20XX制作安装合同(4篇)_第1页
20XX制作安装合同(4篇)_第2页
20XX制作安装合同(4篇)_第3页
20XX制作安装合同(4篇)_第4页
20XX制作安装合同(4篇)_第5页
已阅读5页,还剩16页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、 20XX制作安装合同(4篇) 甲方: 乙方:北京圣卓环艺广告有限责任公司 甲乙双方为明确各自的权利和义务,经友好协商,根据中 华人民共和国合同法、中华人民共和国广告法和建 筑安装工程承包合同条例及其他法律、法规之规定,现就 乙方承揽广告牌的制作安装事宜达成如下一致协议。 第一条:广告牌制作 1、广告牌规格:2、材质: 3、要求: 第二条:广告牌安装安装地点:第三 条:工程造价及支付方式1.广告牌制作安装费: 共 计人民币元,大写元整。 2.支付方式:a.合 同签订之日,甲方向乙方支付总价款的50%,即元为预付款。 b.厂内制作完成,进入现场组装时,向乙方支付总价款的 30%,即元为进度款。c

2、.工程安装完毕,甲方向乙方支 付总价款的17%,即元为尾款,其余款项为该合同工程质量 保证金,半年内付清。第四条:工程期限自合同 签订甲方预付工程款之日起 天。如遇不可抗力因素工期顺 延。第五条、双方权利、义务 甲方: 1、办理 广告牌设置、安装所必须的报批手续及费用。 2、向乙 方提供广告牌位置并确保此位置无管道线路、可以施工。 3、负责施工现场的树木、花、草可以移动。4、按本合 同第三条规定结算广告牌的制作、安装费用。乙方: 1、自甲方通知可以现场浇筑地基起日内按甲方提供的安装 地点制作施工并安装完毕。 2、严格按照甲方确认的施 工方案图纸进行制作、安装。如现场条件与施工图纸方案不 符,应

3、及时报请甲方协商修改确定。第六条:关于验收 1.乙方全部制作安装完工后一周内,甲方必须组织正式验 收,甲方在完工后一周内不组织验收,乙方可视同甲方验收 工程质量合格。验收合格,进入保修期。 2.工程质量 验收以国家钢结构施工标准为依据,广告结构制作安装应当 牢固,抗风力应达到8级。第七条、违约责任:1. 甲方未能按本合同第三条规定时间付款,每逾期一日,应以 合同总金额的千分之五计算,向乙方支付违约金并将合同工 期顺延。2.乙方如无正当理由未能按本合同第四条规 定按时制作、安装完成广告牌,每逾期一日,乙方应向甲方 支付合同总金额的千分之五作为违约金。3.乙方应保 证工程质量、结构牢固性、抗风力等

4、指标达到国家标准。如 未达标乙方应承担返工及相应损失.4.如属甲方原因, 造成中途停工,停建,拆除等,均由甲方负责,乙方不退还 预付款。并有权就实际施工情况要求甲方继续支付已完部分 或全部的制作费。第八条、保修期限: 1、自验收 合格之日起,乙方制作的工程项目整体质保半年。2、保 修期满后,双方另签维修协议进行维修。甲方:乙方: 北京圣卓环艺广告有限责任公司法人/授权代表:法人 /授权代表: 联系电话:联系电话:日期:年 月 日日期:年 月 日广告牌制作安装合同样本20XX制作安 装合同 广告牌制作安装合同甲方:(以下简称甲方)乙 方:(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法的有关 细则规定,

5、结合广告产品具体情况,经双方协商一致,本着自 愿、平等、互利为原则,签订如下条款,共同遵信执守。一、项 目名称和地点1、项目名称:型广告塔n座2、工程地点:二、 工程内容:1、依据甲乙双方确认的施工,钢结构 加工包括结构表面刷两遍_漆(色),工程做法及选材标 准详见施工图。委托加工数量为型广告塔n座 。2、乙方负责广告塔钢结构配件加工及钢结构配件运输、安 装。面板、马道、基础、灯具由乙方自理。合同生效后,由乙方 向甲方提供施工图两套(含钢结构及基础施工图)。三、承包 方式和造价:型广告塔n座,单价每座元(大 写: )。合计人民币元大写:元整;本项目由 甲方以包工包料方式委托乙方加工广告塔钢结构

6、及基础施 工。四、工程价款支付、结算方式:付款方式:合同签订后甲 方支付给乙方工程总造价的_%,计人民币元(大 写:元整);钢结构配件运到现场当天再支付工程总造价 的_%,计人民币元(大写: 元整);之后每个广告塔 主体钢结构安装完毕,甲方再付乙方单个广告塔网架部分总 造价元(大写: 元整)的%;合计人民币元(大 写:元整)n座广告塔共计元(大写: 元整);3%作 为乙方的保修保障金合计人民币元(大写:元整), 满一年后七天内,甲方负责与乙方结清余款。五、工程期限 为n天,其中加工配件n天,运输n天,安装n天。六、双方责 任(-)甲方责任1、甲方负责广告塔(牌)的前期审批,如因甲 方批准手续不

7、全,施工期间遇到城管以及其他监察机关的纠 察时,甲方负责协调至正常施工止。协调期间停工应由甲方 补偿乙方施工人员误工补助,误工补助按每天每人元计,工 期相应顺延。2、开工前甲方为乙方施工接通电源,电源通至 施工现场20米以内,由乙方负责其电费。甲方协助乙方选好 材料堆放场地。3、原材料堆放场地如为有偿占用,由甲方负 责协调乙方负责其费用;材料存放期间由乙方负责看管,如 因看管不力造成丢失或损坏与甲方无关。4、甲方派驻工地代 表,对工程进度、工程质量进行监督,办理工程验收手续,解 决应由甲方解决的问题,以及其它事宜。5、甲方应按本合同 及时拔付工程款项。如工程款不能及时到位,工期相应顺延。 造成

8、停工待料或窝工情况,甲方负责其施工人员滞留损失。 施工人员误工每人每天n元。6、甲方负责工程价款拔付和竣 工结算,负责组织工程竣工验收。7、如甲方未按合同约定期 限支付余款,甲、乙双方经协商无效情况下,乙方有权对该广 告塔(牌)进行处理或拍卖,同时此合同终止。(二)乙方责任1 、乙方负责按质按量完成合同所约定的项目内容,并确保广 告塔(牌)结构安全性。广告牌设计基本风压为kn/m2(抗风 设计值为n级)。广告塔质保期为n年,保修期为n年,在质保 期如因钢结构配件质量问题在正常使用下发生结构破坏,经 检验属于配件质量或设计问题,由乙方负责其直接损失(出 现不可抗拒的自然灾害除外);如因安装不当导

9、致广告牌岀 现质量问题,一切责任由乙方承担;在施工过程中,乙方要认 真做好施工安全工作,对施工中出现的人员伤亡事故,由乙 方负责;在广告牌使用过程中,如确系乙方责任造成广告塔 损坏,由此对第三方造成的人身和财产损失由乙方承担全部 责任。2、由于乙方原因,未能在合同规定的时间内完工,每逾 期一日按工程总造价的_%赔偿甲方损失。3、乙方施工人员在 施工期间应遵守甲方区域的管理规定,服从管理,遵纪守法, 如有违法违纪行为,甲方有权按照有关规定实施处罚,情节 严重的移交地方司法部门追究其法律责任。4、施工中出现的 问题由甲、乙双方协商解决。如遇到无法抗拒自然灾害(如刮 风下雨、雪等)或停电原因,工期顺

10、延。5、工程质量验收:以国 家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。工程质量 达不到验收标准,甲方有权拒付工程款;钢结构配件安装完 工后验收合格日期即为保修期开始(验收日期为);如乙方 工程已竣工,书面通知甲方进行验收,甲方在收到验收通知5 日内未验收工程,故视为验收通过。6、非经甲方书面同意,乙 方不得转包工程,否则,甲方有权拒付工程款。7、在保修期内, 乙方首年对广告塔维护、保养一次,费用由乙方承担。以后的 设施维护由甲方按使用说明书定期检修和维护。8、保修期内, 乙方不能按照标准进行维修维护或保修质量不符合要求,甲 方有权扣除保证金,直至保修质量合格。七、违约责任:如果 甲乙双方发生

11、纠纷,由双方协商解决;协商不成时,由该工程 所在地人民法院裁决。八、附件:钢结构广告塔主体安装 质量验收表钢结构制作安装合同20XX制作安装合同 合 同编号: 工程承包合同中华人民共和国建设部 制定国家工 商行政管理局协议书发包方:(以下简称甲方)承包方: (以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法、建 筑法、建设工程质量管理条例、民法通则等法律、 法规,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。 第一条 工程概况一、工程名称:二、工程地点: 三、工程 内容: 四、工程立项批准文号:五、资金 六、 工程程质量标准:七、材料选用要求:八、保修条件、 期限:经有关部门验收合格之日起,乙方需为本工程作壹年 的

12、保修,保修期内,如不属人为损坏的项目,乙方提供免费 修理。如属人为损坏或超过保修期,则不属于保修范围,但 乙方可协助修复,其费用由责任方负责或协商解决。第三条 工程承包范围一、承包范围:工程+0 000以上建筑钢 结构部分,及屋面、墙而,门窗,具体见第二条的内容及方 案图。不包括:烟囱、内隔墙、作业台、钢梯、栏杆等 前述列明的承包内容以外的工程。二、+以上钢结构原 辅助材料采购、制造、运输、安装及按现行国家法规应由乙 方支付的费用。三、本工程钢结构建筑面积:四、 其它: O第四条工程造价一、合同价款金额:(小 写): 二、本合同采用主要材料价格采用浮动价。其中, 施工期间人工、钢材、水泥、砖、

13、混凝土、砂石、铝材、预 应管桩可调整价差,调整方法:以投标截止日当月的该材料 的佛山市信息价为基准,浮动价格在1%以内的风险由承包 人承担,超出1%时,按进度,以施工期间该材料的佛山市 信息价与投标报价主要材料价格计算价差;当佛山市信息价 明显低于市场价格时,按实际市场价格与投标报价主材料价 格计算价差。三、本合同承包的工程量以施工图及第三条第 一款确定的承包范围为准,施工图承包范围以外的工程及设 计变更增加的工程量,按以下原则和办法计价,追加合同价 款:1、合同报价单中已有相同单价的,按该单价执行; 2、合同报价单中无相同单价的,按甲方确认的追加价款执 行。3、由于设计修改而出现的变更工程项

14、目,按顺德 市建设工程施工合同(示本)的有关条款追加该项目的单 价,由甲方和承包人协商确定后,方施工。4、工程量增减的 计算方法按国家现行规定执行。四、本工程最终结算价款为: 固定合同价+追加合同价款+费用第五条 工程变更 一、甲方应向乙方提交据以施工的基础资料,包括并不限于: 工程地质资料、水准座标控制点、工程范围和周边的高低压 电力网线和地下管网线路等资料。甲方保证所提供资料、数 据的真实、准确。 二、甲方应于本合同生效后日内向 乙方提供经审图机构审核通过的施工蓝图一式份(并提 供cad电子文件)。 三、乙方应当按照国家钢结构工程 标准、规范和甲方提供的资料和合同施工。四、在施工 准备阶段

15、和施工阶段甲方要求变更设计的,应向乙方书而提 出。变更的具体内容在设计变更中载明。五、因甲方提出变 更设计的,由甲方承担下列费用和责任:1、材料设备增加 的,追加材料设备款;2、工程量增加的,追加合同价款; 3、造成乙方构件制作和安装的返工、停工或材料积压的, 赔偿损失。4、造成工期延误的,工期顺延。第六条 工 地代表、项目经理、监理 一、甲方工地代表 1、甲方 派驻施工现埸的代表称为工程师。工程师为甲方履行本合同 的代表人。工程师必须由具有专业知识的人员担任。2、 双方往来的工程联系单、通知书、验收单、结算单、确认书 等函件及会议纪要等,一经工程师签即对甲方具有法律约束 力。3、工程师或其委

16、派的代表签发的前述函件及指令,一 经书面递交乙方工地代表后即对甲方发生法律约束力。项目 经理对工程师发来的函件内容无异议并在函件回执上签署 姓名和时间后即对双方发生法律约束力。4、乙方对工 程师发出的指令、通知等有异议时,在48小时内向甲方书 而提出。可采用在回执上签署异议意见的方式,也可另行提 出书面异议。甲方应在接到异议后48小时内作出答复,逾 期则视为确认乙方的异议。 5、情况紧急时,工程师可 向乙方发出口头指令,并应在24小时内再予书面确认。乙 方认为指令不合理的,可于24小时内书面提出异议,工程 师应在收到书面异议后24小时内作出是否修改或取消指令 的决定,并书面通知乙方;工程师愈期

17、作出是否修改或取消 指令书面通知时,必须承担因指令而造成的一切损失。 6、甲方派驻工地的工程师为名。姓名 为: 、。以上人员具有相同地位和权力。7、 甲方更换工程师,应提前7天书面通知乙方。 8、工程 师的权力自合同生效时产生,至合同终止时终止。二、 乙方项目经理1、乙方派驻工地现埸的代表称为项目经 理。项目经理是乙方组织现埸安装施工的代表。项目经理应 具有专业知识,其权力限于现埸安装施工的指挥和协调,无 缔约权。2、项目经理依据合同签发的工程联系单、通 知单、申请单、开工报告、验收报告等函件一经书面送达甲 方或其工程师即发生法律约束力,但与本合同相冲突的签单 无效,除非经承包人追认。3、项目

18、经理代表乙方发往 甲方的各种书面函件,经甲方工程师在回执上签名并写上日 期后即对双方发生法律效力。本合同对函件生效有专门约定 的,依约定。4、乙方派驻工地的项目经理姓名为:o 5、乙方更换项目经理,须提前7天书面通知甲方。新委派 的项目经理必须具备相应知识。6、项目经理的其他权 力和责任依据合同、乙方授权和法律、法规规章的规定。项 目经理无权修改、变更本合同,其有超越职权或授权的行为 均属无效。 7、项目经理的权力在本合同生效时产生, 合同全部履行完毕时终止。三、工程监理 1、本合 同甲方委托监理公司进行监理。监理公司委派为现 埸监理工程师。监理工程师在本合同中也称工程师。2、 监理工程师代表

19、甲方对施工质量、建设工期、现埸施工和安 全生产等对乙方进行检查、监督和管理。3、监理工程 师的职权与甲方委派的工程师相同,其签发的指令、确认书 等各种函件,其效力与甲方工程师相同,除非甲方有特别限 制,但应书面通知乙方。第七条 施工准备 一、乙方 的施工准备工作1、乙方应派人员参加由甲方组织的施 工图设计会审和交底会议。2、设计图纸经会审确定后, 乙方应即组织设备、原辅材料采购和构件制作加工。3、 设计图纸经会审确定后,乙方即应组织设备、原辅材料采购 和构件制作加工。 4、编制施工组织设计文件和施工方 案;制订施工进度计划和材料、构件、施工机械设备进埸计 划。以上方案和计划必须在合同约定的施工

20、准备期限届满前 2 天送交甲方。 5、构件已制作,具备发运安装条件 时乙方应书面通知甲方,准备进埸安装。 二、甲方的施 工准备工作: 1、应在施工准备期届满前做好本工程埸 地内外施工车辆进出道路的修通,以可承载汽吊通过作业为 准;接通施工现埸施工用水源及照明和动力电源,包括水表、 电表、配电箱配置,以能满足用水用电的需要;施工埸地平 整压实,可承载吊装作业和堆放钢构件;拆除现埸和进出道 路的障碍物,保障作业车辆和机械的进出。以上工作概括为” 三通一平”,甲方保证符合进埸施工的条件,并承担前述工 作的费用。2、埋设基础地脚螺栓。 3、向乙方提供 施工埸地的工程地质资料、地下管线资料及水准点和座标

21、控 制点等,对资料的准确性负责。 4、协调处理好施工埸 地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树古木及文物的 保护工作,并承担前述事项的费用。5、办理好建筑施工 许可证及其他施工所需证件。6、提供经建设行政主管部 门审查批准的施工图。 7、协助乙方办理建筑企业异地 许可证等证件。 8、甲方应在施工准备期届满前完成前 述工作,并向乙方发出进埸施工的书面通知。 第八条 工程期限及顺延 一、合同工期 开工日期: 暂定为 年 月 日。竣工日期:暂定为 年 月 日, 根据开工日期作相应调整。合同工期总日历天数60个日历 天。 二、工期顺延1、在施工准备期间如甲方提出 设计变更或材料、设备变更的,则对重新

22、设计、材料采购、 制作的时间顺延,并追加设计费和赔偿因重新采购或重新制 作给乙方造成的经济损失。2、施工期间遇下列情况之 一的,工期相应顺延: 进埸后,发现工地现埸不具备进埸 施工条件、无法进埸施工或缺少许可证件的,工期顺延至具 备进埸施工条件和领取施工许可证时。甲方提岀设计变 更,导致工程量增加或已完工程的返工或已制作构件重新制 作,工期相应顺延;由于甲方提供的工程地质资料不准 确或基础工程不符设计要求导致施工进行困难或暂停,工期 顺延至前述障碍消除时;一周内非承包人原因停水、停 电、停汽造成停工累计超过8小时的,按每8小时顺延一天 计。因工程师签证不及时而影响下一道工序施工的,自 应签未签

23、之日起至影响消除日止,工期顺延; 未按合同 约定的时间和金额足额支付工程款的,工期顺延至按约定金 额支付时;因人力不可抗拒的因素而延误工期及国家强 制性规范要求停止作业的,工期顺延;非乙方施工的前一工 序未完成,导致乙方停工等待的,工期顺延;合同和法律、 法规、规章规定的其他可以顺延工期的情况。三、暂停 施工 1、工程师确有理由认为必须暂停施工时,用书面 形式通知乙方,并在停工通知发出后24小时内书面提出处 理方案。乙方实施处理方案后,以书面形式提出复工要求。 工程师应在收到复工要求后24小时内作出是否复工的决定, 逾期则视为同意复工。 2、停工并非乙方原因造成的, 则由甲方赔偿乙方损失;责任

24、是第三方时,则甲方对第三方 取得追偿权。第九条 材料、设备供应 一、甲方 供应的材料和设备1、本工程由甲方提供的材料设备详 见附件 :甲方提供材料、设备一览表。2、甲 方提供材料、设备一览表内容应当包括:材料设备的名称、 规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间、地点。3、 甲方提供的材料、设备必须附有产品合格证,甲方对其质量 负责。 4、甲方应按一览表中的约定内容提供材料、设 备。提前交付的,乙方有权拒收;迟延交付的,工期相应顺 延,并赔偿乙方停工、窝工损失。5、甲方将材料设备 交付乙方,双方应进行清点和核对。品种、规格、型号等与 一览表不符的,乙方有权拒收。乙方接收材料、设备后即负 有保

25、管责任。 二、乙方采购和提供材料、设备 1、 乙方应按合同和设计要求和有关标准采购材料、设备,并应 附有产品合格证。属乙方制作的构件,应提交乙方质检部门 检验合格的报告。2、乙方对由其采购、制作和提供的 材料、构件、设备的质量负责。3、乙方运送材料、设 备、构件到工地后,应通知工程师或其代表清点检验。工程 师或其代表应在收到通知后24小时内清点检验,并在送货 清单上或检验申请上签。4、甲方提岀材料代用的,应 在取得设计单位认可后代用。乙方提出材料代用的,应通知 甲方。甲方在接到通知后2天内作出答复,逾期则视为同意, 乙方应将代用材料报告、设计单位意见及费用书面通知甲 方。 三、材料检测检验 1

26、、双方均有权对材料、设 备提岀检测检验或复验。经检测检验或复验符合质量要求 的,费用由提出方承担;不符要求的,费用由材料提供方承 担。 2、因检测检验或复验影响施工的,责任属甲方的 则工期顺延,责任属乙方的则工期不予顺延。3、按建 筑法规定,甲方不得指定乙方购入用于工程的建筑材料、 建筑构配件和设备,或者指定生产厂、供应商。第十条 安全施工一、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规 定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人 员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事 故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生 的费用,由乙方承担。 二、甲方应对其派驻在施工埸地 的

27、工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。因甲方原 因导致的安全事故,由甲方承担责任及发生的费用。三、 在乙方进埸施工至交付工程的整个期间,甲方人员除工程师 和其他指定的工作人员外,未经乙方现埸管理人员许可,不 得擅自进入施工现埸,否则发生人身事故均由甲方负责并承 担费用。 四、甲方应在其认为必要的处所设立安全警告 牌或安全公告栏。五、乙方在进埸施工前应组织全体施 工人员进行安全培训和教育。未经教育培训,不得上岗作业。 六、发生重大伤亡事故及其他安全事故,乙方应按有关规定 立即报告有关部门并通知工程师。同时按有关部门要求进行 处理,费用由事故责任方承担。第十一条工程质量 1、乙方对钢结构工程的

28、施工安装质量和其所提供的材料、 制作的构件质量负责。2、乙方必须严格按施工图设计 和说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求施工。3、 乙方在施工中应自觉接受工程师的质量监督,随时接受工程 师的检查。发现工程质量达不到合同约定的标准的应及时整 改,包括修理或返工,直至达到约定标准。4、工程师 的检查、检测不应影响施工正常进行。如影响施工,检验不 合格的,影响施工的费用和损失由乙方承担,检验合格的则 由甲方承担,并顺延工期。5、乙方应按钢结构工程质量验 收规范对分项、分部工程质量进行评定。钢结构工程主构件 安装完工时,应通知工程师进行中间结构验收。验收合格后 进入下一道工序。6、如乙方在施工中发

29、生质理事故,应 及时书面报告工程师。一般质量事故的处理结果由工程师报 质检部门备案;重大质量事故的处理方案应经设计单位、甲 方、质检部门共同研究决定。7、自工程竣工验收合格日起, 乙方对工程承担保修责任,保修金为合同总价的%,保 修期为一年。第十二条 工程验收 一、基础地脚螺栓 工程由甲方验收合格后,在乙方进埸施工前交由乙方复验。 复验发现不符要求的,甲方负责整改至符合要求,具备进埸 施工条件时,交乙方接收并进埸施工。二、中间验收: 钢结构主构件安装完毕,乙方自评符合设计质量要求后通知 甲方组织中间验收。甲方在接通知后三日内组织验收。验收 合格的,双方签确认,验收不符要求的,乙方整改。甲方三

30、日内不组织验收的,视为验收合格,乙方有权进入下一道工 序。 三、最终验收:全部钢结构工程完工后,甲方应自 收到乙方竣工验收报告和竣工资料之日起7日内组织验 收。验收结果分别按以下处理:1、验收合格的,甲方、 乙方签确认。实际竣工日期为乙方向甲方提交竣工验收报告 Ho 2、经验收认为基本符合合同要求,有个别一般性 问题需要整改,可在竣工验收报告上签确认合格,但需在验 收记录中注明存在的问题和限定整改的期限。承包人在限定 期限内整改完毕并经甲方确认,则验收合格日期为在验收报 告上签确认日。 3、验收不符合合同要求的,由甲方、 乙方和监理工程师形成验收纪要,明确存在的问题和修改意 见及期限。乙方在修

31、改期限完成修改后通知甲方再次验收, 但实际工期计算至首次提交验收报告日,修改期间应计入乙 方的施工时间。4、甲方在收到乙方的竣工验收报告或 再次验收报告后14日内不组织验收或组织验收后7 日内无书面修改意见的,则视为工程已经验收合格,甲方应 按合同约定支付工程尾款。四、因特殊原因,甲方要求 部份单项工程甩项竣工的,双方另行签订甩项竣工协议。 五、工程未经竣工验收或验收不合格的,甲方不得使用。如 果使用则视为工程合格,有关质量等问题由甲方承担责任。 第十三条 工程价款的支付与结算一、工程款支付:1、合 同生效后日内,甲方应支付合同总价的预付款, 计人民币万元。2、施工图会审后三日内,甲方支付合

32、同总价的的备料款,计人民币 万元。3、钢结构 主构件进埸后三日内,甲方支付合同总价的进度 款,计人民币万元。4、围护材料开始进埸后三日内, 甲方支付合同总价的进度款,计人民币万元。5、 钢结构工程施工完工后五日内,甲方支付合同总价的% 进度款,计人民币万元。6、钢结构工程验收合格后七 日内,甲方支付至工程总造价的计人民币 万元。 7、保修金为合同总价的 %,保修期满后15天内一次性 支付。 8、前述合同总价系指合同签订时确定的工程总 造价,如工程总造价在合同履行中按约定作增减时,其各阶 段支付比例不变,支付金额作相应增减。 9、甲方在合 同约定的付款时间不能支付工程款时,在乙方催告后7日内 仍

33、不支付的,乙方有权中止履行合同,待甲方支付后恢复施 工。停工期间损失由甲方承担,工期顺延。如在催告后28 天内不支付的,则乙方有权解除合同,甲方赔偿一切损失。 二、结算 1、乙方应于工程竣工验收合格后或视为合格 后14日内向甲方提交工程结算报告及结算资料。 2、工 程最终造价按本合同第四条关于造价的约定和其他条款约 定的方式、方法结算。遇本合同无约定的,适用国家有关规 定。 3、甲方自收到乙方的结算报告及结算资料后14日 内给予确认或提出修改意见。期限内不作确认或不提修改意 见的,则视为确认该结算报告。 4、如结算报告的工程 最终造价为固定合同价款,无增减时,则无需甲方确认即应 按本条第一款关

34、于工程款支付的约定时间支付工程款;如有 增减时,则对增减部分进行决算。 5、追加工程款、费 用、赔款,如已经甲方签证确认的,则无需再次确认即应支 付;尚未确认的,由甲方在收到结算报告和结算资料之日起 14日内确认。 6、甲方与乙方对工程款结算发生争议时 应协商解决;协商不成的可委托双方认可的审价机构审价确 定。 第十四条 工程分包一、本工程甲方同意乙 方进行分包。 二、乙方确定的分包方应具备相应的施工 资质。 三、分包工程的范围为 。 四、分包工程 款由乙方与分包方结算支付。甲方未经乙方同意不得以任何 形式向分包方支付各种工程款。 五、工程分包不能解除 乙方对甲方的义务和责任。乙方应在分包现埸

35、派驻相应管理 人员,以保证本合同的执行。 六、乙方按承包合同约定 向甲方负责;分包方按分包合同约定向乙方负责;乙方和分 包方就分包工程向甲方承担连带责任。 七、分包合同由 乙方与分包方签订,交甲方一份备案。第十五条 奖励和违 约责任 一、奖励 1、工程经验收获 奖时,甲方 一次性奖励乙方万元。2、工程提前完工,每提前一天 甲方奖励乙方元。 二、乙方的违约责任 1、工 程质量不符合合同和设计要求的,应予返工或修理,并承担 其费用。2、因乙方的原因不能在合同约定的期限或合 同允许顺延的期限内竣工的,其工期逾期的违约责任为每天 按工程总造价的万分之一计算赔偿甲方的损失。但赔偿额不 超过合同总价的l%o甲方对工期逾期的索赔应在工程竣工后 30日内提出。 3、乙方的其它违约行为导致甲方损失的, 应按合同法等法律规定赔偿损失。三、甲方的违约 责任 1、未按合同约定支付工程款,按日万分之五支付 违约金,工期顺延。造成乙方停工、窝工的,赔偿损失。2、 工程中途停建、缓建或由于甲方要求变更设计而造成停工、 窝工、返工的,工期相应顺延,并赔偿乙方停工、窝工、返 工、机械设备调运、施工人员遗散、材料构件积压等损失。 3、甲方未及时向乙方发出指令、批准、或发出指令错误, 赔偿乙方因此所受的损失;延误工期的,工期顺延。4、工 程验收合格后,甲方未按合同约定支付工程尾款的,按工程 总造价的日万分之五偿付违

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论