木道内部承包合同(2009-10-17).doc

赣州市章江新区中央生态公园及蓄洪排涝工程“木栈道、亭廓、木结构管理用房”等项目内部经济责任承包协议书发包方： （以下简称甲方） 承包方： 甲乙双方经平等协商，就工程的“木栈道、亭廓、木结构管理用房”等项目内部承包事宜，达成如下承包协议，以供双方共同遵守。一、承包内容：详见附件2，包括木栈道、盖瓦、油漆等上部结构全部项目。二、承包方式：包工包料、包工程质量、包工期、包文明安全施工。1、在服从甲方统一领导的管理下，乙方自负盈亏。2、结算依据：（1）2006年版江西省市政工程消耗量定额及单位估价表（2）2006年江西省市政工程及园林工程费用定额（3）本协议、施工图纸、工程变更单、联系单及施工组织设计（4）2000年江西省仿古建筑及园林工程预算定额（5）其它相关资料3、工程结算总价的确定：（1）按实际发生的且经业主和监理认可同意计量的工程量。（2）结算公式：结算总价=（直接工程费 +按规定可以计算的材差及人工费调差和其他调差+其它签证估价项目） 72 %（1+税率3.413%）。上述各项费用的内容组成均以相应的定额规定为准。工程结算时由乙方开具建筑安装统一发票。4、甲方负责电源供至一级配电箱，施工所用的水、电费用，由乙方自负，每月按实用数交给甲方财务。（水、电费单价按供水、供电部门的工程施工用水、用电单价计取）5、施工人员的食宿由乙方自行安排。施工人员可在甲方食堂用餐，餐费自负。6、乙方在签订本协议同时必须向甲方交纳履约保证金 贰万元（￥20000.00 元）；如乙方无违约情形，在工程竣工验收合格后不计息退还乙方。三、工程总价：约贰佰万元（￥ 2000000.00 ）结算以实际完成工程量计。四、结算及付款1、乙方应将材料价格的签证和工程量的签证及时交给甲方壹份，以便于月报结算。2、乙方应在每月的28日截止当月的工程量，并编制出当月月报表决算报甲方审核，按协议约定的结算方式，乙方当月金额总数的70%在下月5日至8日前支付乙方，在工程竣工验收合格后在五个月内付至乙方所完成合格工程总款80%，余款于工程竣工验收合格后一年内付清。3、乙方在竣工决算时，按照乙方的工程决算书交甲方，经业主方的相关政府审计部门审计后的总价数额开具建筑安装统一发票，否则，甲方可暂不支付工程尾款，且不视甲方违约4、甲方将工程款项汇入乙方指定的个人帐户。五、工期及保修期：从2009年11月5日至2009年12月25日，特殊情况工期顺延必须以甲方的书面通知为准。本工程保修期：从工程竣工验收合格后起壹年。六、质量标准：合格。执行国家、江西省现行工程质量验收评定标准，以业主组织验收合格为准。七、双方职责:1、甲方有权对工程实行统一管理和协调，甲方委派现场施工员一名；向乙方提供道路浇捣、排水管道工程图纸一套。2、乙方及所属班组必须服从甲方的监督管理，在工程施工中要确实抓好工程施工质量、安全。同甲方创优目标一致。验收要事先征求甲方意见。要积极配合甲方的施工管理，施工中严抓质量关、原材料采购关。乙方（承包人本人）必须每天在工地现场，不得擅自离开。如有特殊情况应向甲方请假，但每月的请假的天数不得超过五天。如乙方不请假擅自离开按每天200元向甲方支付违约金并在甲方应付的任何款项中直接扣付，甲方有权视情单方通知乙方终止本协议；乙方不得以任何形式转包本协议工程项目，如发现工程转包甲方有权单方终止本协议，乙方应于一星期内退出施工场地，完成所有的工程量及费用不予结算支付，作违约金处理。3、乙方应完善财务会计制度必须建立账本。乙方采购主材必须有符合法律规定的发票（达到总价的65%以上），否则，因税务部门要求补交税款及罚款等所造成的损失应由乙方承担。4、如工程质量达不到本协议约定条件的部分，乙方须及时返工，直至达到本协议约定条件，并承担返工费用，工期不予顺延，返工后仍达不到约定条件，应继续返工达到约定条件或合格标准，三次以上还不能达到要求，甲方有权终止本协议，乙方须在一星期内无条件退场。八、违约1、乙方应本协议约定工期完成施工任务，否则应按每推迟一天向甲方支付违约金500.00元，限额为协议总额的5%。乙方每提前一天完工奖500.00元。如在甲方未能按工程进度款支付的情况下，工期延误时，可凭甲方的现场施工员书面签证顺延。 2、乙方承包人不得擅自中途停工或退出，组织满足施工进度要求施工人员数量进行施工，否则，甲方有权单方面终止本协议，已完成工程量不予结算，乙方在一星期内退出施工场地，并由发包人重新发包。3、工程质量不合格，乙方应承担因此而产生的相关全部责任，并在甲方及工程项目业主的限期内返工至合格为止，乙方因此而造成的经济损失由乙方自负。九、安全、文明施工管理1、乙方在施工中应杜绝安全事故发生，在施工管理中要积极配合项目部创安全、文明施工，每位员工进场上岗施工必须报项目部，进行安全教育、培训、三级教育等，方可上岗。2、承包方必须对本协议工程项目的安全负责并应依法办理全部相关保险（包括但不限有：工伤、意外伤害、医疗等），承担因本协议工程发生的相关工伤或意外伤害事故赔偿责任及其他相关法律责任。十、其他：1、因本协议发生的争议，双方可通过平等协商解决，协商不成，任何一方可向本工程项目所在地的人民法院起诉。2、乙方足额支付本协议约定履约保证金后本协议生效。本协议壹式肆份，甲乙双方各执贰份。甲方盖章 ： 乙方签名 ：代表签名： 地址：电话： 电话： 签订日期：2009年11月5日附件：1、乙方的身份证复印件2、赣州市工程“木栈道、亭廓、木