2012一建真题答案-非标准

1、工程经济一、单项选择题：（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最符合题意）1、某公司以单利方式一次性借入资金2000万元，借款期限3年，年利率8%，到期一次还本付息，则第三年末应当偿还的本利和为（ ）万元。A.2160B.2240C.2480D.2519【答案】：C【解析】：本题主要考核点，单利计算。第一年利息：2000*8%=160万。三年总利息：160*3=480万。三年本利和：2000+480=2480万元【难易程度】：2、关于现金流量图的绘制规则的说法，正确的是（ ）。A.对投资人来说，时间轴上方的箭线表示现金流出B.箭线长短与现金流量的大小没有关系C.箭线与时间轴的交点表示现

2、金流量发生的时点D.时间轴上的点通常表示该时间单位的起始时点【答案】：C【解析】：本题主要考核点，现金流量图的绘制规则。A项错在流出。应该为流入。B项：箭线长短与现金流量的大小有关系，基本成比例关系。D项：时间轴上的点通常表示该时间单位的终点时点【难易程度】：3、对于非经营性技术方案，经济效果评价主要分析拟定方案的（ ）。A.盈利能力B.偿债能力C.财务生存能力D.抗风险能力【答案】：C【解析】：本题主要考核点，经营性技术方案和非经营性技术方案，经济效果评价的不同。经营性技术方案，经济效果评价主要分析方案的盈利能力、偿债能力和财务生存能力。而非经营性技术方案，经济效果评价主要分析方案的财务生存

3、能力。【难易程度】：4、某技术方案的总投资1500万元，其中债务资金700万元，技术方案在正常年份年利润总额400万元，所得税100万元，年折旧费80万元。则该方案的资本金净利润率为（ ）。A.26.7%B.37.5%C.42.9%D.47.5%【答案】：B【解析】：本题主要考核点，资本金净利润率的计算。资本金净利润率ROE ：表示项目资本金的盈利水平 .ROE=NP/ECX100%其中：NP项目达到设计生产能力后正常年份的税后净利润或运营期内税后年平均净利润，净利润=利润总额-所得税；EC项目资本金。本题：NP=400-100=300万元EC=1500-700=800万元ROE=NP/ECX

4、100% =300/800=37.5%【难易程度】：5、关于技术方案财务净现值与基准收益率，说法正确的是（ ）。A.基准收益率越大，财务净现值越小B.基准收益率越大，财务净现值越大C.基准收益率越小，财务净现值越小D.两者之间没有关系【答案】：A【解析】：本题主要考核点，技术方案财务净现值与基准收益率的相互关系。技术方案财务净现值FNPV与基准收益率ic之间呈单调递减关系。技术方案财务净现值会随着基准收益率的增大，由大变小老苍。但本题出题不严谨，对于非常规的技术方案，则不一定得出这样的结论。如只有现金流出没有现金流入的方案。【难易程度】：6、技术方案的盈利能力越强，则技术方案的（ ）越大。A.

5、投资回收期B.盈亏平衡产量C.速动比率D.财务净现值【答案】：D【解析】：本题主要考核点，综合考查技术方案的盈利能力指标的特点。投资回收期和盈亏平衡产量越大，表明技术方案的盈利能力越差。财务净现值越大，表明技术方案的盈利能力越强。速动比率是偿债能力指标。【难易程度】：7、某常规技术方案，FNPV（16%）=160万元，FNPV（18%）=-80万元，则方案的FIRR最可能为（ ）。A.15.98%B.16.21%C.17.33%D.18.21%【答案】：C【解析】：本题主要考核点，常规技术方案的财务净现值（FNPV）与财务内部收益率（FIRR）之间的关系。常规技术方案的财务净现值（FNPV）与

6、基准收益率（ic）之间呈单调递减关系，FNPV会随ic的增大，由大变小，由正变负。而FNPV=0时的ic即为财务内部收益率（FIRR）。由题意。FNPV（16%）=160万元，FNPV（18%）=-80万元，则FNPV=0时的ic一定在16%和18%之间，而且偏18%一侧，故选择C项。【难易程度】：8、要保证技术方案生产运营期有足够资金支付到期利息，方案的利息备付率最低不应低于（ ）。A.0.5B.1C.3D.5【答案】：B【解析】：本题主要考核点，技术方案的利息备付率。利息备付率也称已获利息倍数，是指项目在借款偿还期内各年可用于支付利息的税息前利润与当期应付利息费用的比值。正常情况下，ICR

7、 1，表示企业有偿还利息的能力；ICR1时，表示企业没有足够的资金支付利息，偿债风险很大。本题选B【难易程度】：9、以技术方案的总投资作为计算基础，反映技术方案在整个计算期内现金流入和流出的现金流量表是（ ）。A.资本金现金流量表B.投资各方现金流量表C.财务计划现金流量表D.投资现金流量表【答案】：D【解析】：本题主要考核点，各类现金流量表的计算基础。本题选D【难易程度】：10、某技术方案设计年产量为5000件，单位产品售价为2500元，单位产品变动成本是750元，单位产品的营业税及附加为370元，年固定成本为240万元，该项目达到设计生产能力时年税前利润为（ ）万元。A.450B.135C

8、.635D.825【答案】：A【解析】：本题主要考核点，方案盈利与产量之间的关系。B=PQ-（Cu+Tu）Q+CF=5000*2500-（750+370）*5000+=元。【难易程度】：11、编制和应用施工定额之所以有利于推广先进技术是因为（ ）。A.施工定额是强制实施的B.施工定额是工程定额体系的基础C.施工定额水平本身包含成熟先进的施工技术D.施工定额是用先进的技术方法测定出来的【答案】：C【解析】：本题主要考核点，施工定额的作用。施工定额有利于推广先进技术，作业性定额水平中包含着某些已成熟的陷阱的施工技术和经验。工人要达到和超过定额， 就必须掌握和运用这些先进技术，注意改进工具和改进技术

9、操作方法，注意原材料的节约， 避免浪费。【难易程度】：12、要分别分析材料消耗量和采购单价对工程材料费用的影响，可采用的财务分析方法是（ ）。A.趋势分析法B.因果分析法C.比率分析法D.因素分析法【答案】：D【解析】：本题主要考核点，因素分析法。P132-133【难易程度】：13、根据建筑安装工程费用项目组成（建标2003206号），建筑安装工程造价中安全施工费的计算基础是（ ）。A.人工费B.材料费C.直接工程费D.直接费【答案】：C【解析】：本题主要考核点，措施费。注意11项措施费中，环境保护费、文明施工费、安全施工费、二次搬运费四项的计算基础都是直接工程费费相应费率（%）。【难易程度】

10、：答案为考友提供，仅作参考！1、 某公司以单利-24802、 关于现金流量图箭线与时间3、 对于非经营性财务生存4、 某技术方案37.55、 关于技术方案财务基准收益率越大，财务净现值越小6、 技术方案的盈利财务净现值7、 某常规技术方案16.218、 要保证技术方案19、 以技术方案建设投资各方现金流量10、 某技术方案设计年产量45011、 编制和应用施工施工定额水平本身12、 要分别分析材料因素分析法13、 根据建筑安装工程费用项目组成直接工程费14、 根据建筑工程工程量垂直运输机械费专业工程15、 某建设工程项目的建设期13316、 某建设工程项目的设备60017、 某设备6年前140

11、0018、 以建筑物或构筑物概算定额19、 采用工程量清单市场价格20、 根据建设工程价款结算5621、 某混凝土结构施工49.4422、 某施工企业承包3023、 若企业的资产按购置公允价值24、 某采用工程量清单视为该项目25、 采用装运港船上交货抵岸价26、 某国际工程、业主计入投标总报价，单承包商无权自主使用27、 根据建设工程工程量竞争性费用安全文明施工费28、 施工企业向外提供劳务收入29、 下列财务比率中偿债能力分析指标流动比例30、 某工程初步设计深度类似工程预算法31、 关于技术方案敏感敏感性分析必须考虑32、 根据建设工程工程量综合单价41.4333、 根据我国现行企业会计

12、准则营业外支出34、 若施工招标文件和中标人投标文件中标通知书35、 编制建设项目投资估算基本预备费36、 招标人编制招标控制价工程量清单37、 某技术方案的净现金流量如下表4.7538、 企业从银行取得一笔长期借款6.0139、 设计概算是设计单位编制竣工交付40、 某施工企业年度工程结算67041、 根据我国现行企业会计准则资产负债表中应当归类非流动42、 设别融资租赁与经营租赁租金的支付方式43、 关于设备技术寿命设备的技术寿命一般短于44、 某施工现场钢筋加工应该选用甲方案45、 根据建设工程计算得到的价款中已经包含措施费46、 因修改设计导致现场停工折旧费47、 价值工程活动中功能4

13、8、 施工企业从银行借款期间费用49、 根据我国现行正确的处理方式是计入2011年的收入50、 根据我国现行不能列入工程成本处置固定资产51、 企业应收账款管理中信用品质52、 某施工企业定制了如下表53、 根据施工组织设计自主报价大型机械54、 根据工程量清单应有负责提供招标人55、 利润表示反应企业在经营成果56、 工程竣工结算书编制发包人编制，承包人核对57、 在招投标过程中工程量清算58、 审查精度高，效果好足项审查法59、 某建筑公司融资77.060、 根据报送评审机构评审主管部门61、 根据应列入流动负债应收账款+短期借款+应付工资62、 国际工程投标报价前地址勘察+物价和工资+汇

14、率63、 若选定静态评价投资+产品销售+产品单价+生产成本64、 对设备可消除性更新+大修理65、 在传统定额计价模式下工程预算定额+工程量计算规则+间接费66、 编制施工机械台班功能正常+低负荷67、 造成价值工程活动工程限时+可能存在68、 关于招标控制价中设计图纸+复杂工程69、以下属于所有者权益+A实收资本+B资本公职C盈余公积+D未分配利润70、工程成本核算对象+A以单项建造合同作为+D对合同分立以确定+E对合同合并以确定71、成本加成合同的结果+A与合同相关的经济+B实际发生的合同成本能够清楚72、下列交易或事项中+B收到退回所售+C支付生产管理D支付的各项税费+购买商品73、下列

15、各项符合谨慎性+A对在建工计+C对固定资产采用+D对无形资产+E对其他应收74、到岸价格包括货价加上+A包装+B其他劳务+C保险+D运输75、以下有关普通股筹资+A没有到期日+B是工资的永久性+C没有股利+E会提高公司76、材料费中的采购与保管费+A采购费+B仓储费+C工地保管费+D仓储损耗77、概算定额手册+A文字说明+D定额项目表+E附录78、设计概算的编制+C设计单位提供+D现行的其他费用+E建设场地自然条件79、检验试验费包括+A材料检验+C技术革新研究+D试验+E试压80杠杆租凭融资+C融资资本较低+D应用范围广泛答案为考友提供，仅作参考！15ACCAA610DCBDA1115ADD

16、BA1620CCACB2125CADAD2630ACCDB3135BADCC3640DDCBC4145BABBA4650CACDA5155CDBDC5660CDACA6165AD,ADE,BC,CD,CE6670 AE,BC,AD,E,E7175AD,CE,BCD,BD,BC7680BDE,ABE,CDE,ABC,CE代码41我的答案：15DCBBA610DCBBA1115ADABC1620CBCBD2125BAAAAD2630ACBDB3135BACCC3640DDCAB4145CCBAB4650CABAA5155BDBDC5660CDAAA6165CD,DE,CDE,CD,ABE6670

17、BE,BC,AD,AD,BC,71-80ACE,BC,BD,AB,BC,BDE.BE,CDE,AB,AC7175AD,CE,BCD,BD,BC7680BDE,ABE,CDE,ABC,CE法规1下列代理行为中，不属于委托代理的是：D指定代理2下列特权中，不属于用益特权的是：A土地所有权3某建设单位为方便施工现场运输：C相邻权4国有建设用地使用者依法对土地享有：D所有权5按照合同约定或者法律规定：A债6关于知识产权的说法，正确的是：A知识产权是权利人对其创造7根据商标法，注册商标有效期限为：B高标局收到申请书8保证合同是：C债权人与保证人9关于刑事责任的说法：B罚款是刑罚附加的一种10对于达到一定

18、规模的危险性较大的：C建设单位11根据工程建设项目施工招标投标方法：A拟公开招标的费用12下列情形中，用人单位可以解除：D在试用期间被证明不符合13按照各法院的辖区和民事案件：C地域管辖14建筑施工企业的特种作业：D钢筋工15当事人双方在合同中约定解决争议：C诉讼16根据水污染防治法，与建设项目主体工程同时：A环境保护主管部门17在施工现场使用的装配式：A产品合格证18对败诉的具体行政行为：B行政处罚显失公正19根据建设工程质量管理条例，下列不属于施工企业：A工程监理合同20甲施工企业与乙施工企业：D继续有效21若施工过程中发现设计文件：C应当及时提出意见22涉及建筑主体和承重结构变动：C应当

19、及时提出意见23根据最高人民法院关于民事诉讼：A先予执行24借用其他施工企业的：D营业执照25建设单位中申请施工许可证时：D施工需要并按规定26、甲公司向乙公司购买50吨水：C甲拒绝接受，应承担违约责任27、建设单位办理工程竣工：B规划、招投标、公安消防28、建设工程施工合同应以：A施工行为地29、在正常使用条件下：B设计文件规定的30、施工企业与劳动者签订：B231、物权变更自登记时发生：D地役权32关于联合体共同承包的说法：C联合体各方对承包合同33关于工程质量检测的说法：A由施工企业委托具有34工程建设国家标准：A强制性标准35建设单位将工程发包给不具有：C罚款36根据城市建设档案管理规

20、39下列合同款中，属于：B劳动报酬40关于施工企业强令施工人员冒险作业：C施工人员有权拒绝该指令41根据建设工程质量管理条例：A竣工验收合格42发包人和承包人在合中约定：A发包人应返还承包人垫资43关于建设单位质量责任和义务的说法：D在领取施工许可证或者44根据建筑法，建筑工程：A总承包单位45根据特种设备安全监察条例：D型式试验46施工企业承建的办公大楼没有：A主体结构的最低保修期47下列情形中，投标人已提交的投标保证金：B在提交投标文件截止日后48下列民事诉讼案件适用：C不动产纠纷49施工企业拒不执行公安消防：B人民法院50实行施工总承包的工程项目：A施工总承包单位51关于建设工程见证取样

21、的说法：A施工人员对工程涉及52、下列不属于发包人义务：B、就审查合格的施工图设计文件向施工企业出详细说明53、甲将闲置不用的工程设备出售给乙：D、甲与乙之间的合同先生效后，甲与乙之间的合同有效54、关于不符合建筑节能标准的建筑工程的说法：D、已经建成的，可正常使用55、根据安全生产法：C、为从业人员缴纳意外伤害保险费56、某总承包单位将工程上体结构：D、分包单位只承担民事赔偿责任57、依法批准开工报告的建设工程：B、1558、根据2011年7月1日起实施的：D、为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费59、根据建设工程质量管理条例：B、建设单位60、在文物保护单位的建设控制地带：B、建设单位61、跟

22、据建设工程安全生产管理条例：C、拆装方案62、承包商向水泥厂购买袋装水泥：A、三方共同63、施工合同的解决争议：A应当向合同履行地仲裁委员会64、纠纷发生后，下列不属于：D当事人双方口头愿意仲裁65、总承包单位甲公司：A乙与建设单位无直接合同关系66、某施工企业向某玻璃厂：D新要约67、行政责任的承担方式：B行政复议68、施工现场所使用的安全警示标专：C必须符合国家标准69施工企业在施工中：C无因管理70要式合同是指：A法律上已经确定了一定的名称多项选择题71关于承包单位将承包的：A责令改正，没收违法所得 E情节严重的，吊销证书72合同内容约定不明确：C质量要求不明确，可按照国家 D履行期限不

23、明确，债务人73建筑企业申请资质：A与建设单位或老者企业 B未取得施工许可证 D将承包的工程转包或者违法分包的81、下列施工项目中，属于经批准可以采用邀请招标方式：A、涉及国家安全安、国家秘密的项目而不适宜招标的 B、受自然地域环境限制的82、当事人在仲裁协议中：C、当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，该仲裁协议无效 D、当事人共同选定其中一个仲裁机构，该仲裁协议有效83、下列情形中，用人单位可以随解除劳动合同的：A、在试用期间被证明不符合录用条件的 C、严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的 E、严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的84、施工企业的主要负责人：B、建立、健全本单位

24、安全生产责任制 C、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程 D、保证本单位安全生产投入的有效实施85、根据代理权获得的方式不同：A、指定代理 B、委托代理 D、法定代理98、根据建设工程管理条例：A、竣工验收报告 C、设计变更通知单 E、竣工图99、根据民事诉讼法：B、被告住所地 C、合同履行地100、申领施工许可证时：B、专项安全施工组织设计方案 C、安全施工组织计划 D、安全措施费用计划 真题答案由网友提供，仅作参考！1-10：DABDA ADCBB11-20：ACDAB DDADB21-29：DABAA BDBA30-36看不清37-40：CDDC41-51：DDCBB DADBC C

25、52-57：看不清58-60：BAC61-70：BADAD BCBBC以上单选，部分题的照片看不清没有填答案。其中略有疑义的是：20、22、25、41、43、51、62、67题。71BE 72AC 73AD 74BD 75CD76BE 77AB 78BE 79CE 80ABE81ABC 82BCE 83ACD 84DE 85BCDE86DE 87ABE 88ABCE 89ADE 90ACE91ABCD 92BCDE 93ACE 94ABDE 95ACD96CE 97ADE 98AD 99ABC 100ABCD其中，我不确定的有：96题，其他应该差不多，基本都在书上找到了出处。79题是司考的原题

26、。管理单选题：1、根据建设项目工程总承包管理规范 C 确定项目建设资金2、安国际工程管理 A 业主3、编制项目管理 B 绘制工作流程4、下列组织工具图 A 项目结构图5、关于项目实施阶段 D实施阶段策划6、应用曲线法进行施工成本偏差分析：D、成本局部偏差7、关于因果分析图法使用的说法：B、通常使用QC小组活动的方式进行8、跟据建筑工程施工质量验收统一标准：B、抽样检测9、某施工承包企业将其承接的高速公路：B、项目组成110、下列合同形式中：A、固定总价合同11、建设项目各参与方应分别进行：系统有效性12、建设工程项目进度控制工作包括：C、3-1-4-213、施工安全技术措施：A、具有针对性和可

27、操作性14、施工承包企业应对建设单位：D、监理工程师15、施工成本控制的各工作步骤中：C、分析16、施工合同履行过程中：A、分包合同约定的付款期间，不论承包人是否收到了业主支付的工程款17、在项目实施过程中：C、竣工验收18、某基础混凝土试块强度值：A、不作19、根据国务院关于取消第二批行政审批：C建设施工企业20、在进行合同分析以后：D合同管理人员向各层次管理者21、国际工程施工承包合同争议解决的方式中：B协商22、下列建设市场主体中，其工作性质属于：B建设监理单位23、关于安全生产事故应急预案：B应急预案应报同级人民政府24、某施工企业承接了某住宅：D单位工程施工组织设计25、关于建造师和

28、项目经理的说法：A大、中型工程项目施26、将一个子项目进度计划：D进度计划系统的结构分析27、作业文件是职业健康安全：B操作规程、管理规定、监测活动准则及程序文件引用的表格28、下列直方图中：D（d）29、下列建设工程项目：A优选工程项目施工方案30、下列施工成本管理：D加强施工定额管理31施工合同分析中：C承包人主要任务32、为实现进度目标：B投标报价33、根据下列逻辑关系表：B、逻辑关系不对34、应用曲线法进行施工成本偏差分析：D、成本局部偏差35、应用动态控制原理控制项目投资时：D、工程概算和工程预算36、某工程双代号时标网络计划：D、137、根据建设项目工程总承包管理规范：B勘察、设计

29、、施工38、关于建设工程质量监督管理的说法：D建设单位未组织竣工验收39、建设工程招标投标活动中：C投标人撤回投标文件的40、某按单价合同进行计价的招标工程：C以单价为准调整总价41、工程施工质量事故的处理工作：A1253442、下列施工成本分析方法中：B连环置换法43、根据建设工程监理规范，属于：C审核分包单位资质条件44、编制施工项目成本计划的关键：A目标成本45、某工程施工期间，安全人员：A动态治理46、施工质量控制点应选择：C施工难度大47、根据不同风险水平的风险控制：B应努力降低风险48、按国际工程惯例，对工业与民用建筑工程：C建筑师事务所49、建设工程生产安全事故应急预案中：C专项

30、应急预案50、某工程项目过程中，由于供货商提供的设备：D设备供货商51、利用水泥、沥青等胶结材料：B稳定和固化52、下列沟通过程的诸要因素中：B沟通客体53、关于建设工程施工合同谈判：B建设工程施工合同由合同双方54、关于进度计划调整的说法：A根据计划检查的结果55、对装饰工程中的水磨石：B目测法56、按建设工程项目成本构成编制：A直接费、间接费、利润、税金57、根据合同通用条款规定的文件：C协议书58、工程质量监督申报手续：C开工前、由建设单位59、下列项目目标动态控制的纠偏措施中：D调整工作流程组织60、关于施工总承包和施工总承包管理：A施工总承包管理模式下61、根据建设工程委托监理合同：

31、A书面报告委托人要求设计改正62、某施工企业编制建设项目施工组织总设计：B施工方案的拟订63、根据建设工程施工专业分包合同：A承包工程的价格内容64、某工程网络计划中，工作M的自由时差为：A不影响总工期65、建设工程项目管理信息系统：C目标控制66、下列干扰事件中，承包商不能提出：B工程师指示承包商加快67、根据建设工程项目管理：B项目经理68、根据全面质量管理的思想：B工程建设各参与方69、某建设工程项目中，承包人按合同约定：D用履约担保书规定的70、下列工程担保中，以保护承包人合法权益：B支付担保多选题：71、施工企业保证工程质量B按设计图纸，E不擅自修改72、根据建设工程质量管理条例，关

32、于总承包单位A分包单位应当按照分包合同，B总承包单位有权，C总承包单位与分包单位对分包工程73、关于在文物保护单位B不得建设污染文物，E全国重点文物74、房屋建筑工程质量保修书B保修范围和内容，D保修期限和责任75、根据民事诉讼法，下列案件C房屋权属，D土地使用权转让76、当事人在仲裁协议中约定B当事人不能，E当事人共同77、根据合同法，下列文件中A投标文件，B中标通知书，C符合要约规定78、关于建设工程保险的说法B建筑工程一切险的被保险人，E安装工程一切险79、连带责任保证的法定D指定期间，E不可变期间80、下列情形中，用人单位A在试用期间，E严重失职，营私舞弊81、合同内容约定不确定，不能

33、达成补充A质量要求不明确，B履行期限不明确，C价款不明确的82、根据生产安全事故报告和调查B人员伤亡，C直接经济，E社会影响83、根据建筑工程施工许可管理办法A建筑面积，D实行开工报告84、根据物权法，当事人之间订立D合同自成立，E未办理物权登记85、根据民事诉讼法，合同当事人可以B原告住所地，D合同履行地，E合同签订地86、关于民事纠纷解决B和解可以，C仲裁机构，D仲裁实行87、申领施工许可证时，建设单位B专项安全施工，D安全施工组织88、建筑业企业申请资质升级，资质增项A与建设单位或者，B未取得施工许可证，C将承包的工程，E恶意拖欠分包89、下列施工项目中，属于经批准A受自然，D技术复杂，

34、E公开招标90、下列属于经济措施-A按时支付 C设立提前91、根据关于做好房屋建筑-除了E微小事故，其他全选92、建设单位和监理单位组织A充分理解 B了解设置 E明确质量93、下列项目目标动态-D改进施工 E选择高效94、关于承包单位将承包的工程95、施工企业承揽业务96、申请人向仲裁委员会提出仲裁申请后97、仲裁协议应当具备A仲裁事项，D请求仲裁的意思，E选定的仲裁委员会98、具体行政行为在行政服役期间A被申请人认为需要，B行政复议机关，D申请人申请98、下列影响建设工程-除了E，其他全选99、关于履约担保A建筑业通常 B银行履约保函 D履约担保书100、根据代理权获得的方式不同A指定代理，

35、C委托代理，E法定代理网友答案单选题：1、根据建设项目工程总承包管理规范 C 确定项目建设资金2、安国际工程管理 A 业主3、编制项目管理 B 绘制工作流程4、下列组织工具图 A 项目结构图5、关于项目实施阶段 D实施阶段策划6、应用曲线法进行施工成本偏差分析：D、成本局部偏差7、关于因果分析图法使用的说法：B、通常使用QC小组活动的方式进行8、跟据建筑工程施工质量验收统一标准：B、抽样检测9、某施工承包企业将其承接的高速公路：B、项目组成110、下列合同形式中：A、固定总价合同11、建设项目各参与方应分别进行：系统有效性12、建设工程项目进度控制工作包括：C、3-1-4-213、施工安全技术

36、措施：A、具有针对性和可操作性14、施工承包企业应对建设单位：D、监理工程师15、施工成本控制的各工作步骤中：C、分析16、施工合同履行过程中：A、分包合同约定的付款期间，不论承包人是否收到了业主支付的工程款17、在项目实施过程中：C、竣工验收18、某基础混凝土试块强度值：A、不作19、根据国务院关于取消第二批行政审批：C建设施工企业20、在进行合同分析以后：D合同管理人员向各层次管理者21、国际工程施工承包合同争议解决的方式中：B协商22、下列建设市场主体中，其工作性质属于：B建设监理单位23、关于安全生产事故应急预案：B应急预案应报同级人民政府24、某施工企业承接了某住宅：D单位工程施工组

37、织设计25、关于建造师和项目经理的说法：A大、中型工程项目施26、将一个子项目进度计划：D进度计划系统的结构分析27、作业文件是职业健康安全：B操作规程、管理规定、监测活动准则及程序文件引用的表格28、下列直方图中：D（d）29、下列建设工程项目：A优选工程项目施工方案30、下列施工成本管理：D加强施工定额管理31施工合同分析中：C承包人主要任务32、为实现进度目标：B投标报价33、根据下列逻辑关系表：B、逻辑关系不对34、应用曲线法进行施工成本偏差分析：D、成本局部偏差35、应用动态控制原理控制项目投资时：D、工程概算和工程预算36、某工程双代号时标网络计划：D、137、根据建设项目工程总承

38、包管理规范：B勘察、设计、施工38、关于建设工程质量监督管理的说法：D建设单位未组织竣工验收39、建设工程招标投标活动中：C投标人撤回投标文件的40、某按单价合同进行计价的招标工程：C以单价为准调整总价41、工程施工质量事故的处理工作：A1253442、下列施工成本分析方法中：B连环置换法43、根据建设工程监理规范，属于：C审核分包单位资质条件44、编制施工项目成本计划的关键：A目标成本45、某工程施工期间，安全人员：A动态治理46、施工质量控制点应选择：C施工难度大47、根据不同风险水平的风险控制：B应努力降低风险48、按国际工程惯例，对工业与民用建筑工程：C建筑师事务所49、建设工程生产安

39、全事故应急预案中：C专项应急预案50、某工程项目过程中，由于供货商提供的设备：D设备供货商51、利用水泥、沥青等胶结材料：B稳定和固化52、下列沟通过程的诸要因素中：B沟通客体53、关于建设工程施工合同谈判：B建设工程施工合同由合同双方54、关于进度计划调整的说法：A根据计划检查的结果55、对装饰工程中的水磨石：B目测法56、按建设工程项目成本构成编制：A直接费、间接费、利润、税金57、根据合同通用条款规定的文件：C协议书58、工程质量监督申报手续：C开工前、由建设单位59、下列项目目标动态控制的纠偏措施中：D调整工作流程组织60、关于施工总承包和施工总承包管理：A施工总承包管理模式下61、根

40、据建设工程委托监理合同：A书面报告委托人要求设计改正62、某施工企业编制建设项目施工组织总设计：B施工方案的拟订63、根据建设工程施工专业分包合同：A承包工程的价格内容64、某工程网络计划中，工作M的自由时差为：A不影响总工期65、建设工程项目管理信息系统：C目标控制66、下列干扰事件中，承包商不能提出：B工程师指示承包商加快67、根据建设工程项目管理：B项目经理68、根据全面质量管理的思想：B工程建设各参与方69、某建设工程项目中，承包人按合同约定：D用履约担保书规定的70、下列工程担保中，以保护承包人合法权益：B支付担保多选题：71、施工企业保证工程质量B按设计图纸，E不擅自修改72、根据

41、建设工程质量管理条例，关于总承包单位A分包单位应当按照分包合同，B总承包单位有权，C总承包单位与分包单位对分包工程73、关于在文物保护单位B不得建设污染文物，E全国重点文物74、房屋建筑工程质量保修书B保修范围和内容，D保修期限和责任75、根据民事诉讼法，下列案件C房屋权属，D土地使用权转让76、当事人在仲裁协议中约定B当事人不能，E当事人共同77、根据合同法，下列文件中A投标文件，B中标通知书，C符合要约规定78、关于建设工程保险的说法B建筑工程一切险的被保险人，E安装工程一切险79、连带责任保证的法定D指定期间，E不可变期间80、下列情形中，用人单位A在试用期间，E严重失职，营私舞弊81、

42、合同内容约定不确定，不能达成补充A质量要求不明确，B履行期限不明确，C价款不明确的82、根据生产安全事故报告和调查B人员伤亡，C直接经济，E社会影响83、根据建筑工程施工许可管理办法A建筑面积，D实行开工报告84、根据物权法，当事人之间订立D合同自成立，E未办理物权登记85、根据民事诉讼法，合同当事人可以B原告住所地，D合同履行地，E合同签订地86、关于民事纠纷解决B和解可以，C仲裁机构，D仲裁实行87、申领施工许可证时，建设单位B专项安全施工，D安全施工组织88、建筑业企业申请资质升级，资质增项A与建设单位或者，B未取得施工许可证，C将承包的工程，E恶意拖欠分包89、下列施工项目中，属于经批

43、准A受自然，D技术复杂，E公开招标90、下列属于经济措施-A按时支付 C设立提前91、根据关于做好房屋建筑-除了E微小事故，其他全选92、建设单位和监理单位组织A充分理解 B了解设置 E明确质量93、下列项目目标动态-D改进施工 E选择高效94、关于承包单位将承包的工程95、施工企业承揽业务96、申请人向仲裁委员会提出仲裁申请后97、仲裁协议应当具备A仲裁事项，D请求仲裁的意思，E选定的仲裁委员会98、具体行政行为在行政服役期间A被申请人认为需要，B行政复议机关，D申请人申请98、下列影响建设工程-除了E，其他全选99、关于履约担保A建筑业通常 B银行履约保函 D履约担保书100、根据代理权获

44、得的方式不同A指定代理，C委托代理，E法定代理水利实务单选：1、兴利库容是死水位与：正常蓄水位2、水位变动区避免采用的混凝土：火山灰质硅酸盐3、无戗堤截流方式：定向爆破4、围堰设计控水的确定不考虑：洪水标准5、帷幕灌浆的质量检查：压水试验6、土石方平衡：运输费用7、面板堆石坝：垫层料-过渡层-主堆石区-次堆石区8、拌和机：设备容量9、识图：错缝10、碾压混凝土强度控制：监测密度11、围堰拆除不能财务的爆破方式：火花起爆12、不能办理许可的单位：市水利局13、疏浚工程质量保证期：0年14、可分包的工作：导流隧洞15、三行动：预防16、验收委员会17、未完工程投资及预留费用：3%18、原审批单位1

45、9、动载试验20、执业规模为小多选：21、建水库可能引发的工程地质问题：渗漏，蹋岸，地震22、确定导流标准的方法：实测资料分析法，常规频率法，经济流量分析法23、软土地基与岩石地基相比：孔隙率大，压缩性大，承载能力差，触变型强24、正确的：按现场试验确定，粘性土料在料场加水25、添加粉煤灰，减水剂26、项目建议书，可行性研究报告，初步设计27、水电专项验收：档案，消防，环保，竣工决算验收28、水电变更分类：一般，重大29、直接费，间接费，利润，税金30、水利技术标准体系：专业门类，功能序列，层次以上是本人凭记忆和写在准考证后边的标记整理的，希望大家多多交流！案例题整理以后发上来。单选：1、兴利

46、库容是死水位与：正常蓄水位2、水位变动区避免采用的混凝土：火山灰质硅酸盐3、无戗堤截流方式：定向爆破4、围堰设计控水的确定不考虑：洪水标准5、帷幕灌浆的质量检查：压水试验6、土石方平衡：运输费用7、面板堆石坝：垫层料-过渡层-主堆石区-次堆石区8、拌和机：设备容量9、识图：错缝10、碾压混凝土强度控制：监测密度11、围堰拆除不能财务的爆破方式：火花起爆12、不能办理许可的单位：市水利局13、疏浚工程质量保证期：零年14、可分包的工作：导流隧洞15、三行动：预防16、验收委员会17、未完工程投资及预留费用：3%18、原审批单位19、动载试验20、执业规模为小多选：21、建水库可能引发的工程地质问

47、题：渗漏，蹋岸，地震22、确定导流标准的方法：实测资料分析法，常规频率法，经济流量分析法23、软土地基与岩石地基相比：孔隙率大，压缩性大，承载能力差，触变型强24、正确的：按现场试验确定，粘性土料在料场加水25、添加粉煤灰，减水剂26、项目建议书，可行性研究报告，初步设计27、水电专项验收：档案，消防，环保，竣工决算验收28、水电变更分类：一般，重大29、直接费，间接费，利润，税金30、水利技术标准体系：专业门类，功能序列，层次案例题：案例（一）：1.安全生产管理制度有哪些？2.土料填筑压实参数有哪些？碾压机具的重量，碾压遍数，铺土厚度，含水量3.先完成心墙填筑不妥，应同时填筑，可先土后砂或者

48、先砂后土4.二级高处作业，一般高处作业，事故级（较大质量事故）案例题（二）：1.2009年4月20日，2009年6月1日2.D1 128天，D2 32天，2009年6月9日3.横道图 180/30/40/20/32/1204.工期索赔不合理，延误20天不超过其总时差50天；费用索赔合理，补偿2万元5.1月份进度款 224万，应扣的预付款 14万，质保金11.2万，应付工程款 198.8万元案例题（三）：1.预付款704万元，第一次预付款的条件：承包人交预付款保函2.索赔合理，索赔金额组成不合理，拌合站不应索赔3.碎石土单价39.8元/m34.填筑面采取措施：防雨、排水案例题（四）：1.已标价的

49、工程量清单应由注册水利工程造价工程师加盖执业印章；投标文件份数1正3副不对，应为1正4副2.问1的含义？3.A=4975，B=273.75，C=483.75，D=5958.75 （催悲啊，多算了200万，后边的都错了）4.质保金的退还：工程完工后退50%，保修期过后退剩余部分5.项目法人主持管理房的外墙招标，投标人丙应提交资质等级证书，安全生产许可证书，投标保证金等案例题（五）：1.直接为混凝土做的准备工作：，（不敢多写）2.（心理没底，不敢多写）3.分为12个单元工程不妥，应划分为72个单元工程4.单元评定正确，返工重做符合优良的应评为优良，分布评定不正确，因出现了较大质量事故5.较大质量事故，35万， 40天6.档案验收应由竣工验收主持单位的档案管理部门验收网友答案单选：1、兴利库容是死水位与：正常蓄水位2、水位变动区避免采用的混凝土：火山灰质硅酸盐3、无戗堤截流方式：定向爆破4、围堰设计控水的确定不考虑：洪水标准5、帷幕灌浆的质量检查：压水试验6、土石方平衡：运输费用7、面板堆石坝：垫层料-过渡层-主堆石区-次堆石区8、拌和机：设备容量9、识图：错缝10、碾压混凝土强度控制：监测密度11、围堰拆除不能财务的爆破方式：火花起爆12、不能办理许可的单位：市水利局13、疏浚工程质量保证期：零年14、可分包的工作：导流隧洞15、三行动：预防