2008年度全国监理工程师执业资格考试试卷建设工程合同管理试卷

2008年度全国监理工程师执业资格考试试卷建设工程合同管理试卷一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1委托监理合同法律关系的客体是（）。A监理工程B监理服务C监理规划D监理投标方案2我国建设工程施工合同（示范文本）规定，建筑工程一切险的投保人应当是（）。A施工合同的发包人B施工合同的承包人C施工合同发包人和承包人D工程项目的代建方和施工合同的发包人3建设工程合同的公证和鉴证，在法律上的相同之处是（）。A性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查B效力相同，即经过法定程序公证和鉴证的合同可以作为人民法院认定事实的依据C适用范围相同，即在国内国外均可采用鉴证和公证任何一种合同审查方式D申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的鉴证和公证4某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同（）。A未成立B补签后成立C成立D备案登记后成立5依据合同法的规定，下列文件中，属于要约的是（）。A招标公告B投标书C寄送的价目表D招股说明书6甲将工程机械借给乙使用，乙却将该工程机械卖给丙。依据我国合同法的规定，乙丙之间买卖工程机械合同的效力是（）。A有效B无效C效力待定D可变更或撤销7下列有关合同履行中行使代位权的说法，正确的是（）。A债权人必须以债务人的名义行使代位权B债权人代位权的行使必须取得债务人的同意C代位权行使的费用由债权人自行承担D债权人代位权的行使必须通过诉讼程序，且范围以其债权为限8乙订立合同，规定甲应于2007年8月1日交货，乙应于同年8月7日付款。月底，甲发现乙财产状况恶化，已没有支付货款的能力，并有确切证据，遂提出终止合同，但乙未允。基于上述情况，甲于8月1日未按约定交货。依照合同法的原则，下列关于甲行为的论述中，正确的是（）。A甲必须按合同约定交货，但可以要求乙提供相应的担保B甲有权不按合同约定交货，除非乙提供了相应的担保C甲必须按合同约定交货，但可以仅先交付部分货物D甲应按合同约定交货，如乙不支付货款可追究其违约责任9某工程施工合同的发包人拖欠工程进度款，承包人按照合同的约定及时调整了施进度，放慢施工速度。依照合同法的规定，承包人行使的是（）。A不安抗辩权B先履行抗辩权C同时履行抗辩权D后履行抗辩权10某工程招标中，投标文件的内容未完全响应招标文件，但仍属于有效投标文件的情况是（）。A联合体投标没有提交联合体协议书B投标工期长于招标文件中要求的工期C投标保函金额少于招标文件的要求D未详细说明使用专利施工的技术细节11根据合同法对违约责任的规定，既具有对合同守约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的承担违约责任的方式是（）。A罚金B利息C赔偿金D违约金12甲公司与乙公司订立了一份总货款额为20万元的设备供货合同。合同约定的违约金为货款总值的10。同时，甲公司向乙公司给付定金5000元，后乙公司违约，给甲公司造成损失2万元。乙公司应依法向甲公司支付（）。A2万元B25万元C3万元D35万元13建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为（）。A工程项目投资人所在地B工程项目承包人所在地C工程项目发包方所在地D工程项目所在地14依据招标投标法，项目公开招标的资格预审阶段，在“资格预审须知”文件中，可以（）。A要求投标人必须组成联合体投标B要求严格的专业资质等级C要求必须使用某种品牌的建筑材料D对本行业外的投标人提出特别要求15与邀请招标相比，公开招标的特点是（）。A竞争程度低B评标量小C招标时间长D费用低16某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题。招标人对此问题给予了书面解答，则该解答（）。A只对甲投标人有效B对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人C应发送给全体投标人，并说明问题来源D应发送给全体投标人，但不说明问题来源17在评标委员会成员中，不能包括（）。A招标人代表B招标人上级主管代表C技术专家D经济专家18某建设项目开标后，评标委员会发现某投标人的工程量清单中，总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时，投标授权人经核算后，认为总价、单价都有错误，遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以（）为准。A原总价B原单价与工程量乘积之和C新总价D新单价与工程量乘积之和19招标过程中，由于招标人原因在投标文件规定的投标有效期内未能确定中标人。下列对投标保函的处理，正确的是（）。A返还所有投标人的投标保函B要求所有投标人延长投标保函有效期C要求评标报告推荐的候选中标人延长投标保函有效期D要求评标报告中推荐候选中标人之外的投标人延长投标保函有效期20下列招标项目中，不能采用评标价法评标的是（）。A施工招标B材料招标C设备招标D设计招标21某工程项目开发商委托工程监理公司进行项目实施方案的成本效益分折、确定建筑设计标准、选择适用的技术规范、提出质量保障措施。从委托工作的范围来看，工程监理公司承担的服务属于（）。A项目前期立项咨询B设计阶段监理C工程技术咨询服务D施工阶段监理22依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是（）。A委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料B非监理人原因暂停监理业务超过6个月C委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周D委托人拒付合理化建议奖23监理合同的有效期是指（）。A监理合同中书面约定的履行期间B从签订监理合同起，至工程竣工移交及监理人获得报酬尾款止C监理人完成正常工作和附加工作时间之和D监理人完成正常工作、附加工作、额外工作时间之和24某工程项目的监理合同约定，监理人负责该工程自开工建设到竣工验收移交为止的全部监理任务，则下列情况中，损失应由监理人承担赔偿责任的是（）。A监理人在建筑石材进场单上签署了验收合格意见后，供货商又擅自调换了部分材料，导致工程质量不合格返工造成的损失B承包人向监理人提交索赔报告，监理人在规定时间内没有做出审核意见，导致承包人的部分不合理索赔成立，造成委托人的经济损失C施工现场发生火灾。监理人发出了停工令，该事件造成的停工损失D在工程保修阶段，委托人通知监理人到场监督承包人保修，监理人未到场造成的委托人损失25依据委托监理合同示范文本的规定，当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，委托人可以（）。A发出终止合同通知，终止监理合同B发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，即终止监理合同C发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，可在第一个通知发出后35天内，终止监理合同D发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，可在第一个通知发出后42天内，终止监理合同26某工程项目施工阶段，发包人与某科研机构的试验室签订了委托试验合同，约定该试验室完成监理工程师指示的材料和工艺质量的检测试验。以下有关检测试验的说法中，正确的是（）。A试验室只接受发包人指示的试验项目B试验室应完成承包人要求的试验项目C监理工程师有权指示试验室完成某项试验，但不对检测数据的正确性负责D监理工程师应对依据错误检测数据作出的指示承担责任27在监理合同履行期间，监理人可行使的权力包括（）。A对设计、施工承包单位的选定权B对承包人报送的施工组织设计和技术方案的审查认定权C对工程设计变更的审批权D对工程规模、规划设计等要求的认定权28勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人的工作是（）。A现场地上障碍物的拆除工作B勘察现场设备机具的布置和架设C完成通水、通电及道路平整作业D提供水上作业用船29工程项目的设计成果完成后，由（）负责组织鉴定、验收和向设计审批部门报批。A设计人B监理人C审图机构D发包人30某工程项目的设计合同，设计人提交了初步设计文件并完成了部分施工图设计任务。由于环境影响评价未获得批准，该项目被迫暂停，此时设计合同履行的时间接近合同约定期限的一半，设计工作已完成全部任务的60。若合同终止，发包人应向设计人支付（）。A合同约定设计费的60B双倍定金作为赔偿C合同约定设计费的一半D合同约定的全部设计费31某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款（）。A经乙签字的均无效，全部由甲重新确认B经甲确认的有效，甲不予确认的无效C经乙签字的全部有效D需委托造价管理部门确定32下列施工合同文件中，解释顺序优先的是（）。A中标通知书B投标书C施工合同专用条款D规范33某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由（）承担。A公路管理部门B承包人C发包人D承包人与发包人共同34某施工合同履行过程中，由承包人负责设计的图纸，经工程师审核签认后使用。一旦由于设计质量缺陷给工程造成损失，则该损失应由（）承担。A发包人B工程师C承包人D发包人与承包人共同35施工合同履行过程中，由承包人采购的材料，使用前已按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后，工程师发现由于材料原因已完工程的质量不符合标准要求，工程师要求拆除重做。则下列关于损失承担的表述中，正确的是（）。A费用由承包人承担，由此延误的工期不予顺延B费用由承包人承担，由此延误的工期可以顺延C费用由发包人承担，由此延误的工期不予顺延D费用由发包人承担，由此延误的工期可以顺延36某建设项目施工过程中，现场有甲、乙两个分别承包的施工单位同时进行施工。当甲受到乙施工干扰时，甲受到的损失应（）。A向发包人索赔B向乙施工单位索赔C向监理单位索赔D自行承担37某施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是（）。A发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延B发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延C承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延D承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延38施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是（）。A工程本身的损害B因工程损害导致的第三方财产损失C承包人的施工机械损坏D工程所需清理费用39某施工合同履行过程中，承包人提出使用专利技术，工程师同意。则下列关于申报手续和费用承担的表述中，正确的是（）。A发包人办理申报手续并承担费用B发包人办理申报手续，承包人承担费用C承包人办理申报手续，发包人承担费用D承包人办理申报手续并承担费用40施工合同履行过程中，发现在有放射、毒害性环境中施工时，承包人准备采取的相应安全防护措施（）。A需经工程师认可，费用由承包人承担B需经工程师认可，费用由发包人承担C不需工程师认可，费用由承包人承担D不需工程师认可，费用由发包人承担41某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向工程师送交了竣工验收报告，发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于3月20日签发工程移交证书。则承包商的实际竣工日应为（）。A3月1日B3月15日C3月18日D3月20日42某材料采购合同中，双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元（无其他损失），若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额为（）。A10万元B20万元C30万元D50万元43在FIDIC的施工合同条件中，合同协议书应当在（）后签订。A开标B发出中标函C提交履约保证D开工44在FIDIC的施工合同条件中，合同有效期是指（）。A合同约定的工期加经批准顺延的工期之和B合同签字之日起至竣工之日止的期间C开工之日起至结清单生效之日止的期间D合同签字之日起至结清单生效之日止的期间45在FIDIC的施工合同条件中，争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中（）。A不得担任业主咨询顾问，但提交仲裁时可任仲裁员B不得担任业主咨询顾问，提交仲裁对也不得任仲裁员C可以担任业主咨询顾问，但提交仲裁时不得任仲裁员D可以担任业主咨询顾问，提交仲裁时也可担任仲裁员46按照FIDIC施工合同通用条款的规定，如果由于承包商的故意违约行为给业主造成损失，则承包商的赔偿应（）。A以履约保函金额为限B以中标的合同金额为限C为业主的全部损失D包括业主的全部损失加违约金47某采用FIDIC施工合同条件的合同，工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师（）。A有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担B有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担C无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度D无权要求增加施工设各，也无权要求加快施工进度48在FIDIC的施工合同条件中，工程师颁发履约证书即表明双方剩余义务仅限于（）。A工程维修B清理施工现场C报送竣工报表D财务结算49建设工程施工合同（示范文本）规定，工程索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交（）。A索赔事件发生的原因和证据资料B索赔的依据C索赔意向通知D索赔报告50建设工程施工合同（示范文本）规定，工程师对承包人索赔的处理决定，在法律上的效力（）。A是终局的，对发包人具有强制约束力B不是终局的，但对发包人具有强制约束力C是终局的，仅对承包人具有强制约束力D不是终局的，对发包人和承包人均没有强制约束力二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分，少选，所选的每个选项得05分）51建设工程项目实施过程中，下列行为属于委托代理的有（）。A项目法人授权工程招标机构为其办理招标事宜B施工企业法定代表人代表企业参加施工投标C监理公司的总监理工程师代表公司执行工程监理任务D项目经理代表施工企业负责具体工程项目的施工管理E设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底52工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有（）。A施工投标保证B施工合同履约保证C施工合同支付保证D工程预付款保证E施工合同工程款垫支保证53下列关于格式条款的表述中错误的有（）。A格式条款是经双方协商采用的标准合同条款B当格式条款与非格式条款不一致时，应当采用非格式条款C提供格式条款方设置排除对方主要权利的条款无效D若对争议条款有两种解释时，应做出有利于提供格式条款方的解释E若对争议条款有两种解释时，应做出不利于提供格式条款方的解释54甲乙两公司签订了一份执行国家定价的购销合同。在乙公司逾期交货的情况下，依照合同法对迟延履行的规定，当交货时的价格浮动变化时，则该产品的结算价格（）。A无论上涨或下降，仍按原定价格执行B遇价格上涨时，按原价格执行C遇价格上涨时，按新价格执行D遇价格下降时，按新价格执行E遇价格下降时，按原价格执行55甲乙两公司签订的购货合同约定，乙公司应当在8月30日向甲公司交付货物。8月初，乙公司通过铁路运输将货物发运到甲公司所在地车站。此时甲公司享有的权利有（）。A拒收货物B接收货物并要求对方承担提前交货的保管费用C不接收货物并要求对方承担违约责任D接收货物后不立即付款，仍按合同约定时间付款E接收货物并不对保管不善造成的损失负责56甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司。依据合同法的规定，下列关于该转让行为的表述中，正确的包括（）。A合同主体不变，仍为甲、乙两公司B丙公司可以对乙公司行使抗辩权C甲公司无须征得乙公司对转让的同意，但应通知对方D丙公司承担对乙公司与合同有关的从债务履行责任E丙公司直接对乙公司承担合同义务57根据合同法的规定，合同当事人承担违约责任的原则包括（）。A严格责任原则B惩罚性原则C过错推定源原则D公平责任原则E补偿性原则58招标准备阶段招标人的主要工作包括（）。A向建设行政主管部门办理申请招标手续B选择招标方式C发布招标公告D编制招标有关文件E资格预审59某招标项目由于主观原因，导致在招标文件规定的投标有效期内没有完成评标和定标，则投标人有权（）。A要求撤回投标文件B要求赔偿损失C拒签延长投标保函有效期D要求将合同授予他们协商推举的中标人E要求退还投标保证金60在招标程序中，（）等将作为未来合同文件的组成部分。A招标文件B中标人的投标文件C中标函D未发中标通知书前双方协商对投标价格的修改E发出中标通知书后双方协商对投标价格的修改61项目招标过程中采用评标价法评标时，可以折算成价格的评审要素有（）等。A企业信誉B工期提前C实施中必然发生的标书漏项部分D技术建议可能带来的实际经济效益E承诺减少业主预付款额度的建议62与材料供应合同相比，工程委托监理合同的法律特征有（）。A主体具有特定的资格条件和资质条件B兼有工程合同和委托合同两类合同的特点C内容受到工程项目建设程序、法律法规和工程标准规范的制约D合同标的是质量、进度、投资三控制E在法律上依附于相关的工程勘察设计施工合同，属于从合同性质63监理合同中除正常的监理工作外，还包括附加监理工作和额外监理工作。下列工作中属于额外监理工作的有（）。A由于工程设计变更而需要延长的监理工作B由于承包人延误竣工而延长的监理工作C发包人因承包人严重违约解除合同后，监理人的善后工作D不可抗力影响消失后，恢复监理业务前的准备工作E由于第三方的原因导致竣工时间延长而增加的监理工作64依据委托监理合同示范文本的规定，正常监理酬金由（）等构成。A直接成本B公司管理成本C间接成本D税金E利润65某监理合同履行过程中，由于委托人变更设计使监理工作增加了工作内容，延长了持续时间。这种情况下监理人应（）。A及时通知委托人变动后果B延长完成监理任务的时间C终止监理合同中增加内容的执行D追索委托人的违约金E申请支付附加工作的报酬66工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括（）。A在原定设计范围内的内容，经发包人同意，设计人可以进行必要的修改和调整补充B设计人进行设计交底时，监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工C经过批准的设计文件需要修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改D经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批E施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计67施工合同的当事人包括（）。A发包人B发包人法定代表人C工程师D承包人E承包人法定代表人68在施工合同中，发包人的义务通常包括（）。A平整施工场地B确保施工所需水、电供应C提供工程进度计划D负责施工现场的安全保卫E办理施工临时用地的批准手续69在施工合同履行过程中，如果发包人不按合同规定及时向承包人支付工程进度款，则承包人有权（）。A立即停止施工B要求签订延期付款协议C在未达成付款协议且施工无法进行时停止施工D追究违约责任E立即解除合同70某施工合同履行过程中，承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳。建议涉及到对设备的换用，并征得工程师同意。承包人的权利和义务包括（）。A修改施工组织设计B承担更换设备发生的费用C要求顺延此项变更导致延误的工期D自行享有获得的工程收益E与发包人协议工程收益的分享71某设备安装工程，由于设计原因试车达不到合同约定的验收要求，发包人的责任在（）。A要求设计单位修改设计B承担设备拆除的费用C负责设备重新安装D承担重新安装的费用E重新组织单机无负荷试车72设备安装工程的竣工验收阶段，下列有关组织试车的论述中，正确的有（）。A单机无负荷试车由发包人组织B单机无负荷试车由承包人组织C联动无负荷试车由发包人组织D联动无负荷试车由承包人组织E竣工后的试车由承包人组织73按照建设工程施工合同（示范文本）的规定，发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，则承包人可以（）。A留置该工程B与发包人协议将该工程折价C自行将该工程折价D申请人民法院将该工程依法拍卖E优先受偿该工程拍卖的价款74某材料采购合同中，双方约定的采购量为100吨，合理磅差为05。如果交货时计量的重量与约定不符时，下述作法中正确的有（）。A计量98吨，则应补交2吨B计量98吨，则应补交15吨C计量998吨，则不再补交D计量998吨，则应补交02吨E计量102吨，则退还2吨75在FIDIC的施工合同条件中，指定分包商与一般分包商的不同之处表现在（）等方面。A选择分包单位的权利不同B分包合同的工作内容不同C分包合同的当事人不同D工程款的支付开支项目不同E业主对分包商利益的保护不同76按照FIDIC的施工合同条件规定，属于业主承担责任的风险有（）。A承包商的雇员因该工程拖欠工资引起的罢工B分包商的雇员因该工程拖欠工资引起的罢工C因承包商施工原因造成的爆炸D汇率变化E法律变化77按照FIDIC的施工合同条件规定，工程施工的竣工日可能为（）。A工程师颁发接收证书之日B实际通过竣工检验之日C接收证书中确认的工程竣工之日D工程实际移交之日E业主提前占用工程之日78依据FIDIC的土木工程施工分包合同条件规定，下列关于分包工程履约保函的表述中，正确的有（）。A应由业主要求分包商提供B应由工程师要求分包商提供C应由承包商要求分包商提供D应由承包商认可分包工程后退还分包商E应在工程师颁发履约证书后退还分包商79工程师对承包人提交的索赔报告进行审查时，证据材料包括（）。A合同专用条件中的条款B经工程师认可的施工进度计划C施工现场和施工会议记录D工程延期审批表E费用索赔审批表80依据FIDIC的施工合同条件规定，仅给予承包人工期和费用补偿而不补偿利润的事件有（）。A延误移交施工现场B不可预见的外界条件C施工遇到文物和古迹D后续法规的调整E不可抗力事件造成的损害2008年度全国监理工程师执业资格考试试卷建设工程合同管理试卷标准答案一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1B2A3D4C5B6C7D8B9C10D11D12A13D14B15C16D17B18D19B20D21C22B23B24B25C26C27B28B29D30D31B32A33C34C35A36A37B38C39D40B41A42B43C44D45B46B47A48D49C50D二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得05分）51ACDE52ABD53BCE54BD55ABDE56BDE57BE58ABD59ACE60BC61BCDE62AC63CD64ABDE65ABE66ACD67AD68ABE69BCD70ACE71ABD72BC73BDE74ACE75ABDE76DE77CDE78CD79ABC80BCDE2008年度全国监理工程师执业资格考试试卷建设工程合同管理试卷标准答案解析一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1答案B解析P5合同法律关系客体包括物、行为和智力成果。法律意义上的行为是指人的有意识的活动。在合同法律关系中，行为多表现为完成一定的工作。监理合同中监理服务是监理单位应完成的工作，属于法律关系的客体。2答案A解析P14在国外，建筑工程一切险投保人一般是承包人。我国的建设工程施工合同（示范文本）规定，工程开工前，发包人应当为建设工程办理保险，支付保险费用。3答案D解析P20合同公证与鉴证的相同点合同公证与鉴证，除另有规定外，都实行自愿申请原则。故选项D正确。选项A错误，合同公证与鉴证的性质不同合同鉴证是工商行政管理机关依据合同鉴证办法行使的行政管理行为。而合同公证则是司法行政管理机关领导下的公证机关依据公证暂行条例行使公证权所作出的司法行政行为。选项B错误，合同公证与鉴证的效力不同经过公证的合同其法律效力高于经过鉴证的合同。选项C错误，合同公证与鉴证的法律效力的适用范围不同公证作为司法行政行为，按照国际惯例，在我国域内和域外都有法律效力。而鉴证作为行政管理行为，其效力只能限于我国国内。4答案C解析P25合同法规定的合同形式的不要式原则的一个重要体现在于，即使法律、行政法规规定或当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式，但一方已经履行了主要义务，对方接受的，该合同成立。5答案B解析P27要约是希望和他人订立合同的意思表示。要约必须是对相对人发出的行为，必须由相对人承诺，虽然相对人的人数可能为不特定的多数人。另外，要约必须具备合同的一般条款。要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。要约邀请并不是合同成立过程中的必经过程，它是当事人订立合同的预备行为，在法律上无须承担责任。这种意思表示的内容往往不确定，不含有合同得以成立的主要内容也不含相对人同意后受其约束的表示。比如价目表的寄送、招标公告、商业广告、招股说明书等，即是要约邀请。6答案C解析P33该题情况属于无处分权人处分他人财产订立的合同，属于效力待定的合同的一种，一般情况下是无效的。但是，在下列两种情况下合同有效（1）无处分权人处分他人财产，经权利人追认，订立的合同有效；（2）无处分权人通过订立合同取得处分权的合同有效。7答案D解析P39代位权是合同不当履行中的保全措施中的一种，是指因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害，债权人可以向人民法院请求以自己的名义（选项A错误）代位行使债务人的债权（选项B错误）。但该债权专属于债务人时不能行使代位权。代位权的行使范围以债权人债权为限（选项D正确），其发生的费用由债务人承担（选项C错误）。8答案B解析P39本题中甲的做法属于的范畴。先履行抗辩权又称不安抗辩权，是指合同中约定了履行的顺序，合同成立后发生了应当后履行合同一方财务状况恶化的情况，应当先履行合同一方在对方未履行或者提供担保前权拒绝先为履行。本题甲属于应当先履行合同一方，其发现乙财产状况恶化，已没有支付货款的能力，并有确切证据，因此甲在乙未履行或者提供担保前权拒绝先为履行。9答案C解析P38本题属于同时履行抗辩权的使用。同时履行抗辩权是指当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行。同时履行抗辩权包括一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求；一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。该题中发包人拖欠工程进度款，承包人可以放慢施工速度，甚至停止施工。所产生的后果，由违约方承担。10答案D解析P5859在开标时，如果发现投标文件出现下列情形之一，应当作为无效投标文件，不再进入评标（1）投标文件未按照招标文件的要求予以密封；（2）投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章；（3）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认；（4）投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金或者投标保函；（选项C）（5）组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议。（选项A）因此，选项A、C属于在开标时就视为无效的投标。在评标时，所有存在重大偏差的投标文件都属于初评阶段应该淘汰的投标书。未作实质性响应的重大偏差包括（1）没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵；（2）没有按照招标文件要求由投标人授权代表签字并加盖公章；（3）投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限；（选项B）（4）明显不符合技术规格、技术标准的要求；（5）投标文件记载的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；（6）投标附有招标人不能接受的条件；（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。因此，选项B属于在初评时视为无效的投标。11答案D解析P46承担违约责任的方式包括继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金、定金罚则五种。本题中A、B、C选项的提法均不属于合同法对违约责任的规定中承担违约责任的方式。（注本题在2004年曾经考过。）12答案A解析P46合同法规定承担违约责任的方式包括继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金、定金罚则五种。本题实际考核应采取赔偿损失、支付违约金、定金罚则三种中的哪一种。在赔偿损失方式中规定，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，这种方式是承担违约责任的主要方式。（根据此种方式本题应赔偿2万元）在支付违约金方式中规定，违约金与赔偿损失不能同时采用，如果当事人约定了违约金，则应当按照支付违约金承担违约责任。（根据此种方式本题应赔偿20102万元）在定金罚则中规定，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或定金条款。但是，这两种责任不能合并使用。（本题定金5000元少于造成损失）综上，本题应采取支付违约金方式承担违约责任，乙公司应依法向甲公司支付违约金2万元。13答案D解析P50建设工程合同纠纷的管辖，既涉及地域管辖，也涉及级别管辖。地域管辖是指同级人民法院在受理第一审建设工程合同纠纷的权限分工。对于建设工程合同一般都适用不动产所在地的专属管辖，由工程所在地人民法院管辖。14答案B解析P54在对投标人资格审查文件的核查中（1）不得以不合理条件限制或排斥潜在投标人；（2）不得对潜在投标人实行歧视待遇；（3）不得强制投标人组成联合体投标。因此选项A、C、D均错误。P57在资格预审须知中明确列出投标人必需满足的最基本条件，可分为必要合格条件和附加合格条件两类。其中附加合格条件中，招标人可以针对工程所需的特别措施或工艺的专长；专业工程施工资质；环境保护方针和保证体系；同类工程施工经历；项目经理资质要求；安全文明施工要求等方面设立附加合格条件。因此选项B正确。15答案C解析P55公开招标的优点是招标人可以在较广的范围内选择中标人，投标竞争激烈（选项A错误），有利于将工程项目的建设交予可靠的中标人实施并取得有竞争性的报价。其缺点是由于申请投标人较多，一般要设置资格预审程序，而且评标的工作量也较大（选项B错误），所需招标时间长（选项C正确）、费用高（选项D错误）。16答案D解析P58招标人对任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人，保证招标的公开和公平，但不必说明问题的来源。17答案B解析P5859评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于成员总数的23。不能包括招标人上级主管代表。18答案D解析P59投标文体中总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，属于细微偏差，由评标委员会对投标书中的错误加以修正后请该标书的投标授权人予以签字确认，作为详评比较的依据。19答案B解析由于招标人原因在投标文件规定的投标有效期内未能确定中标人，说明在原定投标有效期内未能完成评标工作，显然投标有效期未到，而有可能银行的投标保证有效期已到，招标人可以要求投标人延长投标保函有效期，投标人根据具体情况有三种选择其一拒绝延长，收回保函，放弃投标；其二，同意延长，到银行办理延期手续，交纳手续费；其三，同意延长，并办理了延期手续，但同时致函业主保留调整投标报价的权利。20答案D解析P66设计招标与施工、材料、设备招标等不同，其特点表现为承包任务是投标人通过自己的智力劳动将招标人对建设项目的设想变为可实施的蓝图。设计招标文件对投标人所提出的要求不那么明确具体，只是简单介绍工程项目的实施条件、预期达到的技术经济指标、投资限额、进度要求等。投标人按规定分别报出工程项目的构思方案、实施计划和报价。鉴于设计任务本身的特点，设计招标应采用设计方案竞选的方式招标。评标时不过分追求投标价的高低，评标委员更多关注于所提供方案的技术先进性、所达到的技术指标、方案的合理性以及对工程项目投资效益的影响。21答案C解析P82监理合同的范围是监理工程师为委托人提供服务的范围和工作量。委托人委托监理业务的范围可以非常广泛。从工程建设各阶段来说，可以包括项目前期立项咨询、设计阶段、实施阶段、保修阶段的全部监理工作或某一阶段的监理工作。如进行工程技术咨询服务，工作范围可确定为进行可行性研究，各种方案的成本效益分析，建筑设计标准、技术规范准备，提出质量保证措施等等。22答案B解析P84如果由于委托人违约严重拖欠应付监理人的酬金，或由于非监理人责任而使监理暂停的期限超过半年以上，监理人可按照终止合同规定程序，单方面提出终止合同，以保护自己的合法权益。选项C没有时间上的约定。23答案B解析P86尽管双方签订建设工程委托监理合同中注明“本合同自年月日开始实施，至年月日完成”，但此期限仅指完成正常监理工作预定的时间，并不就一定是监理合同的有效期。监理合同的有效期即监理人的责任期，不是用约定的日历天数为准，而是以监理人是否完成了包括附加和额外工作的义务来判定。因此通用条款规定，监理合同的有效期为双方签订合同后，工程准备工作开始，到监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理收到监理报酬尾款，监理合同才终止。24答案B解析P8788合同履行过程中，由于当事人一方的过错，造成合同不能履行或者不能完全履行，由有过错的一方承担违约责任；如属双方的过错，根据实际情况，由双方分别承担各自的违约责任。在委托监理合同示范文本中，制定了约束双方行为的条款。其中关于监理人的责任限度规定，监理人在责任期内，如果因过失而造成经济损失，要负监理失职的责任；监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失或损害负责，也不对第三方违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限承担责任。选项A、C不属于监理人的过失，选项D属于责任期以外发生的事情，均不能由监理人承担赔偿责任。25答案C解析P90如果委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人在2L天内没收到答复，可在第一个通知发出后35日内发出终止监理合同的通知，合同即行终止。26答案C解析P87在监理合同中规定的委托人义务有人员服务一项，当涉及监理服务工作时，委托人所提供的职员只应从监理工程师处接受指示。监理人应与这些提供服务人员密切合作，但不对他们的失职行为负责。如委托人选定某一科研机构的实验室负责对材料和工艺质量的检测试验，并与其签订委托合同。试验机构的人员应接受监理工程师的指示完成相应的试验工作，但监理人既不对检测试验数据的错误负责，也不对由此而导致的判断失误负责。27答案B解析P84监理合同中涉及到监理人权利的条款可分为两大类，一类是监理人在委托合同中应享有的权利，另一类是监理人履行委托人与第三方签订的承包合同的监理任务时可行使的权利。监理人执行监理业务可以行使的权力中包括对承包人报送的施工组织设计和技术方案的审查认定权，但是不包括对设计、施工承包单位的选定权；对工程设计变更的审批权；对工程规模、规划设计等要求的认定权。以上权力是业主方的权力。28答案B解析P9596在勘察合同履行管理中，发包人的责任中包括为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用；如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费。因此，本题中A、C、D均为发包人应完成的工作。而勘察现场设备机具的布置和架设应由施工单位，即勘察单位负责。29答案D解析P98设计合同履行管理中，发包人应承担一定的外部协调工作，就包括设计的阶段成果（初步设计、技术设计、施工图设计）完成后，应由发包人组织鉴定和验收，并负责向发包人的上级或有管理资质的设计审批部门完成报批手续。30答案D解析P102环境影响评价未获得批准导致项目暂停属于发包人的责任，若合同终止，发包人应承担因发包人原因要求解除合同的违约责任，即在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。因此本题不应按照合同的期限考虑，应按照设计人完成的工作量考虑，由于工作量已经超过一半，故应支付合同约定的全部设计费。31答案B解析P8根据题意，乙的行为属于无权代理行为，即乙的行为没有代理权而以甲的名义进行民事、经济活动。无权代理包括以下几种情况（1）没有代理权而为代理行为；（2）超越代理权限为代理行为；（3）代理权终止为代理行为。乙属于超越代理权限为代理行为。对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果对自己有利或不利的原则，行使“追认权”或“拒绝权”。行使追认权后将无权代理行为转化为合法的代理行为。32答案A解析P110在协议书和通用条款中规定，对合同当事人双方有约束力的合同文件包括签订合同时已形成的文件和履行过程中构成对双方有约束力的文件两大部分。其中订立合同时已形成的文件包括（1）施工合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标书及其附件（4）施工合同专用条款；（5）施工合同通用条款；（6）标准、规范及有关技术文件；（7）图纸；（8）工程量清单；（9）工程报价单或预算书。通用条款规定，上述合同文件原则上应能够互相解释、互相说明。但当合同文件中出现含糊不清或不一致时，上面各文件的序号就是合同的优先解释顺序。因此本题解释顺序最优先的应是中标通知书。33答案C解析P111通用条款规定开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要交通干道，保证施工期间的畅通，满足施工运输的需要属于发包人应完成的工作。因此本题属于发包人义务没有做到，应由发包人承担相应费用。34答案C解析P113对于由承包人设计的图纸，包括部分由承包人负责设计的图纸，应在合同约定的时间内将按规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核，经过工程师签认后才可以使用。但工程师对承包人设计的认可，不能解除承包人的设计责任。因此，造成损失应由承包人承担。35延答案A解析P116在材料和设备的使用前检验中，对于承包人负责采购的材料和设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。但不论何时，工程师一经发现质量达不到约定标准的工程部分，均可要求承包人返工。因承包人的原因达不到约定标准，由承包人承担返工费用，工期不予顺延。36答案A解析P119同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰属于协调管理的原因，应由发包人承担责任。同时，由于索赔关系是建立在合同关系的基础之上的，承包人只与发包人有合同关系，因此甲承包人应向发包人索赔。37答案B解析P118无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。承包人接到通知后，应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期；检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。38答案C解析P124洪灾属于不可抗力，施工合同范本通用条款规定，合同约定工期内发生的不可抗力，因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；（选项A、B）（2）承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责；（3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；（选项C）（4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；（选项D）（6）延误的工期相应顺延。因此本题选择C。39答案D解析P117在施工合同履行过程中，若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续并承担有关费用。如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用。40答案B解析P125对于实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工，及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天内以书面形式通知工程师，并提出相应的防护措施。经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。41答案A解析P127在竣工时间的确定中，工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。这个日期的重要作用是用于计算承包人的实际施工期限，与合同约定的工期比较是提前竣工还是延误竣工。42答案B解析P135本题属于供货方的违约责任，因供货方的原因导致不能全部或部分交货，应按合同约定的违约金比例乘以不能交货部分货款计算违约金。若违约金不足以偿付采购方所受到的实际损失时，可以修改违约金的计算方法，使实际受到的损害能够得到合理的补偿。如施工承包人为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购不能供应部分的货物而受到的价差损失等。43答案C解析P145FIDIC的施工合同条件通用条件中规定，业主发出中标函的28天内，接到承包商提交的有效履约保证后，双方签署的法律性标准化格式文件，即协议书。44答案D解析P147合同有效期是指自合同签字日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止的这段时间，在该段时间里施工承包合同对业主和承包商均具有法律约束力。结清单生效指业主已按工程师签发的最终支付证书中的金额付款，并退还承包商的履约保函。结清单一经生效，承包商在合同内享有的索赔权利也自行终止。45答案B解析P151FIDIC的施工合同条件中规定（1）在业主与承包商双方同意的任何时候，他们可以共同将事宜提交给争端裁决委员会，请他们提出意见。没有另一方的同意，任一方不得就任何事宜向争端裁决委员会征求建议；（2）裁决委员会或其中的任何成员不应从业主、承包商或工程师处单方获得任何经济利益或其他利益；（3）不得在业主、承包商或工程师处担任咨询顾问或其他职务；（4）合同争议提交仲裁时，不能被任命为仲裁人，只能作为证人向仲裁提供争端证据。46答案B解析P153按照FIDIC施工合同通用条款的规定，在施工现场属于不包括在保险范围内的，由于承包商的施工管理等失误或违约行为，导致工程、业主人员的伤害及财产损失，应承担责任。依据合同通用条款的规定，承包商对业主的全部责任不应超过专用条款约定的赔偿最高限额，若未约定，则不应超过中标的合同金额。47答案A解析P156FIDIC施工合同条件中关于对承包商设备的控制规定，若工程师发现承包商使用的施工设备影响了工程进度或施工质