一级建造师建设法规1新(2010

1、建设工程法规及相关知识 (1)一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选顷中，只有1个最符合题意)1根据法的效力等级，建设工程质量管理条例属于（ ）A法律 B.部门规章 C行政法规 D.单行条例2某项目施工中，建设单位将对建设单位代表的授权范围以书面形式通知了施工单位。项目经理在建设单位代表权限范围外提出了一项认可要求，建设单位代表给予了签字认可。这一认可的法律后果应由( )承担。A建设单位与施工单位 B建设单位与项目经理C建设单位代表与施工单位 D施工单位与项目经理3在下列情况中,诉讼时效期限为一年的是( )。 A. 小张将他的皮箱寄存在火车站，结果皮箱丢失 B. 甲公民借钱给乙公民，但

2、没有写明还钱的时间 C. 小王与他的父母对分割财产发生纠纷D. 公民丙与他人发生相邻权纠纷4某建设单位于2005年5月1日领取了施工许可证。但是由于施工地区发生了洪水，使得该工程无法开工。2005年8月10日始具备开工条件，则下面说法正确的是（ ）A建设单位必须在2005年8月10日起三个月内开工，否则施工许可证自行废止B2005年8月10日开始施工时，建设单位除获得延期批准外，还需报发证机关核验施工许可证C只要建设单位在2006年2月1日前开工，则施工许可证自行有效D如果建设单位没有申请延期，施工许可证已经于2005年8月1日废止5某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后两个月内支

3、付工程款。2005年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予制服工程款。若施工单位通过诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时效中止的是（ ）。A2006年8月，施工单位所在地突发洪灾，一个月后恢复生产B2007年6月，施工单位所在地发生强烈的地震，一个月后恢复生产C2007年7月，施工单位法定代表人生病住院，一个月后痊愈出院D2007年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉6某工程施工过程中，监理工程师以施工质量不符合施工合同约定为由要求施工单位返工，但是施工单位认为施工合同是由建设单位与施工单位签订的，监理单位不是合同当事人，不属于监理的依据。对此，正确的说法是( )

4、。A监理工程师应根据国家标准监理，而不能以施工合同为依据监理B施工合同是监理工程师实施监理的依据 C施工合同是否作为监理依据，要根据建设单位的授权 D施工合同是否作为监理依据，要根据上级建设行政主管部门的意见确定7根据招投标法的有关规定，大型基础设施项目，施工单项合同估算价和勘察设计服务的采购合同单项合同估算价在( )以上时，必须进行招标。A200万元和100万元B100万元 和50万元C200万元和50万元D3000万元和100万元8建设工程招投标过程中的评标对于承包单位的确定具有决定性影响 , 根据招标投标的规定 , 评标工作应当由评标委员会负责对于评标委员会成员在评标过程中的下列行为 ,

5、 符合法律规定的是 ( ) 。A. 评标委员会成员某甲系施工单位的一名股东，某甲未通报该情况而进行评标B. 成员某乙在评标过程中坚持自己的看法，与另一成员发生争执吵嚷C. 成员某丙在评标结果公布之前即公开发表自己对于投标方案的看法和意见D. 成员某丁在评标尚未结束时，接受了某投标单位赠送的购物券，但是并未马上使用9甲、乙、丙、丁四家施工单位签订共同投资协议组成联合体，以一个投标人的身份投标。关于此联合体说法正确的是( )。A联合体内部的共同投标协议与招标人无关，不必交予招标人B联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任C联合体任何成员均有权以对债务分担比例有约定为由拒绝履行全部债务联合体成员之一

6、清偿全部债务D联合体不能免除履行之务10某工程项目的招标投标活动中，发现投标人甲以低于成本的报价竞标。这里的成本是指( )。A整个建筑行业的平均成本 B所有投标人的平均成本 C投标人甲的成本 D项目所在地的平均成本11招标人在某次招标投标活动中确定了某施工单位为中标人，则下列表述中正确的是( )。 A不必将中标结果通知未中标人，但须退还未中标人的投标保证金 B同时将中标结果通知未中标人，但无须退还未中标入的投标保证金 C不必将中标结果通知未中标人，且无须退还未中标人的投标保证金 D同时将中标结果通知未中标人，且须退还未中标人的投标保证金 12某招标人2005年4月1日向中标人发生了中标通知书。

7、根据相关当律规定，招标人和投标人应在( )前按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 A2005年4月15日 B2005年5月1日 C2005年5月15日 D2005年6月1日13根据安全生产法规定，用于生产、储存危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行( )。 A安全环境评估和安全条件论证 B安全条件论证和安全评价 C安全条件评价和安全论证 D安全环境条件论证和安全影响评价14某现场施工人员发现脚手架有倒塌的危险时，停止作业并撤离现场。这是安全生产法规定从业人员所具有的( )。 A应急处理权 B紧急避险权 C拒绝作业权 D回避求救权15建设工程需要实施爆破作业的，使用爆破器材的建设单

8、位，必须向所在地县、市公安局电请领取( )，方准使用。 A爆炸物品生产许可证 B爆炸物品销售许可证 C爆炸物品使用许可证 D爆炸物品安全作业许可证 16在施工监理过程中，工程监理单位发现存在重大安全事故隐患，要求施工单位停工整改，而施工单位拒不整改或者不停止施工，监理单位应当( )。 A继续要求施工单位整改 B要求施工单位停止施工 C及时向有关主管部门报告 D协助施工单位消除隐患17施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，不能用于( )。 A安全防护用具的采购 B安全生产条件的改善 C安全施工措施的落实 D安全管理人员的补贴18根据建设工程安全生产管理条例规定，施工单位

9、应当将施工现场的( )分开设置，并保持安全距离。 A监理工程师办公室与工人宿舍 B监理工程师办公室与工人食堂 C监理工程师办公室与木工车间 D工人宿舍与食堂19某施工合同于2003年6月5日生效，该工程于2003年6月15日开工。施工单位为现场从事危险作业的工人办理了意外伤害保险。该保险合同于2003年6月10日生效，被保险工人于2003年7月20日进场施工。该意外伤害保险期限自( )起至该工程竣工验收合格日止。 A2003年6月5日 B2003年6月10日 C2003年6月15日 D2003年7月20日 20某施工分包合同约定，由分包单位租赁某大型施工起重机械用于工程施工，则该施工机械在使用

10、前应由( )共同进行验收。 A总承包单位、出租单位、监理单位和建设单位 B总承包单位、出租单位、安装单位和监理单位 C分包单位、出租单位、安装单位和建设单位 D总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位21某项目招标中，招标文件要求投标人提交投标保证金，招标过程中，招标人无权没收投标保证金的情形有A投标人在投标有效期内撤回投标文件B投标人在开标时撤去投标文件C中标人拒绝提交履约保证金D投标人拒绝招标人延长投标有效期要求22按照建设工程质量管理条例要求，设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向( )作出详细说明。 A监理单位 B质量监督机构 C施工单位 D建设单位23根据建设工程质量管理条例，以下

11、对施工单位质量责任和义务的正确表述是 ( )。 A施工单位不得转包和分包所承揽的工程 B施工单位不得超越其资质等级许可的范围承揽工程 C施工单位应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续 D对涉及结构安全的试块应现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测24依据建设工程质量管理条例的规定，以下工作中，应由总监理工程师签字认可的是( )A建设单位拨付工程款 B施工单位实施隐蔽工程C商品混凝土应于基础工程 D大型非标构件进行吊装25某工程地下室柱子钢筋绑扎完成，准备浇筑混凝土时，按建设工程质量管理条例要求，施工单位应通知建设单位和( )参加隐蔽验收。 A建设行政主管部门 B设计单位 C建设

12、工程质量监督机构 D勘察单位26总承包一级资质的A企业签订甲工程的施工总承包合同后，经建设单位同意将网架工程分包给具有相应资质等级的B企业施工。按建设工程质量管理条例要求，A企业应确定甲工程项目的( )。 A项目经理、技术负责人和施工管理负责人 B项目经理、分包方项目经理和施工管理负责人 C项目经理、技术负责人、分包方项目经理和技术负责人 D项目经理、技术负责人和分包项目安全负责人27按照建设工程质量管理条例规定，网架施工分包单位必须按照 ( )施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。 A网架设计图纸和工程施工技术标准 B网架设计图纸、工程师指令和工程施工技术标准 C网架设计图纸、现场设计代

13、表要求和工程施工技术标准 D网架设计图纸、业主要求和工程施工技术标准28在担保法律关系中,下面说法正确的是( )A. 担保人只能是第三人B保证的担保人只能是第三人C抵押的担保人只能是第三人D. 留置的担保人只能是第三人29某工程竣工验收合格后第11年内，部分梁板发生不同程度的断裂，经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由( )A建设单位维修并承担维修费用 B施工单位维修并承担维修费用C施工单位维修，设计单位承担维修费用 D施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用30某大型项目由于未进行配套环境保护措施的技术论证，其环境影响评价文件

14、未获批准，关于该项目的立项和开工，下列说法中，正确的是（ ）A可以先批准立项，但建设单位不得开工 B不得批准立项，建设单位不得开工C不得批准立项，但建设单位可以先开工 D可以先批准立项，建设单位可以先开工31下列权限范围中属于公司经理职权的是 ( ) 。A. 决定增加或者减少公司的注册资本B 制定公司的具体章程C 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案D. 决定公司的经营计划和投资方案32下列合同中，应当属于效力待定合同的是（ ）。A年仅8岁的小学生范某购买一辆高级自行车的合同B王某借用朋友的一辆汽车，途中由于有人愿出高价购买，于是王某将其出卖C年仅10岁的学生接受亲属赠与的价值10万元的汽车一

15、部D某企业法定代表人签订的一份超越其权限的购销合同,而相对人不知其超越权限的 33张某与某施工单位签订了一份三年期劳动合同，合同中约定的生效时间为2005年3月10日。为了考察张某是否具备相应的工作能力，合同约定了试用期，则试用期最长截止于( )。 A2005年4月10日 B2005年6月10日 C2005年9月10日 D2006年3月10日 34小刚未满十七岁即应聘于某施工单位，下列关于此事说法正确的是（ ）。 A小刚未成年，签订劳动合同属无效劳动合同 B因为是临时工作，可以不签劳动合同 C不得安排小刚从事有毒有害的劳动 D可以安排小刚从事有毒有害的劳动，但必须保证安全35某施工单位在居民区

16、内承建一施工项目，下列关于该施工单位夜间施工的说法正确的是( ) A禁止夜间进行产生噪音污染的施工 B夜间24点前可以施工 C公告附近居民后，可以在夜间施工 D因特殊需要，取得主管部门证明并公告后可以施工36施工单位的下列行为中，违反消防法规定的是（ ）A为节约资金，未购买公安消防机构指定的灭火器材 B施工人员从附近消防栓取水用于混凝土养护C为材料周转方便，将少量水泥堆放在现场通道附近 D在道路两旁施工时使用明火作业37需要进行消防设计的某建设项目，在建设单位申请领取施工许可证的时候，消防设计图纸尚未审核完毕，建设行政主管部门为此不予颂发施工许可证。则下面说法正确的是( )。 A建设行政主管部

17、门做法错误 B若申请施工许可证的其他条件具备，建设行政主管部门做法错误 C没有消防设计的任何工程项目都不予颁发施工许可证 D建设行政主管部门做法正确381998年9月1日对某施工现场检查时发现，存储建筑材料的仓库内有15名建筑工人居住。施工单位解释由于现场场地狭窄，且工期紧，暂时无法解决这些建筑工人的居住问题。经行政监管部门核实，施工单位的说法属实。对此问题正确的解决方式是( )。 A这些建筑工人可以居住，但不得使用明火 B经建设行政主管部门同意，这些建筑工人可以居住，但要采取必要的消防安全措施 C经公安消防机构批准后，这些建筑工人可以居住，但要采取必要的消防安全措施 D施工单位同这些建筑工人

18、签订防火安全责任书，并采取必要消防离安全措施后，可以暂时居住39甲设计单位自行研发的异型特种结构设计技术获得国家专利，乙建设单位投资700万元建设某一必须使用该专利技术的旅游项目。则对该项目设计任务的发包方式表述正确的是( )。 A因施工合同估算价超过200万元，故必须公开招标 B采用特定的专利技术，经有关主管部门批准后可以直接发包 C关系社会公共利益的项目，即使采用特定的专利技术也不能直接发包 D若其设计费超过50万元必须公开招标 40某扩建工程建设单位因急于参加认证，于11月15日未经检验而使用该工程，11月20日承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，12月3日工程竣工验

19、收合格，则该工程竣工日期为（ ）A.11月15日 B.11月20日 C.11月30日 D.12月3日41某建设工程合同约定，“工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款”。2005年10月1日工程通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2006年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为（ ）A.2005年10月10日 B.2005年10月20日 C.2005年12月1日 D.2006年5月1日42根据相关法律的规定，纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经省、自治区、直辖市税务

20、局批准，可以延期缴纳税款，但最长不得超过( )个月。 A1 B2 C3 D643某工程项目建设单位于2004年2月1日发布招标公告，2004年3月1 日发售招标文件，投标单位甲在招标文件规定的投标截止日2004年4月1 日前递交了投标文件。经过开标、评标后，建设单位于2004年4月30 日向甲发出中标通知书。双方于2004年6月20日签订了施工合同。则甲受到要约条件约束的时间是( )。 A2004年3月1日-2004年4月1日 B2004年4月1日-2004年4月30日 C2004年2月1日2004年4月30日 D2004年4月30日2004年5月20日44某施工单位向一建筑机械厂发出要约，欲

21、购买一台挖掘机，则下列情形中，会导致要约失效的是（ ）A建筑机械厂及时回涵，对要约提出非实质性变更 B承诺期限届满，建筑机械厂未作出承诺C建筑机械厂发出承诺后，受到撤消该要约的通知 D建筑机械厂发出承诺前，收到撤回该要约的通知 45某建设单位与甲公司签订了一份施工合同，约定由甲公司为其承建某工程。甲公司又与乙公司签订一份施工合同，约定由乙公司承建该工程的主体部分。则甲公司与乙公司签订的合同为( )。 A转包合同，合同有效 B转包合同，合同无效 C分包合同，合同有效 D分包合同，合同无效 46甲、乙于4月1 日签订一份施工合同。合同履行过程中，双方于5月1 日发生争议，甲于5月20日单方要求解除

22、合同。乙遂向法院提起诉讼，法院于6月30日判定该合同无效。则此合同自( )无效。 A4月1 日 B5月1日 C5月20 日 D6月30 日47甲公司运送一批建筑材料给乙公司；甲公司的法定代表人李某委托某汽车运输公司运输。汽车运输公司安排本公司司机刘某运送。在运输过程中，因刘某的过失发生交通事故，致使建筑材料受损。乙公司因未能及时收到建筑材料而受到损失，则乙公司应向( )要求赔偿损失。 A甲公司 D李某 C刘某 D汽车运输公司48建设工程施工合同履行时，若部分工程价款约定不明，则应按照( )履行。 A订立合同时承包人所在地的市场价格 B订立合同时工程所在地的市场价格 C履行合同时工程所在地的市场

23、价格 D履行合同时工程造价管理部门发布的价格49某电梯采购合同中约定，甲方向乙方订购5部电梯，由乙直接将其中2部电梯交付给丙，但乙一直未向丙交付电梯。则该合同中应由( )承担违约责任。 A甲向丙 B乙向丙 C乙向甲 D丙向甲50施工单位因违反施工合同而支付违约金后，建设单位仍要求其继续履行合同， 则施工单位应( )。 A拒绝履行 B继续履行 C缓期履行 D要求对方支付一定费用后履行51张某原是甲建筑公司的采购员，辞职后与王某合办了一家建筑设备租赁公司。张某现以甲公司名义与其长期负责的甲公司大客户乙公司签订3000吨钢材购销合同，乙公司对张某辞职并不知情。请问，对该合同承担付款义务的是（ ）A甲

24、建筑公司 B建筑设备租赁公司C张某 D张某、王某与建筑设备租赁公司52甲公司将其塔吊租给乙公司使用，乙公司却将该塔吊卖给丙公司。依据我国合同法的规定，乙公司与丙公司的塔吊买卖合同属于( )合同。 A无效 B可撤销 C效力待定 D可变更53施工合同履行过程中，合同一方当事人提出变更合同要求。在双方就变更内容协商期间，合同应( )履行。 A中止 B终止 C继续 D对要求变更的部分中止54甲、乙签订了房屋买卖合同，甲为出卖人，乙为买受人。随后甲将其合同中的全部权利转让给丙，则此合同转让属于( )变更。 A主体 B标的 C权利 D义务55某施工单位与采石场签定了石料供应合同，在合同中约定了违约责任。为

25、确保合同履行，施工单位交付了3万元定金。由于采石场未能按时交货，根据合同约定应支付违约金4万元。则本案中采石场最多应支付给施工单位（ ）A.10万元 B.7万元 C.6万元 D.4万元56王某与某信用社签订一份贷款合同，信用社要求王某提供保证人。依照我国担保法规定，下列主体可以作为保证人的是( )。 A某大学教授 B某企业财务科 C某公立小学 D某街道办事处57某工程质量纠纷经仲栽庭开庭审理后，在赔偿数额上形成三种意见，甲、乙、丙仲裁员分别认为应赔偿15、16、20万元，其中丙仲裁员是由当事人双方共同选定的。此案中，应当裁决赔偿（ ）万元。A15 B16 C17 D2058下列关于仲裁开庭的说

26、法，正确的是（ ）A仲裁应当开庭进行，当事人也可以协议不开庭 B仲裁应当不开庭进行，当事人也可以协议开庭C仲裁不公开进行，当事人协议公开的必须公开 D仲裁公开进行，当事人可以协议不公开59根据担保法，以下关于担保合同生效时间正确的一项是（ ）A.抵押人以城市房地产权作抵押物时，抵押合同自签订之日起生效B.以汇票出质的，质押合同自权利凭证交付之日起生效C.以股票出质的，质押合同自权利凭证交付之日起生效D.定金合同自签字之日起生效 60甲诉乙施工合同纠纷一案经某市一区法院一审终结，判决乙支付工程款及利息。乙不服，向该市中级法院提出上诉，二审法院驳回乙的诉讼请求。乙的住所地在该市二区，但在该区没有财

27、产可供执行，而在该市三区存有50万元的钢材。则甲应当向该市( )法院申请强制执行。 A一区 B中级 C二区 D三区61甲市的A公司与乙市的B公司在丙市签订施工合同，该工程位于丁市。双方在合同履行中发生争议，则对此案有管辖权的法院是( )。 A甲 B乙 C丙 D丁62甲与乙签订施工合同，合同约定“本合同发生争议由仲裁委员会裁决”，后双方对仲裁委员会的选择未达成一致意见，则该仲裁协议( )。 A无效 B有效 C效力待定 D可撤销63甲、乙因工程质量纠纷，乙申请某仲裁委员会仲裁，仲裁庭裁决驳回乙方请求，乙方认为仲裁庭的某仲裁员处理此案时有受贿行为。依照我国仲裁法的规定，乙方可以( )。 A向上级仲裁

28、委员会申诉 B向人民法院起诉 C请求法院撤销仲裁裁决 D向市人大常委会申诉64王某骑自行车路过一个广场，掉进一个没有设置明显标志且未采取安全措施的基坑中，造成腿部受伤，花去医疗费2 000元。王某多次找该项目的建设单位、施工单位索赔，双方互相推诿。承担该责任的主体应是( )。 A建设单位 B施工单位 C王某与建设单位 D王某与施工单位65某施工单位未按规定对商品混凝土进行检验，后由于商品混凝土不合格致使工程被迫炸毁。则施工单位可能承受不利法律后果包括( )。 A罚款但不影响企业资质，并不承担赔偿责任 B罚款且影响企业资质，但不承担赔偿责任 C罚款且影响企业资质，并承担赔偿责任 D罚款但不影响企

29、业资质，需承担赔偿责任66某项目在施工中，项目经理和监理工程师监督管理不到位，施工人员没有按规定操作，致使砖块坠落砸伤施工现场外的行人赵某。对赵某承担赔偿责任的应当是( )。 A施工人员 B项目经理 C监理工程师 D施工单位 67某项目在施工过程中发生火灾，邻近的甲单位主动组织人员灭火，这一行为减少施工单位的损失10万元，甲单位因此损失1万元。以下表述正确的是甲单位 ( )。 A只能自行承担这一损失 B可以要求施工单位支付4.5万元 C有权要求施工单位支付l万元 D应当要求施工单位支付5万元 68如对房屋进行拆迁，下列表述中不正确的有（ ）。 A拆迁人必须申请办理房屋拆迁许可证 B可委托专业拆

30、迁单位实施拆迁 C必须与被拆迁人签订房屋拆迁协议后，方可拆迁 D必须经拆迁行政裁决后，才能进入强制拆迁程序69施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼，人民法院应当受理的是（ ）。A对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解 B撤销施工单位资质证书的决定C因工作人员违法颁发资质证书而给予的行政处分 D关于资质证书颁发的条件不符合法律规定70某工程需租用钢管，双方约定租赁期限为8个月，则下列关于该租赁合同的说法，错误的是（ ）A.以书面方式订立 B.以口头方式订立，则租赁期视为6个月C.以口头方式订立，出租人可随时解除合同 D.以口头方式订立，承租人可随时解除合同二、多项选择题(共30题，每题2分

31、。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)71注册建造师享有的权利有（ ）A.用注册建造师名称 B.守法律、法规和有关规定 C.本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章 D.管和使用本人注册证书、执业印章 E.受继续教育72施工单位因建设单位拖欠工程款而出售其完成的工程项目，该行为被认定违法是基于施工单位不具有该项目的( )。 A占有权 B共有权 C质押权 D处分权 E所有权 73某施工单位对其编制的投标文件享有( )。 A所有权 B专利权 著作权 D商标权 E修改权 74甲施工单位(总承包单位)将部分非主体工程分包给具有

32、相应资质条件的乙施工单位，且已征得建设单位同意。下面关于该分包行为的说法正确的是( )。 A甲公司必须报上级主管部门批准备案 B甲公司就分包工程质量和安全对建设单位承担连带责任 C乙公司应按照分包合同的约定对甲公司负责 D建设单位必须与乙公司重新签订分包合同， E建设单位必须重新为分包工程办理施工许可证75在某大型基础设施工程的招标投标活动中，存在下述现象，其中属于投标人与招标人串通投标的行为有( )。 A招标人组织投标人踏勘项目现场 B招标人向其中的某投标人透露标底 C招标人在开标前，开启了标书，并将投标情况透露给了某投标人 D招标人与投标人商定，在招标投标时压低标价，中标后再给投标人一定的

33、额外补偿 E招标人在要求某投标人就其投标文件澄清时，故意作引导性提问，促使其中标76某一般项目的评标委员会组成如下：招标人代表2人，建设行政监督部门代表2人，技术、经济方面专家4人，招标人直接指定的技术专家1人。下列关于此评标委虽会人员组成的说法正确的有( )。 A不应该包括建设行政监督部门代表 B不应该包括招标人代表 C技术、经济方面的专家所占比例偏低 D招标人代表所占比例偏低 E招标人可以直接指定专家77 2004年3月1日甲公司向乙公司发出要约，表示希望购买200吨钢材，并要求于3月31日前予以答复，则（ ）。A乙公司于4月1日发出信件，表示接受该要约，则甲乙公司之间合同成立B乙公司于4

34、月1日发出信件，表示接受该要约，若甲公司没有表示该承诺有效，则甲乙公司之间合同不成立C乙公司于4月1日发出信件，表示接受该要约，即使甲公司表示该承诺有效，甲乙公司之间也不成立合同D乙公司于3月20日发出特快专递，表示接受该要约，但由于客观原因甲公司于4月5日才收到该邮件，若甲公司没有及时向乙公司表示不接受该承诺，则合同成立E乙公司于3月20日发出特快专递，表示接受该要约，尽管由于客观原因甲公司于4月5日才收到该邮件，但合同依然成立78对于达到一定规模且危险性较大的基坑支护与降水分部工程施工，须严格按施工程序进行，那么下列做法中正确的有( )。 A施工单位在施工组织设计中编制安全技术措施即可 B

35、施工方案中应附具安全验算结果 C施工方案应经施工单位项目经理、总监理工程师签字后实施 D应由专职安全生产管理人员进行现场监督 E施工方案应以施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施79出租单位应当对出租的机械设备的安全性能进行检测，在与施工单位签订租赁协议时，应当出具( )。 A产品合格证 B生产许可证 C使用台账 D检测合格证明 E产品出厂证明80某工程项目比合同工期提前10天组织竣工验收，按照建设工程质量管理条例，该工程竣工验收应当具备的条件有( )。 A有完整的技术档案和施工管理资料 B分部工程的质量必须优良 C有施工单位签署的工程保修书 D有勘察、设计、监理单位共同签署的质量合格文件

36、 E主要功能项目的抽查结果应符合产品质量法的规定81某高层住宅工程结构设计合理使用年限50午。屋面防水为一级，设计使用年限15年。工程于2004年8月5日竣工验收合格并交付使用。施工单位出具的质量保修书中有下列内容，其中符合法律法规要求的有( )。 A供热系统：自2004年采暖期起，到2006年采暖期结束日止 B电气管线、给排水管道、装修工程：1年 C屋面防水工程：7年 D有防水要求的卫生间、厨房：5年 E基础工程：50年82甲建筑设备生产企业将乙施工单位订购的价值10万元的某设备错发给了丙施工单位，几天后，甲索回该设备并交付给乙，乙因丙曾使用过该设备造成部分磨损而要求甲减少价款1万元。下列关

37、于本案中债的性质的说法，正确的有（ ）A甲错发设备给丙属于无因管理之债 B丙向甲返还设备属于不当得利之债C乙向甲支付设备款属于合同之债 D甲向乙少收1万元货款属于侵权之债E丙擅自使用该设备对乙应承担侵权之债83某大型工程建设项目交付使用后，发现与审批的环境影响报告表内容不符，建设单位应当( )。 A组织环境影响后评价 B立即停止使用 C采取改进措施 D填报环境影响报告书 E接受建设行政主管部门处罚84某建筑公司雇佣5名员工，具体情况如下表：姓名性别年龄（周岁）身体状况工作性质备注赵某男17良好无职业危害钱某女20良好无职业危害孙某男21良好有职业危害李某女27良好无职业危害怀孕3个月周某女28

38、良好无职业危害哺乳7个月婴儿建筑公司应当对上述员工定期进行健康检查的是( )。 A赵某 B钱某 C孙某 D李某 E周某85工程质量监督机构对竣工验收程序实施的监督包括（ ）。 A .验收程序是否合法 B施工单位质量行为是否合法 C竣工验收资料是否齐全 D实体质量是否存有严重缺陷 E竣工结算是否完成 86发包人将在建工程抵押给银行贷款，后因发包人经营状况不佳而无力还贷及支付工程款，则下列关于承包人权利的说法中，正确的是（）A承包人可申请人民法院将该工程拍卖。B承包人无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿C承包人申请拍卖该工程，可在工程竣工之日提出。D承包人可不申请拍卖，而直接与发包人协商将工程折价。

39、E承包人因发包人违约所造成的损失，可在工程拍卖所得中扣除87建设单位甲与施工单位乙签订一份建设工程施工合同，该施工合同应具有的法律特征有( )。 A甲必须具有法人资格 B乙必须具有法人资格和相应资质 C甲、乙具有连带的权利义务关系 D合同应当采用书面形式 E合同的签订定要有第三入担保88甲公司与乙公司于2004年4月25日订立一份钢材购销合同，约定甲公司于2004年5月12日支付预付款20万元，乙公司于5月20日之前向甲公司交付全部货物，甲公司应在6月1日前支付剩余货款100万元。在5月12日之前，发生下列那种情况，甲公司可以暂停付款，中止履行合同。A乙公司经营不善，5月份开始出现巨额亏损，资

40、金支付发生严重困难B甲公司因为涉及较大金额的诉讼，被对方向法院申请了诉前财产保全C乙公司因为涉及较大金额的诉讼，被法院查封了大部分财产D由于市场原因，钢材价格出现大幅下跌E由于可能被债权人申请破产，乙公司为逃避债务转移了一部分财产 89下列工程建设标准，属于强制性标准的是（ ）A工程建设通用的综合标准 B工程建设通用的安全标准C工程建设通用的制图方法标准 D工程建设行业专用的实验标准E工程建设行业专用的信息技术标准90某工程项目施工过程中发生了不可抗力，工程受到了损害，则构成施工单位免责的条件包括（ ）。 A免责程度限于不可抗力的影响程度 在合理期限内提供证明 C因施工单位责任迟延履行义务期间

41、发生不可抗力使对方受到的损害 D不能履行义务方应及时通知对方 E受损害方没有及时采取补救措施而使损害扩大的部分91施工单位甲与材料供应商乙签订一份显失公平的钢材供应合同，甲因此而享有合同的撤销权。其撤销权消灭的情形有( )。 A甲自知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权 甲知道撤销事由后明确表示放弃撤销权 C甲自应当知道撤销事由之日起半年内没有行使撤销权 D甲自订立合同之日起1年内没有行使撤销权 E甲知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权92某建筑材料采购合同被法院认定为可撤销合同，其法律后果有( )。 A返还财产 B赔偿损失 C支付违约金 D双倍返还定金 E没收财产93买方甲公司与卖方乙公司签

42、订的供货合同中约定，乙公司将甲公司所购买的部分货物直接运至丙公司。对于前述约定，下列表述正确的有( )。 A合同主体不变，仍为甲乙两公司 B合同主体改变，加入了丙公司 C由乙公司向丙公司履行合同义务 D丙公司认为乙公司供货质量不符合约定时，可直接追究乙公司的责任 E丙公司认为乙公司供货质量不符合约定时，由甲公司按合同追究乙公司的违约责任94合同法规定 , 合同变更表述正确的有 ( )。A. 变更必须采用书面形式B. 当事人可以将合同转让给他人C. 当事人经过协商可以改变某些条款的约定D. 必须以明确的新条款内容更换相应条款内容 E. 变更的条款对当事人双方有约束力95甲企业与乙银行签订一份50万元的贷款合同，丙企业在贷款合同的担保人栏目中加盖了企业的印章。现甲企业逾期没有还款，下列对于该债务清偿的表述正确的有( )。 A乙银行有权要求甲企业对50万元债务承担全部责任 B乙银行有权要求丙企业对50万元债务承担责任 C乙银行只能通过司法途径要求甲企业承担责任后，才可要求丙企业承担责任 D乙银行有权要求甲企业对30万元债务承担责任，丙企业对20万元债务承担责任 E乙银行有权要求