道路照明工程施工合同.doc

道路照明安装工程施工合同编 号： 工程名称： 工程地点： 建设单位： 施工单位： 签订日期： 年 月 日道路照明安装工程施工合同发包方： （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 照明工程，特订立本合同。1. 合同内容1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程范围：施工工期2.1开始工作日期： 年 月 日2.2结束工作日期： 年 月 日2.3总日历工作天数为 ： 天2. 承包方式本工程为包工包料（包含灯具采购）的承包方式。3. 合同价款及付款方式4.1合同总价款（暂定）人民币： 元，大写：4.1.1合同总价款包括照明灯具、工程施工费。4.2付款方式 4.2.1施工进场两天内支付暂定工程款的30%，工程施工电缆敷设完毕支付暂定工程款的50%，竣工验收后支付至总工程款的95%。质保期满后一个月内一次性支付5%的质保金。 4.2.2合同价款的增减：工程量以竣工图为基准。 4.灯具技术参数要求 4.1光通量： 4.2显色指数 4.3色温 4.4配光曲线 4.5整灯光效 4.6寿命 4.7工作温度 4.8灯具和电源防护等级为IP65； 4.9工作电压：AC185V265V，频率为50HZ+-10HZ 4.10光通维持率 4.11道路平均照度和均匀度要求： 4.12未作要求部分，须满足国家及省市相关规范要求。 5.质量要求 依据城市道路照明设计标准（CJJ45-2006）、图纸设计标准及相关验收标准；光衰5%/年。6.双方责任 6.1甲方责任：6.1.1甲方在乙方施工前，向乙方提供 原来地下管网图、照明工程电气施工图（招标文件中提供的图纸）电子版。6.1.2向乙方提供必要的场地及施工用水、用电（费用由乙方承担）。 6.1.3按合同约定向乙方支付合同价款。 6.1.4由于工期太紧，甲方必须在收到乙方文件（包括图纸、变更、与工程进度有关的文件）2小时内予以确认，否则视为甲方已确认。 6.1.5甲方负责协调施工现场中发生的非施工单位引起的各种问题。 6.1.6甲方在收到乙方提交的工程验收申请后48小时内组织相关人员对该项工程进行验收。验收合格后及时办理结算。6.2乙方责任：6.2.1乙方应向甲方提供竣工图四套。6.2.2调试验收合格后，需免费对甲方操作人员进行技术培训，直至甲方人员能够达到技术上熟练操作。6.2.3按施工安全规范做好施工质量、安全管理，如在施工期间发生施工质量、安全事故，应及时报告甲方。保证施工现场清洁符合有关规定，按文明工地标准组织施工，做到“工完、料净、场地清。6.2.4隐蔽工程，隐蔽前应提前8小时通知甲方验收，经甲方验收合格后方可隐蔽，自行隐蔽无效。6.2.5乙方进场施工时应自觉遵守施工现场管理制度，遵守甲方有关施工现场管理的有关规定，承担在安装、施工过程中的放火、防盗等安全责任；对现场所有其他建筑及建筑装修、设备、器具、绿化苗木不得破坏。 7.暂停施工7.1当碰到重大质量事故，安全事故或其他甲方代表认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后12小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程。乙方实施甲方代表作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，业主代表应当在2小时内给予答复。甲方代表未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后2小时内未予答复，承包方可自行复工。因甲方原因造成停工的，由甲方承担所发生的追加合同价款，赔偿乙方由此造成的损失，工期顺延。因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。7.2非甲乙双方的原因，切是不可抗拒的原因（天气、人为因数）可进行暂时停工。8工程延误对以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认后，工期相应顺延；8.1甲方未按合同约定提供所需资金、指令、批准、答复等，致使施工不能正常进行；8.2经甲方认可的设计变更和工程量增加；8.3一天内非甲方、乙方原因停电造成停工累计超过8小时；8.4因甲方原因造成乙方的人员窝工，乙方有权索赔窝工费，同时工期顺延。9不可抗力 9.1 照明工程为冬季室外施工，由于天气下雨、雪等天气原因造成不能施工，工期相应顺延，乙方可索赔费用和工期。9.2非甲乙双方的原因，而是不可预料的外界因数影响造成的停工，工期相应顺延，乙方可索赔费用和工期。10变更施工中甲方对原设计进行变更，应在变更前3天，向乙方发出书面变更通知，乙方按通知进行变更。因变更导致的费用按合同的结算办法方法计价，延误的工期相应顺延。11验收11.1安装工程开始前，乙方应提供主材的相关资料及材料报验单，报给甲方，甲方要在2小时内对材料的质量进行检查。11.2隐蔽前通知甲方，经甲方验收合格后方可隐蔽。11.3灯具安装调试完毕后，经甲方验收合格，作为本工程的最终质量验收。 12.工程质保期 12.1本工程质保期为工程验收合格之日期 年。保修期内如工程发生故障，乙方必须在接到通知后的12小时内派人员维修，因产品质量问题引起的工程维修，甲方支付维修所发生的费用，乙方维修。因安装问题引起的工程维修，乙方负责免费维修。 12.2保修期满后，乙方应建立24小时电话热线跟踪服务，若工程发生故障，乙方应在接到通知后24小时内赶赴现场维修，以最优惠的成本价维修更换。13违约责任13.1本工程验收质量必须达到乙方承诺的合格标准。13.2除不可抗力外，甲乙双方应严格遵守本合同条款，否则，违约方须承担违约责任。13.3若乙方未能按本合同工期完工，每延误一天，支付合同总价的万分之二的违约金，若甲方未能按本合同支付工程款，乙方有权停工，甲方支付误工费，由此造成工期延误由甲方负责。14.争议的解决凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决：如果协商不能解决，任何一方均可向本合同项目工程地人民法院提起诉讼。15.其它15.1由于开挖路面原因移动部分苗木时，乙方请甲方代表现场确认，甲方代表同意后，乙方挖处苗木，苗木的种植工作不在乙方合同范围内，乙方不负责。15.2乙方不负责乙方开挖的水泥路面和