2015年10月自考工程招标与合同项目管理考试题库.pdf

2015 年 10 月自考工程招标与合同项目管理考试题库 一、选择题 1、我国法律规定()享有民事权利能力，下列选项中最恰当的是(a)。 a、所有公民b、十六岁以上公民c、十八岁以上公民d、具有民事行为的公民 2、下列不是联营的形式的是(b)。 a、法人型联营b、企业型联营c、合伙型联营 d、协作型联营 3、根据代理权产生根据不同，可将代理分为：委托代理；法定代理；指定代理； 全权代理。其中正确的是(c)。 a、b、c、d、 4、 诉讼时效期间从知道或者应当知道权利被侵害时起计算， 但是从权利被侵害之日起超过(d) 年的，人民法院不予保护。a、5b、10c、15d、20 5、( a)是合同当事人权利和义务共同指向的对象。a、标的 b、合同 c、财产 d、行为 6、合同法对合同生效规定了三种情形，下列不正确的选项是(b)。 a、成立生效b、公正生效c、批准登记生效d、约定生效 7、 (c)是指在双务合同中， 先履行债务当事人掌握了后履行债务一方当事人丧失或者可能丧 失履行债务能力的确切证据时，暂时停止履行其到期债务的权利。 a、同时履行抗辩权b、异时履行抗辩权c、不安抗辩权 d、终止抗辩权 8、关于违约责任的方式，合同法规定了三种方式，不包括下列(d)。 a、继续履行合同b、采取补救措施c、赔偿损失d、终止合同 9、国家实行建设工程质量(a)监督制度。a、政府 b、业主 c、人民群众 d、监理 12、民事诉讼法的适用范围不包括下列(d)。 a、地域效力b、时间效力d、对人的效力d、经济效力 13、下列纠纷(a)可以仲裁。a、合同纠纷 b、婚姻纠纷c、抚养纠纷 d、继承纠纷 14、我国担保法规定的担保方式不包括下列(b)。a、保证b、交换c、抵押d、 定金 17、保险人对以下(a)不承担赔偿责任。 a、战争b、雷电 c、盗窃d、洪水 19、下列不是建筑产品的特点的是(c)。 a、建筑产品的单件性 b、建筑产品的整体性 c、建筑生产的可逆性 d、建筑产品的社会性 21、 我国的建设工程交易中心是按照三大功能进行构建的， 下列不属于这三大功能的是(a)。 a、政府调节功能b、信息服务功能 c、场所服务功能d、集中办公功能 22、下列不是项目招标方式的是(b)。a、公开招标b、抽标 c、邀请招标d、议标 23、建设工程招标是根据(c)提出报价。a、投标人的意图 b、中标人的意图 c、招标人的意 图 d 主管建设部门的意图 24、建设工程招标是(d)的对称概念。a、工程招标 b、中标单位 c、工程投标 d、建设工程 投标 25、未中标的投标单位的投标保证金，招标单位应尽快将其退还，一般最迟不得超过投标有 效期期满后的(a)天。 a、14 b、16 c、18 d、20 26、评标委员会的成员由招标单位、上级主管部门和受聘的专家组成，为(b)人以上的单数。 a、3 b、5c、7 d、9 27、工程标底的计价方法可选用我国现行规定的(c)两种计算方法。 a、工料单价和人工单价b、机械单价和综合单价 c、工料单价和综合单价 d、人工单价 和机械单价 28、招标文件一经发出，不得随意修改或增加条件，如需修改，一般应当在投标截止日期前 (d)以书面方式通知投标单位。a、20 天b、b30 天c、10 天 d、15 天 29、采用平方米造价为基础编制标底时，一般不包括(a)部分。 a、基础b、外装饰c、内装饰d、设备 30、被邀请投标的单位最少不得低于(b)。a、4 家b、5 家c、8 家 d、10 家 31、招标工程的标底是指(c)。a、投标单位的最低报价 b、允许的最高报价 c、招标工程的 计划价格 d、合同价格 33、当投标人少于(a)时，招标人应当依照招标法重新招标。a、3 个 b、5 个c、7 个 d、 10 个 34、设备采购招标一般将合同授予(b)。a 报价最低者 b、评标价最低者 c、报价最接近标底 d、评标价最接近标底者 35、下列文件中不属于招标文件内容的是(c)。 a、投标须知及投标文件格式b、施工图纸及技术规范 c、施工方案及施工组织设计d、 合同条件及会同协议条款 36、评标可以采用(d)两种。 a、合理低标价法和专家法 b、综合评议法和标价比较法 c、标价比较法和专家法 d、合理 低标价法和综合评议法 37、评标报告的主要内容不包括下列(a)。a、标底情况b、招标情况c、开标情d、评 标情况 38、按照国际竞争性招标方式，招标的条件由(b)决定。a、联合国b、业主c、招标主 体所在的政府 d、用户 39、当出现所有投标报价都超出标底 20以上，只好在现有基础上邀请若干家较低报价者 再次报价时，一般采用(c)的方式。a、特邀招标b、限制性招标c、两阶段招标d、 议标 44、下列是开标后的投标技巧的是(d)。 a、不平衡报价 b、记日工稍高于工资单价 c、多方案报价 d、补充投标优惠条件 45、选择咨询单位是国际工程投标主要过程中的(a)阶段。a、投标准备 b、投标决策 c、投 标竞争 d、投标后续 46、(b)是投标文件的核心内容。a、工程工期 b、工程报价 c、工程质量 d、工程量 47、下列属于直接费的是(c)。a、施工管理费 b、临时设施费 c、材料费 d、远程工程增加 费 48、下列属于间接费的是(d)。a、设备费 b、施工机械费 c、人工费 d、远程工程增加 50、震后救灾的工程所用的合同一般采用(b)。a、总价合同 b、成本加酬金合同c、单价 合同 d、分包合同 51、按照国家有关规定付给勘察、设计费是(c)的义务。a、承包人 b、政府c、发包人d、 人民 52、建设监理合同的主体是(d)。a、合同确定的权利的享有者 b、义务的承担者c、建设 单位d、以上都正确 54、(b)监理单位可以跨地区、跨部门监理一、二、三等的工程。 a、特级b、甲级c、一级d、二级 63、建设工程施工的技术要求和方法是(c)标准。a、行业b、合同c、强制性d、 国家 64、工程建设的(d)的控制，是整个工程质量控制的基础。 a、工程机械质量b、技术人员的数量c、施工人员的数量d、材料设备供应的质量 65、下列不是工程款结算方式的是(a)。a、按天结算b、按月结算c、竣工后一次结算 d、分段结算 二、判断题 1、 法人的权利能力始于法人依法设立或进行法人登记，终于法人依法撤销或解散。() 3、债权人行使代位权应当向人民法院提起诉讼，但行使撤销权是则不需要。() 5、建筑工程依法实行招标发包，对不适于招标发包的可以直接发包。() 6、承包单位可以将其承包的全部建筑工程转包给他人。() 7、承包单位可以将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。() 9、普通程序是整个民事审判程序的基础。() 10、仲裁协议可以是书面形式或口头形式。() 13、危险的存在是保险得以存在的前提条件。() 14、保险合同是投保人和保险人约定保险权利义务关系的协议。() 15、建筑工程一切险往往还加保第三责任险。() 16、安装工程一切险的保险期限，通常不以整个工期为保险期限，它随工程性质的不同而有 所变化。() 17、业主方作为市场主体具有确定性。() 20、招投标是市场经济的产物，是期货交易的一种方式。() 22、对于没有中标的单位，招标单位应承担部分投标单位的费用。() 23、中标后不提供履约保证的投标单位将没收其投标保证金。() 24、开标必须在工程交易中心举行。() 25、招标单位可以编制标底也可以不编制标底。() 27、议标是目前世界上最普遍采用的成交方式。() 30、当事人因防止损失扩大而支出的合理费用应自己负责。() 31、不编制标底的，按最低价中标。() 32、在投标文件上签字的必须是技术总工。() 33、联合集团是一种紧密型的联合。() 36、分项工程单价的估算是工程估价中最重要的基础工作。() 38、建设工程合同是一种单务、有偿合同。() 39、监理单位与业主不是平等的主体关系。() 40、标准条件是监理合同的主要组成部分。() 44、只要当事人协商一致，即可变更合同。() 45、可行性研究是建设单位招标活动的前提。() 48、中标就是择优。() 53、质量保证期从工程竣工验收之日起算起。() 56、公开招标不利于公平竞争。() 59、材料设备采购招标实质上是比价选定的过程。() 61、中标后，甲乙双方先签订协议书，后签订合同条款。() 62、报价就是投标人对投标项目的施工预算。() 65、在投标文件上签字的任必须是企业经理。() 67、零星用工的单价可以提高一些。() 71、投标文件的正本应密封，副本可以不密封。() 72、投标文件只需在封面上签字就可以了。() 73、利润是完成一定工作量的报酬。() 74、总部管理费与现场管理费相比，数额不固定。() 75、承包人按照有关规定对承包的工程进行分包是允许的。() 76、暂定金额由业主任何使用。() 77、工程师不属于业主与承包方之间签订合同中的任一方。() 78、总费用法因为十分科学，所以被经常采用。() 79、总部管理费是承包商上级部门提取的管理费。() 80、索赔的技巧为索赔的战略和策略目标服务的。() 三、填空题 3、企业法人是以营利为目的，从事生产经营活动的法人。 4、财产所有权的取得，不得违反法律的规定，其取得方法包括原始取得、继受取得两种。 8、根据我国现有法律规定，争议解决的方法有和解、调解、仲裁、诉讼四种。 11、建筑安全生产管理包括纵向、横向、施工现场三个方面的管理。 12、建筑工程安全生产管理比寻坚持安全第一、预防为主的方针。 14、专属管辖是指法律规定的某些案件必须由特定的法院管辖，其他法院无权管辖，当事人 也不得协议变更专属管辖。 18、保证的方式有两种，一是一般保证；二是连带保证。 19、质押包括动产质押、权利质押两种。 20、危险可以分为财产危险、人身危险、法律责任危险三种。 24、建筑工程市场中的资质管理包括两类：一是对从事企业的资质管理、另一类是对专业人 士的资质管理。 25、国际上把工程咨询分为两类：一类是技术咨询、另一类是管理咨询。 26、我国目前已经确定的专业人士有建筑师、结构工程师、监理工程师、造价工程师、建造 工程师五种。 27、推行工程项目招投标的目的就是要在建筑市场中建立竞争机制。 30、投标报价说明应指出对投标报价、投标报价采用的方式、投标货币三个方面的要求。 32、国际工程招标方式有国际竞争性招标(或国际公开招标)、国际有限招标、两阶段招标、 议标(或邀请协商)。 33、国际有限招标包括一般限制性招标、特邀招标两种。 35、投标决策可以分为投标决策的前期、投标决策的后期两阶段进行。 37、按效益分，投标有盈利标、保本标。 38、降低投标价格可以从三个方面入手，即：降低投标利润、降低经营管理费、设定降价系 数。 39、在建设工程施工公开招标中，采用综合单价的计价方式。 40、分包工程估价的组成主要包括发包工程合同价、总包管理费、利润。 41、建设工程合同是承包人进行工程假设，发包人支付价款的合同。 42、以付款方式不同进行划分，建设工程合同可分为总价合同、单价合同和成本加酬合同三 种。 43、民法通则调整对象是主体之间的财产关系、人身关系。 44、民事责任一般分为违约责任、侵权责任。 45、我国法律规定，诉讼时效有普通诉讼时效、特别诉讼时效、最长诉讼时效之分。 46、合同的主体包括自然人、法人和其他组织等民事主体。 47、合同形式主要有口头形式、书面形式两种。 48、订立合同的方式主要有要约方式、承诺方式。 53、联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带 责任。 54、 有形建筑市场即指建设工程交易中必是经政府主管部门批准， 为建设工程交易活动提供 服务的场所。 55、在公开招标中，招标公告是发布招标信息的唯一合法渠道，是公开招标最显著的特征之 一。 56、开标人员至少由主持人、监标人、开标人、唱标人、记录人组成，上述人员对开标负责。 57、招标文件通常规定，如果单价与单项合计价不符，应以单价为准。 58、评标结果是否公正、合理，取决于评标标准、方法和评标的科学性与合理性。 59、建设市场的主体是指业主、承包商、工程咨询服务机构。 60、建设市场的客体是指建设市场的交易对象。 61、拍卖式招标的最大特点是以报价作为判断的唯一标准，其基本原则是自动叛标。 62、 合资公司是由两个或几个公司共同的出资成立具有法人资格的承包公司， 属于紧密型联 合。 63、现场考察费用均由投标者自费进行。 64、工程建设监理工作包括正常的监理工作、附加的工作、额外的工作。 65、 买卖合同的出卖人除了应当向买受人交付标的物并转移标的物的所有权外， 还应对标的 物的瑕疵承担担保义务。 66、以运输工具进行分类，可以将货物运输合同分为铁路货物运输合同、水路运输合同、公 路运输合同、航空运输合同等。 67、保险合同可以分为财产保险合同、人身保险合同两类。 68、施工合同作为合同的一种，其订立也应经过要约、承诺两个阶段。 69、 工程师包括建立单位委派的总监理工程师或者发包人指定的履行合同的负责人两种情况。 70、监理单位委派的总监理工程师在施工合同中成为工程师。 71、 工程验收是一项以确认工程是否符合施工合同规定目的的行为， 是质量控制的最重要的 环节。 72、因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。 73、合同价款可以按照固定价格合同、可调价格合同和成本加酬金合同三种方式约定。 74、施工合同的进度控制可以分为施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段的进度控制。 75、我国目前确定合同工期的依据是建设工期定额。 76、担保的方式有保证、抵押、质押、留置、定金五种。 77、工程师的职责可以概括为进行合同管理、负责进行工程的进度控制、质量控制、投资控 制、从事协调工作。 78、fidic“红皮书”中将工程施工阶段的建立人员分为三个层次：即工程师、工程师代表、 助理。 79、递送投标文件也称递标，是指投标人在规定的截至日期之前，将准备妥的所有投标文件 密封递送到招标单位的行为。 80、招标投标活动应当遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。 81、建筑承包商市场属于买方市场。 82、投标文件是承包商参与投标竞争的重要凭证；是评标、决标和订立合同的依据。 83、雇用代理人即是在工程所在地区找一个能代表雇主的利益开展某些工作的人。 84、全员劳动生产率即全体人员每工日的生产价值。 85、fidic 是指国际咨询工程师联合会。 86、月报表是指对每月完成的工程量的核算，结算和支付的报表。 87、按索赔的目的，索赔可分为工期索赔、经济索赔。 88、按索赔发生的原因的特征可以分为：延期索赔、工程变更索赔、施工加速索赔、不利现 场条件索赔四种。 89、间接费主要是指组织和管理施工生产而产生的费用。 90、建设工程合同的主体一般只能是法人。 91、从完成承包的内容进行划分，建设工程合同可以分为建设工程勘察合同、建设工程设计 合同、建设工程施工合同三类。 92、以运输的货物进行分类，可以将货物运输合同分为普通货物运输合同、特种货物运输合 同、危险货物运输合同。 93、财产保险合同是以财产及其有关利益为保险标的保险合同。 94、租金是指承租人为了取得财产使用权而支付给出租人的报酬。 95、计划管理一般是指项目实施方案，进度安排，施工顺序，劳动力，机械设备材料的适用 与安排。 96、索赔时以赔偿实际损失为原则。 97、材料费索赔包括材料消耗量增加、材料单位成本增加两种。 98、融资成本又称资金成本，即取得和使用资金所付出的代价。 99、 机会利润损失是由于工程延期或合同终止而使承包商失去承揽其他工程的机会而造成的 损失。 100、承包商的索赔目标是指承包商对索赔的基本要求，可对要达到的目标进行分解，按进 行排队，并大致分析它们实现的可能性，从而确定最低、最高目标。 四、名词解释 3、知识产权：是指公民、对自己的作品、专利、商标或发现、发明和其他科技成果依法享 有的民事权利。 4、无效合同：是指虽经当事人协商订立，但因其不具备合同生效条件，不能产生法律约束 力的合同。 5、合同的变更：是指合同依法成立后，在尚未履行或尚未完全履行时，当事人双方依据对 合同的内容进行修订或调整所达成的协议。 7、合同管理：是指县级以上各级人民政府的工商行政管理部门和其他有关主管部门，依法 对合同的订立、履行等进行指导、监督、检查和处理利用合同进行违法活动的行为。 8、监理合同：是监理单位与建设单位之间为完成特定的建筑工程监理任务，明确相互权利 义务关系的协议。 9、民事诉讼：是指人民法院和一切诉讼参与人，在审理民事案件过程中所进行的各种诉讼 活动，以及由此产生的各种诉讼关系的总和。 10、 财产保全： 是指人民法院在案件受理前或诉讼过程中对当事人的财产或争议的标的物所 采取的一种强制措施。 11、仲裁：是争议双方在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁 决，双方有义务执行的一种解决争议的办法。 12、担保是指合同双方当事人为了使合同能够得到全面按约履行，根据法律、行政法规的规 定，经双方协商而采取的一种具有法律效力的保证措施。 15、工程招投标：是指招标人对自愿参加某一特定工程项目的投标人进行审查、评比和选定 的过程。 16,最密切联系原则：是指与投标或合同有密切联系的因素作为客观标志，并以此作为确定 准据地的依据。 17、建设监理合同：是业主与监理单位签订，为了委托监理单位承担监理业务而明确双方权 利义务关系的协议。 20、买卖合同：是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。 21、风险：所谓风险是指标的物因不可归责于任何一方当事人的事由而遭受的意外损失。 24、租赁合同：是出租人将租赁物交付承租人使用、收益，承租人支付租金的合同。 25、承揽合同：是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定做人给付报酬的合 同。 26、施工合同：是发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程，明确相互权利、义务关系的 合同。 27、项目经理：是由承包人单位法定代表人授权的，派驻施工场地的承包人的总负责人，他 代表承包人负责工程施工的组织、实施。 28、质量缺陷：是指工程不符合国家或行业现行的有关技术标准、设计文件以及合同中对质 量的要求。 29、固定价格合同：是指在约定的风险范围内价款不再调整的合同。 30、 施工合同工期： 是指施工的工程从开工起到完成施工合同专用条款双方约定的全部内容， 工程达到竣工验收标准所经历的时间。 31、建设工程工期定额：是指在平均的假设管理水平和施工装备水平及正常的建设条件下， 一个建设项目从设计文件规定的工程正式破土动工， 到全部工程建完， 验收合格交付使用全 过程所需要的额定时间。 32、工程转包：是指不行使承包人的管理职能，不承担技术经济责任，将所承包的工程倒手 转给他人承包的行为。 33、工程分包：是指经合同约定和发包单位认可，从工程承包人承包的工程中承包部分工程 的行为。 34、 返还财产： 是指合同当事人应将因履行无效合同或者被撤销合同而取得的对方财产归还 给对方 。 37、无效合同：是一种自始确定的没有法律约束力的合同，从订立时起国家法律就不承认其 具有有效性，订立之后业不可能转化为有效合同。 38、债权人的代位权：是指债权人为了使其债权免受损害，代为行使债务人权利的权利。 39、债权人的抗辩权：是指当债务人履行债务不符合合同约定，债权人可以拒绝债务人履行 债务的权利。 40、债权转让：是指当事人一方将合同的权利和义务转让给第三人，由第三人接受权利和承 担义务的法律行为。 42、违约：是指合同当事人完全没有履行合同或者履行合同义务不符合约定的行为。 43、 合同争议： 是指当事人双方对合同订立和履行情况以及不履行合同的后果所产生的纠纷。 50、一揽子索赔：是指承包商在工程竣工前后，将施工过程中已提出但未解决的索赔汇总在 一起，向业主提出一份总索赔报告的索赔。 五、简答题 1、引起财产所有权的丧失的原因主要有哪些? 答：引起财产所有权的丧失的原因主要有： 所有权的转让； 所有权的抛弃所有权客体的消灭所有权主题的消灭所有权因强制 手段而消灭。 3、建筑法的立法目的是什么? 答：建筑法的立法目的是：加强对建筑活动的监督管理；维护建筑市场秩序：保证建 筑工程的质量与安全；促进建筑业健康发展。 5、适用公告催告程序的要件是什么? 答：申请公告催告的，必须是可以背书转让的票据或法律规定的其他事项；申请人必须 依法拥有申请权；必须是因票据遗失、被盗或灭失，相对人无法确定的；申请人必须向 人民法院提交申请书。 7、业主在项目建设过程中的主要职能是什么? 答：建设项目立项决策；建设项目的资金筹措与管理：建设项目的招标与合同管理； 建设项目的施工与质量管理； 建设项目的竣工验收和试运行； 建设项目的统计及文档 管理。 9、工程量清单与报价表主要有哪些用途? 答：未投标单位按统一的规格报价，填报表中各栏目价格，按价格的组成逐项汇总，按逐 项的价格汇总成整个工程的投标报价； 方便工程进度款的支付， 每月结算时可按工程质量 清单和报价表的序号， 已实施的项目单价或价格来计算应给承包商的款项； 在工程变更或 增加新的项目时， 可选用或参照工程质量清单与报价表单价来确定工程变更或新增项目的单 价和合价。 12、常见的投标策略有哪些? 答：靠提高经营管理水平取胜；靠改进设计和缩短工期取胜：低利策略；加强索赔 管理；着眼于发展。 13、不可抗力构成的条件是什么? 答：不可预见性；不可避免性；不可克服性；履行期间性。 15、投标文件由哪些内容组成? 答：投标文件一般由投标书、投标书目录、投标保证金、法定代表人的资格证明书、授权委 托书、具有价格的工程量清单与报价表、辅助资料表、资格审查表、按本须规定提出的其他 资料。 16、投标文件有哪些情形时应当在开标时宣布无效? 答：未加密封或者逾期送达的；无投标单位或法定代表人或者其代理人印鉴的：关键 内容不全、字迹辨认不清或者明显不符合招标文件要求的。 17、投标人申报资格预审要注意哪些事项? 答：应注意平时对一般资格预审的有关资料的积累工作，并出存在计算机内，到针对某个 项目填写资格预审调查时，再将有关资料调出来，并加以补充完善；加强填表时的分析， 既要针对工程特点，下功夫填好重点部位，又要反映出来公司的施工经验、施工水平和施工 组织能力； 再投标决策阶段， 研究并确定今后本公司发展的地区和项目时， 注意收集信息， 如果有合适的项目， 及早动手做资格预审的申请准备； 作好递交资格预审表后的跟踪工作， 如果是国外工程可通过当地分公司或代理人，以便及时发现问题，补充资料。 18、投标单位的实力主要表现在哪几个方面? 答：技术方面的实力；经济方面的实力：管理方面的实力；信誉方面的实力。 19、代理人的一般职责是什么? 答：向雇主传递招标信息，协助投标人通过资格预审；传递投标人与业主之间的信息来 往；提供当地法律咨询服务、当地物资、劳力、市场行情及商业活动经验；如果中标， 协助承包商办理入境签证、居留证、物资进出口证等多种手续，以及协助承包商租用土地、 房屋、建立电话、电传、邮政信箱等。 20、确定分享工程单价应注意什么问题? 答：在国外，分项工程单价一定要符合当地市场的实际情况，不能按照国内价格折算成相 应的外币进行计算；国际工程估价中对分项工程单价的计算与国内的计算方法有所不同， 国外每一分项工程单价除了包括人工工资、材料、机械费及其他直接费外，还包括工程所需 的开办费、管理费及利润的摊销费用在内；对分摊在分项工程单价中的费用称为分摊费。 21、我国对外投标报价的具体做法的内容有哪些? 答：工料、机械台班消耗量的确定工资的确定；材料费的确定：机械费的确定： 管理费的确定；利润的确定。 22、监理人应承担的义务有哪些? 答：向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理 合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理任务；监理机构在履行本合同的义务期间， 应运用合理的技能， 未委托人提供与其监理机构水平相适应的咨询意见； 监理机构使用业 主提供的设施和物品属于委托人财产；在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意， 不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料。 25、材料设备或者其包装上的标识应符合什么要求? 答：有产晶质量检验合格证明；有中文表明的产品名称、生产厂家厂名和场址：产： 品包装和商标样式符合国家有关规定和标准要求； 设备应有产品详细的使用说明书， 电气 设备还应附有线路图； 实施生产许可证或使用产品质量认证标志的产品， 应有许可证或质量认证的编号、 批准日期 和有效期限。 26、竣工验收必须符合哪些基本要求? 答：完成工程设计和合同中规定的各项工作内容，达到国家规定的竣工条件；工程质量 应符合国家现行有关法律、法规、技术标准、设计文件及合同规定的要求，并经质量监督机 构核定为合格或优良； 工程所用的设备和主要建筑材料、 构件应具有产品质量出厂检验合 格证明和技术标准规定必要的进场试验报告； 具有完整的工程技术档案和竣工图， 已办理 工程竣工交付使用的有关手续；已签署工程保修证书。 27、变更价款的确定方法有哪些? 答：合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算、变更合同价款：合同 中只有类似于变更工程的价格，可以参照此价格确定变更价格，变更合同价款；合同中没 有适用或类似于变更工程的价格，有承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。 28、竣工结算的内容主要有哪些? 答：承包人递交竣工结算报告及违约责任；发包人的核实和支付；发包人不支付结算 价款的违约责任。 29、能够构成设计变更的事项包括哪些? 答：更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸；增减合同中约定的工程量：改变有关 工程的施工时间和顺序；其他有关工程变更需要的附加工作。 30、提前竣工协议应包括哪些方面的内容? 答：提前的时间；承包人的赶工措施；承包人为赶工提供的条件；赶工措施的经济 支出和承担：提前竣工的收益分享。 31、当出现什么情况时，当事人可以停止履行施工合同? 答：单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止停工；调解要求停止停工，且为双 方接受；仲裁机构要求停止施工：法院要求停止施工。 33、建设工程勘察、设计合同的主要内容有哪些? 答：发包人提交有关基础资料的期限；勘察、设计人提交勘察、设计文件的期限；勘 察或者设计的质量要求；勘察、设计费用；双方的其他协作条件；违约责任。 34、在建设监理合同的履行中，任何一方对另一方负有责任时的赔偿原则是什么? 答：赔偿应限于由于违约所造成的，可以合理预见到的损失和损害的数额；在任何情况 下， 赔偿的累计数额不应超过专用条款中规定的最大赔偿限额在监理单位一方， 其赔偿总额 不应超出监理酬金总额； 如果任何一方与第三方共同对另一方负有责任时， 则负有责任一 方应付的赔偿比例应限于由其违约所应负责的那部分比例。 35、质量保修书的主要内容包括哪些? 答：质量保修项目内容及范围；质量保修期：质量保修责任；质量保修金的支付方 式。 37、fidic 编制的合同条件具有哪些特点? 答：国际性、通用性、权威性：公正合理、职责分明；程序严谨，易于操作：通用 条件和专用条件的有机结合。 39、施工索赔工程项目管理中的重要意义是什么? 答：索赔是合同管理的重要环节；索赔是计划管理的动力；索赔是挽回成本损失的重 要手段；索赔要求提高文档管理的水平。 六、论述题 1、论述民法通则的基本原则。 答：当事人民事地位平等的原则：自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则；保护公 民、法人合法民事权益的原则；遵守法律和国家政策原则；维护国家和社会公共利益原 则。 2、承担民事责任的方式主要有哪些? 答：停止侵害；排除妨碍；消除危险：返还财产；回复原状；修理、重作、更 换；赔偿损失：支付违约金；消除影响、回复名誉：赔礼道歉。 2、 论述影响投标决策的主、客观因素。 答：主观方面的因素主要有：技术方面的实力；经济方面的实力；管理方面的实力； 信誉方面的实力： 客观方面的因素主要有：业主和监理工程师的情况；竞争对手和竞争形势的分析；法 律、法规的情况；风险问题。 6、论述项目经理的职责及其日常工作的内容。 答：项目经理应当积极履行合同规定的职责，完成承包人应当完成的各项工作。项目经理应 当对施工的施工质量、成本、进度、安全等负全面的责任。对于在施工现场出现的超过自己 权限范围的事件， 应当及时向上级有关部门和人员汇报， 请示处理方案或者取得自己处理的 授权。其日常性的工作有：代表承包人向发包人提出要求和通知：组织施工。 7、谈谈建设监理合同当事人的权利义务中委托人的义务有哪些。 答： 委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款： 委托人应当负责工程建 设的所有外部关系的协调， 为监理工作提供外部条件； 委托人应在双方约定的时间内免费 向监理机构提供与工程有关的为监理机构所需要的工程资料； 委托