目的 部分非主体、非关键性工作进行分包的 ,应符合投标