防水工程施工合同

1/16防水工程施工合同施工单位：_公司承包单位：_有限公司经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司_防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。一、总则1工程名称：_2工程地点：上_3工程内容：根据公司_工程施工联系单和设计变更通知单要求，_防水工程采用_防水涂膜，_防水工程采用_防水涂膜。二、承包方式乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。三、工程造价_防水每平米_元；_防水每平米_元。结算时2/16按实际面积结算。四、质量标准乙方应确保公司_防水工程达到优良标准，严格参照_省防水工程新规范标准_和_市现行有关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。五、双方责任1.甲方责任：应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。2乙方责任：听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及深圳市建设局颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用，必要时由甲方抽送市建科院检验合格后使用。3/16配合市建公司梅林生活基地整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修三年。六、付款方式本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进度款，待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的_%给乙方，留_%的工程款作保修金，三年保修期满后乙方无质量问题，甲方支付余款。七、其它本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待三年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。甲方：_代表：_乙方：_代表：_防水工程施工合同防水工程施工合同4/16发包人：承包人：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例及有关法律、法规的规定，结合本工程的实际情况，经双方协商一致签订本合同。一、防水单位施工资质：1、防水施工资质证号：2、防水施工资质等级：3、资质审批机关：4、资质有效期：二、工程概况：1、工程名称：5/162、工程地址：3、工程内容：20#楼厨、卫间防水采用丙烯酸酯复合防水涂料防水，平屋面防水采用复合胎质高聚物改性沥青卷材防水，9#地下停车库顶板面及20#楼斜屋面防水采用聚乙烯丙纶高分子卷材防水。三、承包范围：乙方承包龙城号20#楼厨、卫间、屋面防水工程和9#地下停车库顶板防水工程的施工。包含由乙方提供本工程所用的全部防水材料及辅件，在施工过程中采取的技术措施，质量保修期内对因乙方原因引起的质量缺陷进行保修等全过程。四、承包方式：双包，即包工、包料。五、工程质量标准：1、防水材料质量标准：合格，且符合下6/16列规定：、厨、卫间丙烯酸酯复合防水涂料符合聚合物水泥防水涂料JC/T894-2001及相关规范、标准的规定。、复合胎质高聚物改性沥青卷材防水符合改性沥青聚乙烯胎防水卷材JC/T690-1998及相关规范、标准的规定。、聚乙烯丙纶高分子卷材防水符合高分子防水材料；2、高聚物改性沥青复合胎质防水卷材防水按23元/m2综合单价包干；3、聚乙烯丙纶高分子防水卷材防水按18元/m2综合单价包干；4、工程量计算：按实际施工防水面面积计算，其中分格缝嵌缝及防水加强层或附加层已包含在本综合单价中，不再另行计算。八、材料供应：由乙方提供本防水工程的所有材料及辅件。其中，高聚物改性沥青防水卷材厚度为4mm，乙方可以在“宏源”牌、“蜀羊”牌、三亚“新奇雨”牌中选择其中之一用于工程中；厨、卫间丙7/16烯酸酯复合防水涂料，要求涂膜厚度mm，防水涂料为成都健生化工厂生产的健生牌JS-211丙烯酸酯复合防水涂料，双组份，A组份：B组份1：；聚乙烯丙纶高分子防水卷材，卷材规格500g/m2，防水卷材采用一次成型聚乙烯丙纶高分子卷材，乙方可以在“旺龙”牌、“蜀羊”牌中选择其中之一用于工程中。乙方向甲方提供的材料必须为合格产品且符合本合同的约定和相关规范、标准的规定，未经验收合格的材料不得用于工程中。材料进场时，乙方必须提供进场材料的产品合格证或试验报告。九、工程质量验收1、施工单位资质及材料报验：乙方在进场施工前7日内，应将乙方防水施工资质证明资料按照要求甲方及监理工程师报审；工程所用的防水材料，在进场时必须经甲方及监理工程师验收并现场取样送产品质量检验部门，检验合格后，方可投入工程使用。2、防水基层验收：8/16在乙方进场施工前10日内，在甲方组织下由乙方和相关单位参加防水工程基层验收，参加防水基层验收的各单位人员应认真检查、严格把控，对于不符合规定的防水基层必须进行反工，直至合格为止；基层验收合格交由乙方进行防水施工。3、防水工程样板：乙方应按甲方指定的位置做一个防水样板，防水样板经相关单位验收合格后，乙方方可大面积展开施工。4、施工质量验收：、中间验收：需要进行中间验收的部位，乙方应提前24小时向甲方书面提出报验单，甲方在接到乙方书面报验收单后48小时内组织验收，验收合格方可进行下道工序。、竣工验收：乙方完成本防水工程后，应进行自检，自检合格报甲方验收。甲方在接到乙方书面报验单后14日内组织相关单位进行竣工验收。十、本合同适用9/16的规范、标准：1、聚合物水泥防水涂料JC/T894-20012、改性沥青聚乙烯胎防水卷材JC/T690-19983、高分子防水材料一式肆份并加盖乙方公章，经甲方审核同意后，乙方应严格按施工组织设计施工。、乙方应按时、完整地提供相关材料的合格证、试验报告和工程技术资料，在工程竣工验收前15日内，乙方应将符合档案要求的相关资料一式叁份交至甲方。十二、工程价款支付与结算1、防水工程完工，乙方将工程竣工资料报甲方，经甲方组织初步验收合格并将工程资料移交甲方后28日内，甲方根据审定完成的工程量价款，支付到工程价款的70%。2、单位工程竣工验收合格后15日内，甲方组织办理结算，结算书经甲、乙双方签字确认后28日内，甲方支付到结算价款的95%，扣留结算价款总额的5%作为质量保修金。10/163、甲、乙双方经办人在结算书上签字后20日内，乙方应将结算书报送到甲方财务部门，否则由于乙方未按时报送造成的延期支付的责任及相关损失由乙方全部承担。4、本合同工程款以转账方式支付，乙方在办理结算时应开具正式发票，相关税费已包含在本合同价款中。十三、工程质量保修：1、乙方对本防水工程按照建设工程质量管理条例的规定进行质量保修，质量保修期为伍年，质量保修期从单位工程竣工验收合格之日起算。2、具体质量保修条款，详见本合同附件建筑工程质量保修书的相关约定。十四、关于不可抗力：1、不可抗力包括战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方责任造成的爆炸、火灾，以及风、雨、洪、震等自然灾害。2、发生不可抗11/16力导致的费用及延误的工期，按照有关的法律、法规执行。十五、违约责任：1、甲方未按本合同约定按时支付乙方工程款项的，由此延误的工期相应顺延，甲方支付乙方所欠款项总额的银行同期资金贷款利息。2、乙方未按合同约定工期要求保质、保量完成承包范围内所有工作内容的，每延误一天乙方向甲方支付2001000元的处罚金，累计计算，由此延误的工期不顺延。3、由于乙方原因造成质量不合格而返工或因质量问题引起住户投诉的，乙方除承担返修费用及由此给甲方造成全部经济失损外视乙方违约，乙方向甲方支付工程总价款10%的违约金。4、甲、乙双方，其中一方违约致使本合同不能履行或不能完全履行的，违约方向守约方支付工程总价款10%的违约金。5、违约方支付违约金后，守约方要求违约方继续履行本合同约定的，除不可抗力外，本合同应继续履行。12/16十六、合同争议解决的方式：合同履行过程中发生争议，由甲、乙双方协商解决，协商不成可依法向工程所在地人民法院起诉。十七、合同生效方式：本合同经甲、乙双方签字、盖章后生效。十八、合同份数下页防水工程施工合同书主管单位：防水施工单位：签订日期：年月日13/16防水工程施工合同协议条款甲方：乙方：按照中华人民共和国经济合同法、建设工程施工合同条件的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：一、工程概况1、工程地点及工程名称：2、承包形式：3、质量要求：4、开、竣工日期：5、使用材料名称：6、甲方驻工地代表：乙方驻工地代表：二、工程价格及结算办法1、总工程量：2、价格：14/163、预付款：万拾元4、预付款结算时间及手续：5、工程结算时间及手续：三、质量要求及保修期限1、甲方对本工程找平层要做到平整、光滑、干净、符合国家验收规范要求，特殊部位要接受乙方的技术要求；2、乙方对本工程防水层要做到无渗漏现象，按国家施工规范施工，并接受甲方和质检部门的规范化验收。防水工程施工合同四、双方责任1、甲方免费提供电力，卷扬机械和燃料的方便，同时提供劳工的食宿方便。2、建立交接手续，对防水成品层，甲方有加强保护的责任，谁损坏谁负责。15/163、乙方要向甲方提供产品合格证书和检验报告单及施工的其它档案资料。4、乙方有自我保护的责任，安全事故一概由我方负责。五、其它条款本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，都具有同等的法律效力。本合同的执行中争议解决，先协商解决，协商无效再起诉法院或经济法庭，依