中再生钢结构招标文件(施工图预算报价)符合性评审

1、62唐山中再生资源开发有限公司钢结构车间工程邀请招标文件 唐山中再生资源开发有限公司钢结构车间工程施工邀请招标文件招标编号：YTZX2011009-3招标单位：（盖章） 法定代表人：（盖章）招标代理单位：（盖章） 法定代表人：（盖章）日期：2011年5月建设工程施工邀请招标投标文件第一章 投标须知第二章 合同第三章 评标办法第四章 技术规范第五章 投标书第六章 投标报价汇总表第七章 辅助资料表第八章 投标文件格式说明： 1本施工招标文件共有60页,请投标申请人在领取施工招标文件时自行核对,如发现缺页.装错等情况,请于购买之日起24小时内向招标代理机构提出,以便及时补正.如未提出,由此造成地一切

2、责任由投标人自负. 2投标申请人如对招标资料有异议,须在资料下发起三个工作日内向招标代理机构递交书面资料第一章 投标须知前附表项 号条款号内容规定111工程名称：唐山中再生资源开发有限公司钢结构车间工程工程地址：玉田县后湖工业园区结构类型及层数：钢结构车间3个.建筑规摸：单个建筑面积9262平方米（以施工图纸为准）.承包方式：包工包料要求质量标准：合格要求工期：总工期100天,其中钢结构制作安装工程工期自中标之日起70天（日历日）；招标范围：施工图纸地所包含地全部内容招标方式：邀请招标213合同名称：唐山中再生资源开发有限公司钢结构车间工程32资金来源：自筹.432投标单位资质等级：钢结构专业

3、承包壹级及以上资质581报价方式：按施工图各投标企业根据自身情况及市场价格自主报价6111投标有效期为45天（日历日）7121投标保证金额为：50000元人民币.招标资料：1000元人民币.8131投标文件份数：正本壹份,副本贰份,电子版一份（U盘）.9144投标文件递交至（单位）：玉田振兴工程建设管理与招标有限公司 地址：玉田县帅府华阁小区D05楼501室10151投标截止及开标时间：2011年 5月 30 日上午9时 开标地点：玉田县帅府华阁小区D05楼501室11第三章评标办法：（详见第三章）评标内容：投标报价施工组织设计联系方法招标单位：唐山中再生资源开发有限公司联系电话：186333

4、97139联 系 人：王秀锦招标代理单位：玉田振兴工程建设管理与招标有限公司联系人：王晓晶.刘丽华电话址：玉田县华阁小区D05楼电子邮箱：一 . 总则1.工程说明11工程地说明见投标须知前附表（以下简称“前附表”）第1项和第2项所述.12上述工程按照河北省建设工程施工招标投标实施办法,已办理招标登记,现通过招标来择优选择施工单位.13合同名称：唐山中再生资源开发有限公司钢结构车间工程2.资金来源建设单位地资金通过前附表第3项所述地方式获得,并将部分资金用于本工程合同项目地合格支付.3.资质与合格条件地要求31 参加投标地施工企业（以下简

5、称“投标单位”）至少须满足前附表第4项所要求地资质等级.32 参加投标地施工单位必须具有独立法人资格和相应地施工资质,并取得投标企业信用手册.4、 投标费用投标单位应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及地一切费用.不管投标结果如何,招标单位对上述费用不负任何责任.二.招标文件5.招标文件地组成51 本工程地招标文件包括下列文件及所有按本须知第6.7条发出地补充资料.答疑或补遗记录.提出问题时间：2011年5月12日上午9时之前将所提出地问题交到玉田振兴工程建设管理与招标有限公司.2011年5月12日17时之前到玉田振兴工程建设管理与招标有限公司取结果,逾期不待.招标文件包括下列内容：第一章

6、投标须知第二章 合同第三章 评标办法第四章 技术规范第五章 投标书第六章 投标报价汇总表第七章 辅助资料表第八章 投标文件格式52 投标单位应认真审阅招标文件中所有地投标须知.合同.规定格式.技术规范.和图纸等.如果投标单位地投标文件不能符合招标文件地要求,责任由投标单位自负.实质上不响应招标文件要求地投标文件将被拒绝.6.招标文件地解释投标单位在收到招标文件后,若有问题需要澄清,应于收到招标文件后以书面形式（包括书面文字.电传.传真.电报等,下同）向招标单位提出,招标单位将以书面形式予以解答,（包括对询问地解释,但不说明询问地来源）,答复将送给所有获得招标文件地投标单位.7.招标文件地修改7

7、1 在投标截止日期前,招标单位都可能会以补充通知地方式修改招标文件.72 补充通知将以书面方式发给所有获得招标文件地投标单位,补充通知作为招标文件地组成部分,对投标单位起约束作用.73 为使投标单位在编制投标文件时把补充通知内容考虑进去,招标单位可以酌情延长递交投标文件地截止日期.三.投标报价说明8.投标价格8.1 根据工程情况,按施工图各投标企业根据自身情况及市场价格自主报价,见前附表第5项所述.8.1.1按施工图各投标企业根据自身情况及市场价格自主报价,投标单位按照招标文件和施工图纸提供地基础数据,结合工程具体情况和企业实际自主报价.本工程一经中标,中标价即为合同价.招标人另有约定除外.本

8、报价为完成施工图设计地钢结构工程地全部工作内容（含屋面工程.地脚锚栓.抗剪键.墙面板及玻璃棉保温,不含钢结构刷防火涂料.地锚螺栓不计安装费.）,无论漏算.误算均不再调整承包价.8.1.2总包单位收取地总承包管理费含在总报价中.8.1.3报各车间钢结构总报价.总用钢量.价格,屋面板.墙面板地用量.价格,超细玻璃棉保温材料用量.价格,门窗数量.价格,其它材料地用量.价格.8.1.4墙板：内板为0.4mm厚彩钢板（宝钢）,外板为0.5mm厚彩钢板（宝钢）内夹100mm厚超细玻璃棉；层面板：内板为0.4mm厚彩钢板（宝钢）,外板为0.5mm厚彩钢板（宝钢）内夹100mm厚超细玻璃棉,玻璃棉容重16kg

9、/m3.1#.3#夹层内墙板同车间外墙板.车间塑钢窗为88系列推拉窗,中空玻璃.8.1.5工程报价：投标单位地投标报价必须以元为单位,保留小数点后两位数.82投标货币投标文件报价中地单价和合价全部采用人民币表示.83本工程共包括三个车间,投标人分别报价,最后汇总总投标报价.四.投标文件地编制9.投标文件地语言投标文件及投标单位与招标单位之间与投标有关地来往通知.函件和文件均应使用中文.10.投标文件地组成：商务标与技术标（二者分开装订）10.1 商务部分主要包括下列内容：10.1.1 封面；10.1.2 法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（投标人须在投标文件之外单

10、独提供一份法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书供开标时验证）；10.1.3投标报价汇总表；（后附预算书,报价单按附表三地形式填报） 电子版预算一份（Excel表格格式,以U盘形式存储） 10.1.4企业资料（1）投标人企业法人营业执照副本复印件（开标时出示原件）；（2）投标人施工资质等级证书副本复印件（开标时出示原件,正在办理年检地须出具建设行政主管部门证明原件）；（3）安全生产许可证复印件（开标时出示原件）；（4）建造师注册证书复印件（开标时出示原件,且建造师必须持身份证到开标现场,正在办理年检地须出具建设行政主管部门证明原件）；（5）无拖欠民工工资证明复印件（开标时出示原件）；（6）

11、河北省投标企业信用手册复印件（开标时出示原件；未办理河北省投标企业信用手册地,须出具河北省或唐山市招标办出具地正在办理地证明原件）；（7）外埠投标人进唐施工备案证明,投标人在唐山市建设局市场处办理完毕后由市场处统一出具,此证明可不装订进投标文件（开标时出示原件）；（8）建造师委托书及建造师身份证复印件（开标时出示原件）；（9）投标邀请书复印件（开标时出示原件）；（9）投标保证金缴纳证明（开标时出示原件）.以上开标时要求提供原件地,在递交投标文件同时递交,投标截止时间后,招标人及招标代理机构不接受任何后补地证件及证明.10.1.2 招标文件要求及投标人认为应提交地其它资料.10.2 技术部分主要

12、包括下列内容：10.2.1施工组织设计总平面布置图；主要施工方法；工程投入地主要物资和施工机械设备情况.主要施工机械进场计划；劳动力安排计划及劳务情况表；确保工程质量地技术组织措施；确保安全生产地技术组织措施；确保工期地技术组织措施；确保文明施工和环境保护地技术组织措施；扬尘治理措施；有必要说明地其他内容.10.2.2 项目管理机构配备情况项目管理机构配备情况表；建造师简历表；项目技术负责人简历表；项目管理机构配备情况辅助说明资料.10.2.3 拟分包项目情况表.11.投标有效期111 投标文件在须知第15条规定地投标截止日期之后地前附表第6项所列地日历日内有效.112 在原定投标有效期满之前

13、,如果出现特殊情况,招标单位可以书面形式向投标单位提出延长投标有效期地要求.投标单位须以书面形式予以答复,投标单位可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金.同意延长投标有效期地投标单位不允许修改其他地投标文件,但需要相应地延长投标保证金地有效期,在延长期内本须知第12条关于投标保证金地退还与没收地规定仍然适用.11. 3无论是否中标,投标单位地投标文件均不退回,留作有关部门备案.12.投标保证金121投标单位应在购买招标文件时,按有关规定向招标单位提交不少于前附表第7项规定数额地投标保证金,此投标保证金是投标文件地一个组成部分.122投标单位应按要求提交投标保证金,并采用下列形式：投标单位提交投标

14、保证金地形式如下：在购买招标文件时向招标单位缴纳.123对于未能按要求提交投标保证金地投标单位,招标单位将视为不响应投标而予以拒绝.124未中标地投标单位地投标保证金将尽快退还（无息）,最迟不超过规定地投标有效期期满后地14天.125中标单位地投标保证金,不予以退还（无息）,在签署合同协议后,转为不拖欠农民工工资保证金.126投标单位有下列情况,将被没收投标保证金；1261 投标单位在投标有效期内撤回其投标文件；1262 在收到中标通知书30天内,未能或拒绝签订工程施工合同协议书.13.投标文件地份数和签署131 投标单位按本须知第10条地规定,编制一份投标文件“正本”和前附表第8项所述份数地

15、“副本”,并明确标明“正本”和“副本”.投标文件正本和副本如有不一致之处,以正本为准.132 投标文件正本与副本均应使用不能擦去地墨水打印或书写（A4纸）,并加盖投标单位法人公章和法定代表人印鉴.133 全套投标文件应无涂改和行间插字.五.投标文件地递交14.投标文件地装订.密封与标记141投标文件地装订要求：投标文件商务部分和技术部分分别胶装成册.142投投标人应将所有投标文件密封,投标文件商务部分地正本.副本密封在一起；技术部分地正本.副本密封在一起,投标文件地电子版（U盘）单独密封.142 在密封袋上应写明：1421 招标人；1422 招标代理单位；1423 投标人名称；1424 投标文

16、件类型（商务标或技术标）；143注明下列识别标志：1431 招标编号；1432 工程名称；1433 年 月 日 时 分开标,此时间以前不得开封.144 投标文件递交至前附表第10项所述地单位和地址.145 所有投标文件必须密封提交15.投标截止期151 投标单位应按前附表第10项规定地日期和时间之前将投标文件递交给招标单位.152 招标单位可以按本须知第7条规定以补充通知地方式,酌情延长递交投标文件地截止日期.在上述情况下,招标单位与投标单位以前在投标截止期方面地全部权力.责任.义务,将适用于延长后新地投标截止期.153 招标单位在投标截止期后收到地投标文件,将原封退给投标单位.16.投标文件

17、地修改与撤回161 投标单位可以在递交投标文件后,在规定地投标截止时间之前,可以书面形式向招标单位递交修改或撤回其投标文件地通知.在投标截止日期以后,不能更改投标文件.162 投标文件地修改或撤回通知,应按本须知第14条地规定编制.密封.标志和递交（在内层包封上标明“修改”或“撤回”字样）.163 根据本须知第12条地规定,在投标截止时间与招标文件中规定地投标有效期终止日之间地这段时间内,投标单位不能撤回投标文件,否则其投标保证金将被没收.六.开标171 在所有投标单位法定代表人或授权代表在场地情况下,招标单位将于前附表第11项规定地时间和地点举行开标会议,参加开标地投标单位代表应签名报到,以

18、证明其出席开标会议.172 开标会议在招标监督机构监督下,由招标单位组织并主持.17.2.1开标时需检查地投标企业有关证照：（均为原件）如遇增资.改制.年检等情况出现证照不一致时,应由注册地主管部门出具相关证明.外省（市）或省内外市到唐山市建设局市场处办理地进唐备案书原件.投标单位施工资质等级证书和营业执照；投标企业信用手册；建筑业企业安全生产许可证；法定代表人资格证明书及法定代表人身份证或法定代表人委托书及被委托人身份证；拟承担该工程施工地建造师注册证书及身份证；无托欠农民工工资地

19、证明（由清欠办出具）；投标保证金缴纳证明.上述证照不全或项目经理（建造师）缺席开标会地,视为自动放弃投标.1722对投标文件进行检查,确定他们是否完整,是否按要求提供了投标保证金.文件签署是否正确,以及是否按顺序编制.但按规定提交合格撤回地投标文件不予以开封.17.3投标人地投标文件有下列情形之一地,招标机构拒绝受理,不得进入评标程序：17.3.1 投标文件逾期送达；17.3.2 投标文件未送达指定地点；17.3.3 投标文件未密封地.17.4 投标文件有下列情形之一地,由评标委员会初审后按废标处理：17.4.1 投标文件地封面（或扉页）未加盖投标人法人章；17.4.2投标文件

20、地封面（或扉页）未加盖投标人法定代表人印鉴；17.4.3投标人未按照招标文件要求提供投标保证金地；17.4.4投标文件关键内容不全.字迹模糊.无法辨认地；17.4.5投标人递交两份或多份内容不同地投标文件,或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价,且未声明哪一个有效地；17.4.6投标文件载明地招标项目完成期限超过招标文件规定地期限；17.4.7投标人法定代表人或其委托代理人未参加开标会地；17.4.8投标人法定代表人参加开标会时,投标人法定代表人未出示居民身份证或出示地居民身份证与企业法人营业执照不符；17.4.9投标人授权委托人参加开标会时,未出示该企业法定代表人关于授权其参加本

21、工程投标活动地委托书；17.4.10投标人授权委托代理人未出示居民身份证原件或出示地居民身份证原件与授权委托书不符或与本人不符；17.4.11未出示授权委托书原件地；17.4.12开标时未按招标文件要求提供证件或证明原件地（缺一不可）；17.4.13开标时建造师本人未到开标现场地；17.4.15不符合招标文件中规定地其他实质性要求,存在重大偏差地.17.5有效投标文件,由评标委员会进行详细评审.比较.17.6 招标单位当众宣布核查结果,并宣读有效投标单位名称.投标报价.修改内容.工期.质量.投标保证金以及招标单位认为适当地其他内容.七.评标18.评标内容地保密181 公开开标后,直到宣布授予中

22、标单位合同为止,凡属于审查.澄清.评价和比较投标地有关资料,各有关授予合同地信息,工程标底编制细节情况都不应向投标单位或与该过程无关地其他人泄露.182 在投标文件地审查.澄清.评价和比较以及授予合同地过程中,投标单位对招标单位和评标机构其他成员施加影响地任何行为,都将导致取消投标资格.19.资格审查只有资格审查合格地投标单位,其投标文件才能进行评价与比较.20.投标文件地澄清为了有助于投标文件地审查.评价和比较,评标机构可以个别要求投标单位澄清其投标文件.但不允许更改投标报价或投标地实质性内容.21.投标文件地符合性鉴定211 在详细评标之前,评标机构将首先审定每份投标文件是否在实质上响应了

23、招标文件地要求.212 就本条款而言,实质上响应要求地投标文件,应该与招标文件地所有规定要求.条件.条款和规范相符,无显著差异或保留.所谓显著差异或保留是指对工程地发包范围.质量标准及运用产生实质性影响；或者对合同中规定地招标单位地权力及投标单位地责任造成实质性限制；而且纠正这种差异或保留,将会对其他实质上响应要求地投标单位地竞争地位产生不公正地影响.21.3如果投标文件实质上不响应招标文件要求,招标单位将予以拒绝,并且不允许通过修正或撤销其不符合要求地差异或保留,使之成为具有响应性地投标.22. 错误地修正22.1评标机构将对确定为实质上响应招标文件要求地投标文件进行校核,修正错误地原则如下

24、：22.1.1 如果用数字表示地数额与文字表示地不一致时,以文字数额为准；没有文字表述或表述不清地视为无效.23投标文件地评标与比较231 评标机构将仅对按照本须知第21条确定为实质上响应招标文件要求投标文件进行评价与比较.232 在评价与比较时应根据前附表第11项内容地规定,通过对投标单位地投标报价.工期.质量标准.施工方案或施工组织设计.优惠条件.社会信誉及以往业绩等综合评价.八.授权合同24合同授予标准招标单位将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知第23条规定评标选出地候选投标单位,确定为中标地投标单位必须具有实施本合同地能力和资源.25中标通知书251 确定出中标单位

25、后在投标有效期截止前,招标单位将以书面形式通知中标地投标单位其投标被接受.在该通知书（以下合同条件中称“中标通知书”）中给出招标单位对中标单位按本合同实施.完成和维护工程地中标标价（合同条件中称为“合同价格”）,以及工期.质量和有关合同签订地日期.252 中标通知书将成为合同地组成部分.253 招标单位将及时将未中标结果通知其他投标单位.26合同协议书地签署中标单位应按中标通知书中规定地日期.时间和地点,由法定代表人或授权代表前往与建设单位代表进行签订合同.27履约担保271 如果中标单位不按本须知第26条地规定执行,招标单位将有充分地理由废除授标,并没收其投标保证金.第二章 合同主要条款使用

26、河北省建设厅.河北省工商行政管理局印发地河北省建设工程施工合同（示范文本）（冀建市200897号）第一部分 协 议 书发包人:（全称） 承包人:（全称） （按中标结果填写） 依照中华人民共和国合同法.中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规,遵循平等.自愿.公平和诚实信用地原则,发包人.承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见,订立本合同.一.工程概况工程名称：唐山中再生资源开发有限公司废家电拆解车间工程 工程地点：玉田县后湖工业园区 工程内容： 工程立项.规划批准文件号： 资金来源： 自筹 二.工程承包范围承包范围: 钢结构车间 三.合同工期工程合同工期总日历天数：100天（其中钢结构制作

27、安装70天）.从 2011 年 6 月 3日开始施工,至 2011 年 9 月 10 日竣工完成.四.质量标准工程质量标准： 执行国家验收规范合格标准 五.合同价款合同总价（小写） 合同价款为中标价款 元.（大写）： 元.六.组成合同地文件组成本合同地文件及优先解释顺序按以下第 条地约定.（1）本合同第二部分通用条款第2.2款.（2）本合同第三部分专用条款第2.2款.七.词语含义 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们地定义相同.八.承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工.竣工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任,履行本合同所约定地全部义务.九.发包人承诺发包人向承

28、包人承诺按本合同约定地期限和方式,支付工程价款及其他应当支付地款项,履行本合同所约定地全部义务.十.合同生效本合同订立时间： 年 月 日本合同订立地点： 发包人.承包人约定本合同自双方签字盖章并于后生效.发 包 人：（公章） 承 包 人：（公章） 地 址： 地 址： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电 话： 电 话：传 真： 传 真： 开户银行： 开户银行：帐 号： 帐 号：邮政编码： 邮政编码：电子邮箱: 电子邮箱:第二部分 通用条款使用河北省建设厅.河北省工商行政管理局印发地河北省建设工程施工合同（示范文本）（冀建市200897号）第三部分 专用条款1.定义1.37

29、 所采用地书面形式包括以下第 （1） 条.(1) 文书(2) 信件(3) 电报(4) 传真(5) 电子邮件(6) 其他：2. 合同文件及解释2.2 本合同文件地优先解释顺序如下：合同协议书；中标通知书；招标文件及补充文件；投标文件及附件；本合同专用条款；本合同通用条款；相关标准规范及有关文件；施工图纸.3.语言及适用地法律.标准与规范3.3 约定适用地标准.规范地名称：本合同使用汉语语言文字.本工程适用国家及省.市现行法律法规及有关规定.适用地标准规范为本施工图纸所标注规范.4.通讯联络4.2 各方通讯地址.收件人及其他送达方式(1) 各方通讯地址和收件人：发包人通讯地址： 收件人： 邮编：承

30、包人通讯地址： 收件人： 邮编：监理单位通讯地址： 收件人： 邮编：造价咨询单位：通讯地址： 收件人： 邮编：(2) 视为送达地其他方式：5.工程分包5.1 分包工程事项： 无 14.发包人14.1 发包人完成下列工作地约定(1) 办理土地征用.拆迁工作.平整工作场地等工作,使施工场地具备施工条件地时间：已经具备(2) 完成施工所需水.电.通讯线路接驳地时间及地点：水.电线路已接至施工场地（如在开工前,水.电未接通,则由承包人负责接通,按2008年河北省建设工程计价标准进行结算）,电讯线路地接通由承包人自行负责.(3) 开通施工现场与城乡公共道路间地通道地约定：已经开通(4) 工程地质和地下管

31、线资料地提供时间及约定：(5) 办理有关证件地约定：由发包人办理地证件,发包人办理,承包人协助(6) 组织现场交验地时间：开工前现场交验,并形成书面记录由双方共同签署确认.交验完毕,即由承包人自费负责保护,此后由于破坏或失准造成地相关费用及其它损失均由承包人负担(7) 组织图纸会审和设计交底地约定：发包人书面通知(8) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物.构筑物（含文物保护建筑）.古树名木地保护工作：邻近建筑物.构筑物（含文物保护建筑）.古树名木无；地下管线发包人提供依据.承包人负责保护,费用由承包人负责(9) 双方约定发包人应做地其他工作及其约定：委托给承包人负责地工作有：协助承包人处

32、理地方上地政策咨询及纠纷处理14.2 支付方式地约定按以下第 （1） 条. （1） 按协议书所注明地帐号银行转帐.（2） 支票支付.（3） 其他方式：中标后另行约定14.3 发包人向承包人提供标准与规范.图纸及技术要求地约定(1) 提供地时间：中标后另行约定(2) 提供地份数：中标后另行约定 14.4 提供施工场地地时间：中标后另行约定15.承包人15.1 承包人有关工作地约定（4）向发包人提供施工现场办公和生活地房屋设施地时间和要求： 中标后另行约定（9）承包人应做地其他工作及要求： 15.5 承包人负责地设计地约定(1) 合同规定由承包人负责地设计： (2) 承包人提供设计地时间： 17.

33、发包人代表17.1 发包人代表及其权力地限制(1) 发包人任命（ ）为发包人代表,其联络通讯地址如下：通讯地址：邮政编码： 联系电话：(2) 发包人对发包人代表权力做如下限制：18.监理工程师18.1 负责合同工程地监理单位及确认地监理工程师(1)监理单位： 法定代表人 ：(2) 确认（ ）为监理工程师,其联络通讯地址如下：通讯地址： 邮政编码：联系电话： 传真号码：18.3 （11）需要发包人批准地事项：19.造价工程师19.1 负责合同工程地造价咨询单位及确认地造价工程师(1)造价咨询单位： (2)确认（ ）为造价工程师,其联络通讯地址如下:通讯地址： 邮政编码：联系电话： 传真号码：19

34、.3（4）需要发包人批准地事项：20.承包人代表20.1 承包人任命（ ）为承包人代表,其通讯联络地址如下： 联系电话：通讯地址： 邮政编码：26.不可抗力26.1 降水量.气温.空气相对湿度.风速.地震不可抗力地数值按以下第 （2） 条地规定.（1）降水量.气温.空气相对湿度.风速.地震不可抗力地具体数值见下表,超过此数值视为不可抗力.项目日降水量(mm)日最高气温（）日最低气温（）空气相对湿度（%）风速（m/s）地震烈度(度)数值（2）按河北省建设工程工程量清单编制与计价规程给定地数值.27.保险27.1 发包人委托承包人办理保险事项有以下第 （5） 条.（1） 本合同通用条款27.1款地

35、第（1）项.（2） 本合同通用条款27.1款地第（2）项.（3） 本合同通用条款27.1款地第（3）项.（4） 本合同通用条款27.1款地第（4）项. (5) 其他： 中标后另行约定. 27.8 对保险事项地其他约定：发包人委托承包人办理地保险费用由承包人负担28.进度计划和报告28.3 承包人编制进度报告和修订进度计划地时间要求开工前 个工作日.29.开工29.2 监理工程师在本合同签订后按以下第 （1） 条地时间内签发开工令.（1） 按照本合同通用条款第29.2款地规定.（2） 天内.31.工期和工期延误31.1 合同工程工期：（ 中标工期 ）天.(1) （ / ）单项工程地工期：（ /

36、）天,从 年 月 日开始施工,至 年 月 日竣工完成.(2) （ / ）单项工程地工期：（ / ）天,从 年 月 日开始施工,至 年 月 日竣工完成. 36.质量目标36.1工程质量标准：现行国家质量检验评定等级合格标准. 达不到合格标准,罚施工单位工程总造价地5%,施工单位应按规定返工并承担一切费用.41.发包人供应材料.设备41.1 发包人供应材料.设备按以下第 / 条地约定.（1） 发包人不供应材料.设备.（2） 发包人供应材料.设备地数量.质量等,按“招标人供应材料.设备明细表”.42.承包人采购材料.设备42.7材料价格及质量要求：45.隐蔽工程和中间验收45.1 中间验收部位包括：

37、中标后另行约定.47.工程试车47.1 工程试车按以下第 条地约定.（1） 不需要试车.（2） 试车地内容及要求具体如下：49.竣工验收49.5 中间交工工程地验收按以下第 条地约定.（1） 合同工程无中间交工工程.（2） 各中间交工工程地范围.计划竣工时间如下：(1)（ ）工程,计划竣工时间（ ）,其范围包括：(2)（ ）工程,计划竣工时间（ ）,其范围包括：50.质量保修50.2 工程质量保修期地约定： 中标后,另行约定.54.暂列金额本合同暂列金额为（ ）元.56.提前竣工奖与误期赔偿费：56.1 提前竣工奖按以下第 （1） 条地约定.（1） 不设提前竣工奖.（2） 每日历天应奖额度为（

38、 ）元,提前竣工奖地最高限额是（ ）元.56.2 误期赔偿费按以下第 （2） 条地约定.(1) 不设误期赔偿费.(2) 每日历天应赔付额度为（ 1500 ）元,误期赔偿费最高限额是（按实际误期天数累计计算 ）元.57.合同价款地约定与调整因素57.1 合同价款采用以下第 （2） 条地方式.（1）固定单价.（2）固定总价.（3）可调价格.57.2 合同价款地调整因素除包括通用条款57.2款第1项至第8项规定外,还包括以下调整因素： 60.合同价款调整方法 本合同价款采用 固定总价 方式确定.（1）采用固定价格合同,合同价款中包括地风险范围:风险范围不包含以下内容：不可抗力；现场签证；设计变更.

39、风险费用地计算方法: 含在投标报价中 风险范围以外合同价款调整方法:1）工程施工图纸范围以内地工程项目已全部包含在投标报价中,实际施工建筑面积以施工图建筑面积为准,合同总价不变.2）设计变更增减和现场签证地工程量,按投标人所报综合单价计算.3）发生不可抗力所产生地发包人承担地费用,由承包人提出,经发包人确认,作为价款调整.支付.结算地依据. 62.支付事项62.2 利率按以下第 / 条地约定.（1） 按照中国人民银行发布地同期同类贷款利率.（2） 利率为：（ ）.63.预付款：不付预付款.63.1 预付款地金额为（ ）元.63.2 预付款支付地有关规定：63.4 预付款抵扣办法按以下第 条地约

40、定.（1） 预付款按照抵扣比例从期中应支付款项扣回,直到扣完为止,抵扣比例按预付款占合同价扣减暂列金额后地百分比计算.（2） 抵扣办法为：64.安全防护.文明施工措施费：含在投标报价中64.2 安全防护.文明施工措施费预付.支付办法和扣回方式按以下第 条地约定.(1)本合同第二部分通用条款第64.2款地规定.(2) 预付.支付办法和扣回方式为：65.进度款：钢结构主体竣工后付总价款地70%,屋面.墙面彩板安装完成后付至总价款地85%,工程验收完付至总价款地95%,其余5%作为工程质量保证金,保修期满付清.65.1 支付期间按以下第_条地约定. （1）以月为单位. （2）以季度为单位. （3）以

41、形象进度为准,具体为：65.2 其中付款地最低限额是：（ ）元.67.竣工结算与结算款67.1 结算地程序和时限按以下第 （1） 条地约定. （1）按合同第二部分通用条款67.2款至67.7款地规定办理. （2）办理结算程序和时限为：68.质量保证金68.2 质量保证金地金额及扣留方式(1) 质量保证金地金额按以下第 1） 条地约定.1) 按本合同第二部分通用条款第68.2款地规定.2) 为扣除暂列金额和零星工作项目费后地合同价款地 .(2) 质量保证金地扣留按以下第 1） 条地约定.1） 按照本合同第二部分通用条款地规定,从每次应支付给承包人地工程款（包括进度款和结算款）中扣留,扣留地比例为

42、5%.2） 其他扣留方式：68.3 质量保证金地返还时间按以下第 1) 条地约定.1) 按本合同第二部分通用条款第68.3款地规定.2) 为工程竣工验收合格满 年后地28天内.69.合同争议69.4 调解机构按以下第 (1) 条地约定.（1） 按本合同第二部分通用条款第69.4款地规定.（2） 调解机构为：69.6 双方同意选择以下第 (2) 条地方式解决争议：（1） 向（ ）仲裁机构申请仲裁.（2） 向有管辖权地人民法院提起诉讼.74.保密要求74.1 保密信息地提供时间：76.合同份数76.1 合同文本地提供按以下第 (1) 条地约定.（1） 按本合同第二部分通用条款第76.1款地规定.（

43、2） 提供方式为：76.3 合同副本地份数（ ）,其中发包人（ ）份,承包人（ ）份.77.其它77.1在招标单位资金暂不到位地情况下,中标单位必须保证连续施工一个月,并保证总工期不变.77.2本次招标只招钢结构部分,土建.水.电部分招标单位以暂估价列出,各投标单位按招标单位给定地暂估价填报.中标后地钢结构承包单位作为总承包单位,负责钢结构部分地施工；土建.水.电部分由招标单位选定分包单位与总承包单位签定分包合同.总包单位按规定办理施工单位地竣工验收.资料及备案.77.3钢结构工程地检验试验费含在投标报价中.77.4投标单位负责协调处理地方人员干扰施工问题并承担一切费用.第四部分 附件承包人承

44、揽工程项目一览表序号单位工程名称建设规模建筑面积（平方米）结构层数跨度（米）设备安装内容合同价款（元）开工日期竣工日期第三章 合同文件格式目 录一.合同协议书二.合同通用条款三.合同专用条款四.房屋建筑工程质量保修书一.合同协议书二.合同通用条款三.合同专用条款 四.房屋建筑工程质量保修书以上四部分使用河北省建设厅.河北省工商行政管理局下发地河北省建设工程施工合同（示范文本）（冀建市200897号）第三章 评 标 办 法一.标底地编制招标人委托有资质地造价咨询单位编制标底,此标底在开标当日宣读投标报价前公布.二.评标定标原则根据中华人民共和国招标投标法及有关规定,坚持公开.公平.公正地原则,反

45、对不正当竞争.经评标委员会对投标单位地投标报价.施工组织设计等内容,采取“百分制”评标办法,按下述细则进行综合评定.三.评标组织评标由招标人依法组建地评标委员会负责,评标委员会由招标人地代表和从评标专家库存中随机抽取地有关技术.经济等方面地专家组成,成员人数为5人,其中技术.经济等方面地专家4人,建设单位1人,与投标人有利害关系地专家不能担任评委.专家地抽取应符合河北省有关专家评委地管理规定.四.评标内容评标内容包括：投标报价；施工组织设计.五.评标细则 1.本次评标采用百分制,其中投标报价标准分为100分. 2.投标报价中,报价以元为单位,以人民币计算,保留小数点后两位.投标报价为总投标报价

46、减去暂估价后地报价. 3.本工程以招标单位所做标底作为尺度上.下浮动,幅度在+5%至-5%范围内地投标报价均为有效报价.无效报价不参加终定标底计算. 终定标底=招标单位标底50%+所有有效报价地算术平均值50%.如所有投标人地投标报价均超出标底幅度+5%至-5%范围地,终定标底为招标单位地标底价.4.报价标准分100分：（1）投标报价在有效范围内得基本分95分,否则得0分；（2）以终定标底为尺度；（3）投标报价比终定标底每高1%扣1分,最多扣5分；（4）投标报价比终定标底每低1%加1分,最多加5分.该项记分公式为：K=95+(Q-q)/Q100K分值, Q终定标底, q投标报价.5.评标必须严

47、格按本办法规定执行.6.评分计算保留三位小数,第四位四舍五入.7.施工组织设计中六项以上通过（其中附表二中第项必须通过）为该项通过.8.评标计分表,计分人必须签名.六.评标程序1评委首先按招标文件要求对各投标单位地投标书进行符合性评审,具体评审内容（见附表一）未通过符合性与完整性评审地投标文件将被视为实质上不响应招标文件规定,评标委员会予以拒绝.对实质上响应招标文件要求地投标进入下一步地评审.2对各投标人地施工组织设计或施工方案进行符合性审查,看是否符合本办法第五款第7条地规定,否则施工组织设计不通过.对各企业地保证工程质量.安全.进度地措施进行审查,审查其是否满足招标工程要求.未通过符合性审查地投标人地投标报价等不予评审.3评委根据招标文件所确定地评标办法进行打分.4评委如有疑问,将提出质疑,由投标单位答疑,澄清有关问题