2020年从资资格考试《合同管理》模拟卷(第43套)

1、2020年从资资格考试合同管理模拟卷考试须知：1、考试时间：180分钟。2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规左的位宜填写您的答案。4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。5、答案与解析在最后。姓名:考号:得分评卷人一、单选题（共70题）1. 关于工程建设涉及的主要险种说法错误的是（）。A. 狭义的工程险只有建筑工程一切险B. 目前施工单位职工的意外伤害险是强制险C. 建筑工程一切险往往加保第三者责任险D. 人身伤亡的突发性事件属于意外事故2. 监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行订立抵押合同。该抵押权的

2、生效日期为（）之日。A. 当事人签字B. 抵押物登记C. 转移产权证D. 转移房屋占有3. 建设工程勘察合同委托的工作内容一般包括工程测量、水文地质勘察和工程地质勘察。下列说法不正确的是（）。A. 工程测量目的是为建设项目的选址（选线）、设讣和施工提供有关地形地貌的依据B. 水文地质勘察任务在于提供有关供水地下水源的详细资料C. 工程地质勘察包括选址勘察、初步勘察、详细勘察以及施工勘察D. 工程地质勘察的初步勘察主要针对建设工程地基做出评价，并为地基处理和加固基础 而进行深层次勘察4. 设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是（）。A. 发包人提供的材料、设备不符合要求B. 发包人原

3、因指示的暂停施工C. 发包人要求提前交货D. 隐蔽工程的重新检验证明质量合格5. 根据担保法，关于保证的说法，正确的是（）。A. 保证法律关系只有两方参加B. 对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益C. 如果合同未约泄保证方式，则按连带责任保证处理D. 债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务6. 某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔，则应由（）。A. 保险公司承担全部损失B. 保险公司承担除外责任以外的全部损失C. 业主自行承担全部损失D. 业主和保险公司协商分担损失7根据建设工程设计

4、合同（示范文本）的规定，订立合同时，发包人应提供的设计依据文 件和资料不包括（）oA. 城市规划许可文件B. 工程勘察资料C. 限额设计的要求D. 经批准的项目可行性研究报告8. 某公司所承建的某工程项目采用进口先进设备，出口商提供的进口设备制造图纸及设备的基础土建设计图纸应由（）负责该项任务的设计联络工作。A. 设计人B. 发包人C. 监理工程师D. 设备安装承包商9. 下列关于设计施工总承包合同的说法，错误的是（）A. 可以减少设计变更B. 增加承包人的索赔C. 合同责任单一，责任明确D. 固定工期、固定费用10. 下列关于建设工程勘察设计合同的发包方式说法不正确的是（）。A. 采用特泄的

5、专利或者专有技术的建设工程勘察、设计业务经有关部门批准，可以直接 发包B. 建筑艺术造型有特殊要求的建设工程勘察、设计业务经有关部门批准，可以直接发包C. 经发包方书而同意，承包方可以将建设工程主体部分的勘察、设计再分包给英他具有 相应资质等级的建设工程勘察、设计单位D. 建设工程勘察设计单位不得将所承揽的建设工程勘察业务转包11. 下列合同法律关系中的法律事实属于行为的是（）。A. 建设工程合同当事人违约B. 台风造成停工C. 地下埋藏物造成合同索赔D. 设备所在国哭工造成设备不能交付12. 下列选项中，不属于工程地质勘察分类的是（）。A. 选址勘察B. 设计勘察C.初步勘察D.详细勘察13

6、. 乙未经甲授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。甲知道乙的该行为，却不予否认。那么，乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同（）。A. 效力待泄B. 无效C. 有效D. 经过乙催告甲后生效14. 在设计施工总承包合同中，下列关于联合体承包说法不正确的是（）。A. 联合体的承包人，合同履行过程中发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的 代表联系B. 联合体协议经发包人确认后已作为合同附件C. 履行合同过程中，未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成D. 履行合同过程中，未经发包人同意，承包人修改联合体协议15. 设计施工总承包合同中，关于承包人说法错误的是（）。A. 承包人是总承包

7、合同的另一当事人B. 总承包合同的承包人可以是独立承包人，也可以是联合体C. 合同履行过程中发包人可以和联合体各方进行联系D. 未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成16. 某工程项目的设计合同，设计人提交了初步设计文件并完成了部分施工图设计任务。由于环境影响评价未获得批准，该项目被迫暂停，此时设计合同履行的时间接近合同约定期限 的一半，设计工作已完成全部任务的60%。若合同终止，发包人应向设计人支付（）。A. 合同约泄设计费的60%B. 双倍泄金作为赔偿C. 合同约泄设计费的一半D. 合同约左的全部设计费17. 下列关于建设工程勘察合同资质说法不正确的是（）。A. 工程勘察资质分为工

8、程勘察综合资质、工程勘察专业资质、工程勘察劳务资质B. 工程勘察劳务资质设甲级、乙级，部分专业可以设丙级C. 取得工程勘察综合资质的企业，可以承接专业（海洋工程勘察除外）、各等级工程勘 察业务D. 取得工程勘察专业资质的企业，可以承接相应等级相应专业的工程勘察业务1&下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（）。A. 建筑材料B. 建筑设备C. 勘察设计D. 知识产权19. 关于合同法律关系的说法，正确的是（）。A. 合同法律关系可以没有内容B. 技术秘密不能作为介同法律关系的客体C. 只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭D. 只有行为能够引起合同法律关系的消火20. 设计合同中约定的费用为估

9、算设计费，需按批准的（）核算设计费。A. 扩大的初步设il概算B. 施工图预算C. 投资估算D. 初步设计概算21. 承包人办理保险的情况下，如果承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，或未能使保险持续有效时，（）可代为办理，所需费用由（）承担。A. 发包人，发包人B. 发包人，承包人C. 监理人，发包人D. 监理人，承包人22. 设计施工总承包合同模式下，承包人应提前（）天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。监理人应在 （）天内，确定竣工试验的具体时间。A. 14, 21B. 14, 14C. 21, 21D. 21

10、, 1423. 发包人逾期支付设计人设计费6天，设计人提交设计文件的时间（）。A. 不可顺延B. 可顺延2天C. 可顺延3天D. 可顺延6天24. 下列项目勘察设计文件经有关部门批准后，可以宜接发包的是（）。A. 房地产开发项目B. 髙速公路项目C. 采用特泄专利或专有技术的项目D. 市政给水排水项目25. 在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金情形的是（）。A. 投标文件没有按要求密封B. 投标人在投标有效期内撤销投标C. 中标人采用不正肖的手段骗取中标D. 中标人不根拯规左接受对投标文件错误的修正26. 在设计施工总承包合同中，下列关于分包说法不正确的是（A. 承包人不得将

11、其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以 分包的名义分别转包给第三人B. 分包工作需要征得发包人冋意C. 承包人不得将施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人，设计工作可以全部分包D. 发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本27. 设计施工总承包合同模式下，关于承包人负责竣工后试验的说法，正确的是（ ）。A. 承包人提供所需要的所有英他设备、仪器，派遣有资质和经验的工作人员，在发包人 在场的情况下进行B. 发包人应派遣具有适当资质和经验的工作人员，直接按照操作和维修手册进行C. 承包人提供所需要的所有英他设备、仪器，派遣有资质和经验的工作人员，发包

12、人在 不在场均可进行D. 试验所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料等由承包人提供2&下列选项中不属于工程勘察企业的资质的是（）。A. 综合资质B. 专业资质C. 劳务资质D. 专项资质29. 履约保证的有效期限从提交履约保证起，一般情况到（）为止。A. 合同签订之日B. 签发工程移交证书日C. 缺陷责任期止之日D. 保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天止30. 设计施工总承包合同文件组成中，解释顺序在投标函及投标函附录条款之前的为 （ ）。A. 投标函B. 中标通知书C. 专用条款D.承包人建议书31. 工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法

13、律关系的客体是（）。A. 物B. 财C. 行为D. 智力成果32. 下列选项中，不属于合同法律关系的主体的是（）。A. 自然人B. 法人C. 智力成果D. 其他组织33. 设计合同的发包人，根据工程实际情况需要修改设计文件时，应按照法定程序进行变更, 即（ ）。A. 由原设讣合同承包人完成设讣修改B. 发包人经审批机关批准后，自行修改C. 发包人报原审批机关批准，选择设计单位设汁D. 发包人报原审批机关批准，由原设讣单位修改后，报有关部门审批34. 合同法律关系的客体是指（）A. 合同的当事人B. 合同双方的权利C. 合同双方的义务D. 合同的标的35. 根据建设工程设计合同（示范文本）的规定

14、，下列内容不属于施工图设计阶段工作任务的是（）。A. 编制技术设计文件B. 建筑设汁C. 专业设计的协调D. 结构设汁36. 投标保证的有效期限从（）之日起计算。A. 招标文件岀售B. 投标文件递交C. 投标截止D. 中标通知书发出37. 设计合同履行过程中，属于设计人责任的是（）oA. 组织对设计文件的审査、鉴左和验收B. 办理设计文件的报批手续C. 选立设计文件依据的设计规范D. 为现场的设汁人提供必要的工作条件38. 设计合同示范文本规定，设计人负责设计的建（构）筑物需注明（）。A. 施工方案B. 合理使用年限C. 竣工验收的标准D. 设计变更的期限39. 履约保证有效期（）。A. 从提

15、交履约保证到工程竣工验收合格止B. 从提交履约保证到签发完工程接收证书I匕C. 从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书止D. 从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天止40. 下列关于保证人资格的说法，正确的是（ ）。A. 企业法人的职能部门，可以在授权范用内作为保证人B. 企业法人的分支机构一律不得作为保证人C. 医院可以作为保证人D. 学校不得作为保证人41. 标准设计施工总承包合同中的“价格清单”是指（）。A. 发包人依据设计图纸概算量提出的工程疑淸单B. 承包人依据发包人工程量淸单汁算出的报价淸单C. 承包人按完成投标方案计算的从设il到缺陷责任期各阶段的

16、汁划费用D. 设计总承包与施工总承包的签约合同价及其构成42. 设计施工总承包合同模式下，关于价格清单的说法错误的是（）A. 与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提岀工程量淸单，经承包人填写单价后计 算价格的方式不同B. 承包人按投标文件中规泄的格式和要求填写，并标明价格的报价单C. 淸单价格费用的总和为签约合同价D. 承包人完成所提投标方案计算的施工、竣工阶段的计划费用43. 下列关于连带责任保证的说法，正确的是（）。A. 当事人没有明确约左保证方式，保证人应按一般保证承担责任B. 连带责任保证的债务人在债务履行期满没有履行债务时，债权人即可要求保证人承担 责任C. 主合同的债务人经审判应

17、履行债务后，债权人可以要求连带责任保证人承担保证责任D. 主合同的债务人经审判应履行债务，且债务人财产依法强制执行仍不能履行，债权人 可以要求连带责任保证人承担保证责任44下列选项属于合同法律关系内容的是（）。A. 主体B. 权利C. 对象D. 客体45. 下列叙述中，关于保险的说法中说法正确的是（）oA. 保险是保险人根据合同的约左向投保人支付保险费B. 保险是一种受法律保护的消除风险、消化损失的法律制度C. 保险的目的是为了避免风险D. 保险人对于合同约赵的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险金 责任46. 某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同

18、。材料交货后货款未支付，供应商应以（）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。A. 监理单位B. 建设单位C. 分公司D. 施工企业47. 下列关于建设工程勘察合同当事人说法不正确的是（）。A. 建设工程勘察合同发包人只能是工程建设项目的建设单位B. 作为承包人的勘察单位必须具备法人资格，任何苴他组织和个人均不能成为承包人C. 建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照D. 建设工程勘察合同的承包方必须持有建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书48. 根据担保法，不能作为质押担保的是（）A. 建设用地使用权B. 股权C. 注册商标专用权D. 专利权49. 下列选项中，

19、属于指定代理关系终止条件的是（）。A. 代理期间届满B. 作为代理人的法人终止C. 代理事项完成D. 被代理人死亡50. 建筑工程一切险的保险期限（）开始。A. 自工地动工B. 保险合同中约泄日期C. 自主要材料、设备运抵工地D. 自工地动工或材料、设备运抵工地时起，以先发生者为准51. 在设计施工总承包合同中，下列合同文件解释顺序靠后的是（）。A. 合同协议书B. 发包人要求C. 承包人建议书D. 价格淸单52. 下列不属于建设工程勘察合同当事人必须具备的条件是（）。A. 法人资格B. 持有正规营业执照C. 联合体组织D. 持有正规的资质证书53. 设计人已完成全部设计任务，发包人的上级或设

20、计审批部门对设计文件不审批，发包人应按合同规定（）。A. 结淸全部设计费B. 支付一半设计费C. 停止支付设计费D. 预留一左保证金后全部支付设计费54. 法律事实是指能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，下列选项中属于法律事实的是（）。A. 社会事件与合法行为B. 自然与非自然C. 事件和行为D.主体与客体55. 采用建设工程施工合同（示范文本）订立合同的工程项目，建筑工程一切险的投保人应为（）。A. 发包人B. 承包人C. 监理人D. 分包人56. 在代理行为中，因授权范围不明确，由被代理人向第三人承担民事责任时，代理人承担连带责任的基础是（）。A. 代理人没有证据i正明该

21、代理行为无效B. 被代理人无法承担责任C. 该行为不属于代理人的个人行为D. 代理人没有证据证明该代理行为是在被代理人不知情的情况下进行的57. 下列关于建设工程设计合同资质说法不正确的是（）。A. 工程设汁资质分为工程设让综合资质、工程设汁行业资质、工程设计专业资质和工程 设计专项资质B. 工程设计综合资质只设甲级C. 取得工程设计综合资质的企业，可以承接各行业、各等级的建设工程设计业务D. 取得工程设计专业资质的企业，可以承接设计施工一体化业务58. 根据建设工程设计合同示范文本，关于初步设计应满足的深度要求说法，错误的是 （ ）。A. 满足主要材料订货的需要B. 满足设备材料采购的需要C

22、. 满足编制施工招标文件的需要D. 满足编制施工图设计文件的需要59. 承包人办理保险的情况下，因承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保 险，导致发包人受到保险范围内事件影响的损害而又不能得到保险人的赔偿时，原应从该项保险得到的保险赔偿金由（）承担。A. 发包人和承包人B. 监理人C. 承包人D. 发包人60. 在下列关于施工企业职工意外伤害险的说法中，表述不正确的是（）。A. 建筑法规定建筑施工企业必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险B. 建设工程安全生产管理条例规立，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员 办理意外伤害保险C. 意外伤害保险费由施工单位支付，实行总承包的由

23、总承包单位支付意外伤害保险费D. 意外伤害保险的保险期限自材料运抵工地开始起至竣工验收合格止61. 履约银行保函是中标人从银行开具的保函，额度是合同价格的（）。A. 5%B. 10%C. 20%D. 30%62. 工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是（）。A. 施工合同B. 监理合同C. 勘察合同D. 仓储合同63. 根据标准设计施工总承包合同，承包人编制进度付款支付分解表时，勘察设计费分解的原则是（）A. 按提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解B. 按勘察设计总费用、勘察设讣工作持续时间进行分解C. 按提交勘察设讣阶段性成果的次数平均分解D. 按勘察设计总费用、项目施

24、工周期进行分解64. 某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投标书中投标人的名称应为 （ ）。A. 该施工企业B. 该外地的分公司C. 项目经理部D. 项目经理65. 关于建设工程勘察设计合同的发包说法，错课的是（）。A. 建设工程勘察设计单位不可以将其业务转包B. 可以将整个建设工程的勘察设汁发包给一个单位C. 建设工程主体部分的设讣可以分包D. 可以将整个建设工程的勘察设计发包给多个单位66. 施工企业授权项目经理全面负责履行某施工合同，项目经理以施工企业名义釆购材料的行为属于（）。A. 职务代理B. 指立代理C. 法泄代理D. 委托代理67. 在项目招标评标结束后，中标人的投

25、标保证金应当在（）退还。A. 发岀中标通知书后B. 完成评标后C. 提交履约担保后D. 合同履行完毕后68. 下列关于法人的表述中，错误的是（ ）。A.具有民事权利能力B. 具有民事行为能力C. 是自然人和企事业单位的总称D. 能够独立承担民事责任69. 依据担保法的规定，当釆用保证方式进行担保时，()。A. 债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时 由保证人承担责任B. 债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人 不履行债务时，由保证人承担责任C. 保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证 人

26、承担责任D. 保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证 人承担责任70. 合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是 ( )。A. 保证B. 定金C. 留置D. 质押第1贞单选题答案:1:A2：B3： D4：C5： C6：C7： C8：A9：B10： C11：A12： B13：C14： D15：C16：D17： B18：C19： C20：D21： B22：D23：D24： C25：A26： C27：A28： D29：D30：B31： D32：C33： D34：D35： A36：C37：C38： B39：D40： D41：C42：

27、 D43：B44：B45： D46：D47： A48：A49： D50：D51：D52： C53：A54： C55：A56： B57：D58：B59： C60：D61： B62：C63： A64：A65：C66： D67：C68： C69：D70： D单选题相关解析：1:本题考查的是工程建设涉及的主要险种。狭义的工程险是针对工程的保险，只有建筑工 程一切险和安装工程一切险。2：本题考査的是担保方式。建筑物和其他上地附着物必须经登记后才生效。3：本题考查的是索赔管理。设汁施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的有：为 他人提供方便、发包人要求提前交货。4：本题考查的是工程建设涉及的主要险种。

28、建筑工程一切险是指在建造过程中因自然灾害 或意外事故而引起的一切损失的险种。虽然在合同约左保险期限内发生地震，造成部分建 筑物损坏，但工程已竣工移交，属于保险人的除外责任。5：本题考査的是订立设计合同时应约左的内容。设讣依拯文件和资料具体包括：（1）经批 准的项目可行性研究报告或项目建议书：（2）城市规划许可文件；（3）工程勘察资料等。选项 C是项目设计的要求。6：本题考查的是设汁合同履行管理。委托设计的工程中，如果有部分属于外商提供的设 计，如大型设备采用外商供应的设备，则需使用外商提供的制造图纸，设计人应负责对外 商的设计资料进行审査，并负责该合同项目的设计联络工作。7：本题考査的是设计施

29、工总承包的特点。设计施工总承包方式的优点：单一的合同责任： 固定工期、固泄费用：可以缩短建设周期：减少设计变更；减少承包人的索赔。缺点：设 计不一泄是最优方案：减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。8：本题考査的是建设工程勘察的内容和合同当事人工程地质勘察，包括选址勘察、初步 勘察、详细勘察以及施工勘察。9：本题考査的是代理关系。无权代理行为中，若本人知道他人以自己的划义实施民事行为 不作否认表示的，视为同意。题干内容为“甲知道乙的该行为，却不予否认“，乙以甲代理 人的名义与丙签订的买卖合同是有效的。10：本题考査的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。选项C,对于联合体的承包 人，合同履

30、行过程中发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系，由苴负 责组织和协调联合体各成员全而履行合同。11：本题考查的是设计合同履行管理。环境影响评价未获得批准导致项目暂停属于发包人 的责任，若合同终止，发包人应承担因发包人原因要求解除合同的违约责任，设计人未进 行设计工作的，不退还发包人已付泄金；已进行设计工作的，完成的工作量在50%以内 时，发包人应向设计人支付预算额50%的设计费：完成的工作量超过50%时，则应向设计 人支付预算额100%的设计费。12：本题考查的是合同法律关系的构成。法律意义上的行为是指人的有意识的活动。在合 同法律关系中，行为多表现为完成一左的工作，如勘察设计、

31、施工安装等。选项AB属于 物，选项D属于智力成果。13：本题考查的是合同法律关系的构成。选项A,合同法律关系必须具备主体、客体和内 容三个要素。选项B,技术秘密是合同法律关系客体中的智力成果：选项D,能够引起合 同法律关系消灭的法律事实包括行为和事件。14：本题考査的是设讣合同履行管理。如果合同约泄的费用为估算设讣费，双方在初步设 计审批后，需按批准的初步设计概算核算设计费，工程建设期间概算调整，则设计费也作 相应调整。15：本题考査的是保险责任。承包人办理保险的情况下，如果承包人未按合同约泄办理设 计和工程保险、第三者责任保险，或未能使保险持续有效时，发包人可代为办理，所需费 用由承包人承担

32、。16：本题考査的是竣工验收管理。承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人， 并按照专用条款约立的份数，向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。监理人应在 14天内，确定竣工试验的具体时间。17：本题考査的是设讣合同履行管理。逾期支付设il费时，设讣人提交设计文件的时间也 应当顺延，本题逾期6天未予支付，顺延6天。18：本题考査的是建设工程勘察设讣合同的发包方式。下列建设工程的勘察、设讣，经有 关部门批准，可以直接发包：（1）采用特左的专利或者专有技术的：（2）建筑艺术造型有特殊 求的：（3）国务院规建的其他建设工程的勘察、设计。19：本题考査的是保证在建设工程中的应用。下列任何情况

33、发生时，投标保证金将被没 收：二投标人在投标函格式中规左的投标有效期内撤回其投标；二中标人在规泄期限内无 正当理由未能根据规泄签订合同，或根据规左接受对错误的修正；二中标人根据规定未能 提交履约保证金：二投标人采用不正当的手段骗取中标。20：本题考查的是订立合同时需要明确的内容。选项B,发包人应派遣具有适当资质和经 验的工作人员在承包人的技术指导下，按照操作和维修手册进行竣工后试验。选项C,承 包人应提供竣工后试验所需的所有其他设备、仪器，派遣有资格和经验的工作人员，在发 包人在场的情况下进行竣工后试验。选项D,竣工后试验，由于发包人已接受工程并进入 运行期，因此试验所必需的电力、设备、燃料、

34、仪器、劳力、材料等由发包人提供。21：本题考査的是建设工程勘察的内容和合同当事人。工程勘察资质分为工程勘察综合资 质、工程勘察专业资质、工程勘察劳务资质。工程勘察综合资质只设甲级；工程勘察专业 资质设甲级、乙级，根据工程性质和技术特点，部分专业可以设丙级：工程勘察劳务资质 不分等级。22：本题考查的是合同文件。合同文件的组成文件包括：合同协议书、中标通知书、投标 函及投标函附录、专用条款、通用合同条款、发包人要求、承包人建议书、价格淸单、其 他合同文件。组成合同的各文件中岀现含义或内容的矛盾时，如果专用条款没有另行的约 定，以上合同文件序号为优先解释的顺序。23：本题考査的是合同法律关系的构成

35、。合同法律关系客体是指参加合同法律关系的主体 享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。合同法律关系的客体主要包括物、行为、智 力成果。工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设汁单位已完成设计的图纸，该合 同法律关系的客体是设讣单位已完成设计的图纸，是通过人的智力活动所创造岀的精神成 果，所以客体是智力成果。24：本题考查的是合同法律关系的构成。合同法律关系主体可以是自然人、法人、英他组 织。25：本题考查的是设讣合同履行管理。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程 勘察、设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察、设汁单位修 改。经修改的设计文件仍需按设计管理程序经有

36、关部门审批后使用。26：本题考査的是合同法律关系的构成。合同的标的即合同法律关系的客体，是参加合同 法律关系的主体享有的权利和义务所共同指向的对象。27：本题考査的是设讣合同履行管理。施工图设计阶段的任务包括：（1）建筑设计；结构 设计：（3）设备设汁：（4）专业设计的协调；（5）编制施工图设计文件。选项A是技术设讣阶 段的任务。28：本题考査的是保证在建设工程中的应用。投标保证的有效期一般是从投标截止日起 算，截止时间根据招标项目的情况由招标文件规定。29：本题考查的是设计合同履行管理。设讣人的责任包括：（1）保证设计质量，设计人应依 据批准的可行性研究报告、勘察资料，在满足国家规左的设计规

37、范、规程、技术标准的基 础上，按合同规宦的标准完成各阶段的设计任务，并对提交的设计文件质量负责。（2）进行 各阶段的设汁：（3）对外商的设讣资料进行审査：（4）配合施工的义务；（5）保护发包人的知识 产权。选项ABD属于发包人的责任。30：本题考査的是订立设计合同时应约泄的内容。设计人负责设计的建（构）筑物需注明设 计的合理使用年限。项目设汁要求：（1）限额设汁的要求：（2）设计依据的标准；（3）建筑物的 设计合理使用年限要求：（4）设计深度要求。31：本题考査的是保证在建设工程中的应用。履约保证有效期限从提交履约保证起，一般 情况到保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天止。32：本题

38、考査的是担保方式。选项A,企业法人的分支机构、职能部门不能作为保证人； 选项B,企业法人的分支机构有法人书而授权的，可以在授权范朗内提供保证：选项C, 学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不能作为保证人。33：本题考査的是合同文件。设计施工总承包合同的价格淸单，指承包人按投标文件中规 定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量 提出工程量淸单，经承包人填写单价后计算价格的方式不同。由于由承包人提出设计的初 步方案和实施计划，因此价格清单是指承包人完成所提投标方案计算的设计、施工、竣 工、试运行、缺陷责任期各阶段的讣划费用，淸单价格费用的总和为

39、签约合同价。34：本题考査的是合同文件。选项D,价格淸单是指承包人完成所提投标方案计算的设 计、施工、竣工、试运行、缺陷责任期各阶段的计划费用，淸单价格费用的总和为签约合 同价。35：本题考査的是担保方式。选项A,当事人对没有约定或者约定不明确的保证方式，则 按照连带责任保证承担保证责任：选项CD, 般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或 者仲裁，并就债务人财产依法强制执行人不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责 任：连带责任保证的债务人在合同规左的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要 求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。36：本题考査的是合同法律关系的构成。

40、合同法律关系的内容是指合同约左和法律规定的 权利和义务。37：本题考査的是保险槪述。选项A,保险是投保人根据合同的约泄向保险人支付保险 费：选项B,保险是一种受法律保护的分散风险、消化损失的法律制度；选项C,保险的 目的是为了分散风险。参见教材P15。38：本题考査的是代理关系。代理是代理人在代理权限内，以被代理人的划义实施的、其 民事责任由被代理人承担的法律行为。按照本题的说明，材料供应合同的当事人应该是某 施工企业和材料供应商，分公司只是施工企业的代理人，所以被代理人应对代理行为承担 民事责任。39：本题考査的是担保方式。质押分为动产质押和权利质押。选项A属于不动产类，适用 于抵押，选项BCD属于权利质押。40：本题考查的是代理关系。指左代理或法左代理关系终止原因包括：（1）被代理人取得或 恢复民事行为能力；（2）被代理人或代理人死亡：（3）指左代理的人民法院或指立单位撤销指 定：（4）监护关系消灭。选项ABC均为委托代理的终止条件。41：本题考査的是工程建设涉及的主要险种。建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工 地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程 签发完工验收证书（或验收合格）或工程所有人实际占用（或使用）或接受该部分（或全部工程） 之时终止，以先发生者为准。42：本题考查的是建设工程勘察的内容和合同当事人。勘察人必须具