合同条款及格式

1、合同条款及格式 建设工程设计合同 工程名称： 工程地点： 设计证书等级： 发包人： 设计人： 签订日期： 发包人： 设计人： 设计人资质： 发包人委托设计人承担工程设计，设计人委派担任本项目的项目负责人，工程地点为， 经双方协商一致，签订本合同，共同执行。 矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。 第一条 本合同签订依据 1.1中华人民共和国合同法 、中华人民共和国建筑法和建筑工程勘察设计市场 管理规定。 1.2 国家及地方有关部门建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3 建设工程批准文件。 第二条 设计依据 2.1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件 2.2 发包人提交的基础资料 2.3 设计人采用的主要技

2、术标准： 2.3.1 按国家现行的技术规范标准执行； 2.3.2 按城市勘察设计规范标准执行； 2.3.3 按现行定额标准执行。 第三条 合同文件的优先次序 构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据 如下优先次序来判断： 3.1 合同书及附件 3.2 中标通知书 3.3 发包单位要求及委托书 3.4招标文件 3.5投标文件 第四条本合同项目的名称、规模、投资及设计服务内容 4.1名称： 4.2规模： 4.3招标范围： 4.4计划工期： 本项目的设计工期均为：30日历天。 （1） 方案设计文件：签订合同后15日历天内提交； （2） 施工图设计文件：方案审查通过后

3、10日历天内提交施工图设计文件正式成果; （3）后续服务工作：协助招标人及时完成各项审批手续办理、工程变更设计、工程开 始施工至竣工验收合格及质量保修阶段的配合与指导。聞創沟燴鐺險爱氇谴净。 第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间 序号 资料及文件名称 份数 提交日期 备注 1 上级机关和主管部门批准的文件或 设计任务书 2 现状及规划综合管网资料及数据 3 其它必须的文件和资料 第六条 中标人向招标人提交的有关资料、文件及时间 序号 资料及文件名称 套数 提交日期 1 待审的方案设计文本（含效果图） 4套 按发包人要求的时间提供 2 审定的方案设计文本（含效果图） 6套 按发包人要

4、求的时间提供 4 审定的施工图设计文件（含技术规范等） 6套 按发包人要求的时间提供 以上施工图设计文件资料的提交应根据工程进度需要，保证满足工程需要。 第七条费用 本项目设计费实行总价包干方式，总设计费为：万元（大写：）。总价包干价已包括投标人完成本项目招标范围内的设计服务工作及设计服务人员和相关工作人员的人工成本、劳 保、医疗、福利、津贴、保险、差旅费、资料费、各阶段评审所有相关费用以及设计单位的 管理费、税金、利润等一切可预见和不可预见费用。 残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。 第八条 支付方式 1 专项评估及取得评估报告后凭增值税专用发票支付合同金额的70% ； 2 剩余款项在工程竣工验收合格后一

5、次性无息支付。 第九条 双方责任 10.1 发包人责任 10.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容， 在规定的时间内向设计人提交基础资料及文 件，并对其完整性、 正确性、及时性负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设 计。 酽锕极額閉镇桧猪訣锥。 10.1.2 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通 等方便条件，但所发生的费用由设计人自行承担。 彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑。 10.1.3 发包人应保护设计人的投标文件、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件 和专利技术。 未经设计人同意， 发包人对设计人交付的设计文件不得向第三人转让或用于本 合同外的项目，

6、如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。 謀 荞抟箧飆鐸怼类蒋薔。 10.2 设计人责任 10.2.1 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规 定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件，并对提交的设计文件的质量负责。 厦礴恳蹒骈 時盡继價骚。 10.2.2 由于设计图本身的缺陷造成后期施工进行工程变更等，其设计人应付变更总造价 2%的赔偿金。 10.2.3 设计人采用的主要技术标准是：按国家及重庆市现行技术标准进行设计。 10.2.4 设计合理使用年限为永久。 茕桢广鳓鯡选块网羈泪 10.2.5 设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级主

7、管部门的设计审查，并根据审查 结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充，使其符合上级主管部门的设计审查要求。 设计人按合同规定时限交付设计文件， 项目开始施工后负责向发包人及施工单位进行设计交 底，设计单位的项目负责人和各专业负责人及时现场服务、 处理有关设计问题， 并协助招标 人及时完成各项审批手续办理和参加竣工验收。 10.2.6 在本项目工程竣工时配合发包人接受审计并负责本合同项目的设计及审查联络 工作。 10.2.7 负责本项目设计期间的管理和安全防范工作，若在设计期间因设计人责任发生任 何人员伤亡、设备损坏等事故， 设计人承担由此造成的一切责任， 发包人概不负责。为防范 风险，设计

8、人应为参与工作的人员购买相应的保险。 鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴。 10.2.8 设计人确保自身和参与设计人员具备合同约定的设计资质、资格，有能力履行合 同项目， 不得将本项目设计工作转包或分包给第三人实施。 在设计过程中和设计成果不得存 在侵犯第三方权益之情况，否则设计人应当承担赔偿责任。 籟丛妈羥为贍偾蛏练淨。 10.2.9 设计人应保护发包人的知识产权与商业秘密，不得向第三人泄露、转让、或为本 项目之外的目的使用、 许可他人使用发包人提交的各项资料， 包括但不限于产品图纸等技术 经济资料。如发生以上情况，发包人有权向设计人索赔。 預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴。 10.2.10 设计人须积极配合发包人的

9、日常管理工作， 按发包人的要求将设计文件送达指 定地点。 10.2.11 根据招标时的约定： A、设计人应积极按照发包人要求开展工程设计工作，及时提交工程设计资料，满足发 包人办理项目审批手续和工程实施的需要。 渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦。 B、设计人的设计应当满足国家规定的工程技术质量标准和相关规范规定要求，不得降 低服务标准和服务质量，凡是因设计质量不能满足相关规范和规定要求而造成设计返工的， 由设计人自行承担责任，给发包人造成经济损失的，设计人应当承担业主的经济损失。铙誅 卧泻噦圣骋贶頂廡。 C、凡是工程项目审批和工程建设需要设计人派出设计人员参与的专题会议、现场工作 会议及其它会议的，设计人

10、不得以任何借口拒绝。 擁締凤袜备訊顎轮烂蔷。 D、若发包人提出设计优化建议，设计人应根据实际情况充分考虑采纳，不得以其他借 口拒绝。设计人不得因发包人不增加设计变更或设计调整的设计费而拒绝进行设计调整或设 计变更；所有设计变更、 洽商必须有发包人的书面函件， 否则视为设计人单方行为，且所出 变更、洽商无效。 贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷。 第十条 违约责任 100。 坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚。 11.1 设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。 由于设计人设计错误造成质 量事故损失， 设计人除负责采取补救措施外， 应免收受损失部分的设计费， 并根据损失程度 向发包人支付赔偿金，赔偿金数额为实际损失

11、的 不得更换， 并书面承诺。 若确需更 11.2 在项目实施过程中各拟派人员均必须亲自参与， 换，需经招标人审批同意， 且更换人员资质条件不低于投标时设计人员的资质条件； 设计单 位擅自更换项目负责人，处违约金5000 元/人次或解除合同，更换专业设计人员处违约金 5000 元 /人次。 蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘。 11.3由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，处 5000 元的违约金。 11.4 合同生效后，设计人要求终止或解除合同， 设计人应双倍返还发包人已支付的定金。 第十二条 保密 双方均应保护对方的知识产权， 未经双方同意， 任何一方均不得对对方的资料及文件擅 自修改、 复

12、制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。 如发生以上情况， 泄密方承担一 切由此引起的后果并承担赔偿责任。 買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄。 第十三条 争议的解决 本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行 政主管部门调解， 调解不成时， 双方当事人可提交重庆仲裁委员会仲裁或向本合同工程项目 所在地的人民法院起诉。 綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴。 第十四条 合同生效及其他 14.1 发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另 行签订技术咨询服务合同。 驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦。 14.2 设计人为本合同项目的服务至竣工验收合格为止。 14.3 本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要 设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，设计人无条件配合。 猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑。 14.4 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。 14.5 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。 14.6 本合同经双方法定代表人或法定代表人授权人签字并加盖单位公章后生效， 双方履 行完合同规定的义务后，本合同即行终止。 锹籁饗迳琐筆襖鸥娅薔。 14.7 本合同双方签订盖章即生效，一式 拾贰 份，发包人捌份，设计人 肆 份。 14.8 双方认可的来往传真、电报、