电影院装修合同范本

1、精选建筑装饰工程合同发包方（甲方）：承包方（乙方）： 按照中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程具体情况，甲乙双方达成如下协议:第一条：工程概况11、工程名称： 12、工程地点： 13、承包范围：（以报价单为准）。14、承包方式：双包（乙方负责包工包料）。15、工期： 16、工程质量：甲方验收合格（符合第五条约定）。17、合同价款： 第二条：甲方工作21、开工前两天，向乙方进行现场交底，全部腾空施工现场，清理影响施工的障碍物。22、指定 为住工地代表，负责合同的履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。23、协助有关部门做好现场保卫、

2、消防。协助乙方垃圾处理等工作。24、确实需要拆改原建筑物结构或沿设备管线，涉及到必须向有关部门办理审批手续的由甲方负责到有关的部门办理相应的审批手续。第三条：乙方义务31、指派 为乙方住工地代表，负责合同的履行。按合同约定的要求组织施工、保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。32、严格按照施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录参加竣工验收，编制工程结算。33 、遵守国家或地方或政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保管好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏，做好施工现场保卫和垃圾清纳等工作，处理好由于施工带来

3、的扰民问题乃及周围单位（住户）的关系。34、施工中未经同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。35、工程竣工未移交甲方之前，负责现场的一切设施和工程成品进行保护。第四条：关于工期约定41、因甲方未按约定，而影响工期时，工期顺延。42、因乙方责任，不能按期开工或者中途无故停工，影响工期，工期不顺延。43、因甲方变更设计，或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延，乙方可以不承担延误之责任。44、因甲方、变更设计、施工图纸及施工方案等，造成乙方停工、返工等情况的、甲乙双方应就此所造成的工程总价款的增加及其他另行签定书面

4、协议且工期顺延。第五条：关于工程质量及验收的约定51、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装潢工程质量验收规范（GB50210-2001）等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。52、本工程质量应达到国家质量评定合格标准，部分或全部项目争取优良标准。53、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检验与验收手续、甲方不按时参加隐蔽工程中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验收，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，若由此造成停工，则工期将顺延；若复验不合格，起复验及返工费用有乙方承担，但工期也予以顺延。54、工程竣工后，乙方应书面通知甲方验收，甲方应

5、自接到乙方书面通知后三日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担现场自行看管责任。第六条：关于工程价款及结算的约定61、双方商定本合同价款采用以下方式：62、固定单位价。工程造价原则上不做调整，除甲方要求有大的设计变更除外。个别材料、设备单价如有增加，另行商定。63、本合同生效后，甲方分四次按下表约支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。拨款方式（分四次进行）拨 款金额（人民币元）1 年 月 日前 % 2工程量过半质检通过后三天内再付%3竣工验收后三天内再付%4验收合格后无质量问题满 个月时%备注：最后5%的款项视

6、为工程质量保证金。第七条：关于材料供应的约定71、乙方负责材料的提供；同时，甲方负责提供材料的存放场地。第八条：有关安全生产和防火的约定。81、甲方提供的施工图纸和作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火规范。82、乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程、建筑安装工人安全操作规程、中华人民共和国消防条例和其他相关的法规、规范。第九条：奖励和违约责任91、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方 元。甲方不按合同的约定拨款，每拖延一天，按工程总造价款的万分之五支付乙方滞纳金。若延期付款超过10天，乙方有权中止履行

7、合同，即停工。92、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方向甲方支付金额800元的违约金，但该违约金最高不得超过工程总造价款的百分之五（即 元）。若延期竣工超过10天，甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任和赔偿责任。93、甲方未办理任何手续，擅自同意拆原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。 94、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成的损失由甲方负责。9.5、由于不可抗力而使一方未能履行本合同之全部或部分义务时，根据不可抗力的影响，本合同的全部或部分可免除责任。第十条：争议处理10.1本合同在履行期间发生争议时，双方可协商解决；自争议发生之

8、日起三十日内协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。第十一条：特约条款：11.1、 11.2、双方确认本合同项下工程的保修为 个月，自工程验收合格之日起起算。笫十二条：附则12.1本合同自甲方盖章乙方签字之日起生效，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。12.2、本合同履行完成后自动终止。12.3 乙方签订本合同时应当向甲方提供本人的身份证复印件和履行本合同的有关施工人员的资质证明。12.4、施工合同范围参照后附所列装饰工程报价单。附件1为报价（本报价单不含家具，部分辅材见报价单）。甲方（盖章）： 乙方（签字）：单位地址： 单位地址：电话： 电话：手机： 手

9、机：传真： 传真：2010年 月 日 2010年 月 日下面是赠送的合同范本，不需要的可以编辑删除！教育机构劳动合同范本 为大家整理提供，希望对大家有一定帮助。 一、_ 培训学校聘请_ 籍_ (外文姓名)_ (中文姓名)先生/女士/小姐为_ 语教师，双方本着友好合作精神，自愿签订本合同并保证认真履行合同中约定的各项义务。 二、合同期自_ 年_ 月_ 日起_ 年_ 月_ 日止。 三、受聘方的工作任务(另附件1 ) 四、受聘方的薪金按小时计，全部以人民币支付。 五、社会保险和福利： 1.聘方向受聘方提供意外保险。(另附2 ) 2.每年聘方向受聘期满的教师提供一张_ 至_ 的来回机票(金额不超过人民

10、币_ 元整)或教师凭机票报销_ 元人民币。 六、聘方的义务： 1.向受聘方介绍中国有关法律、法规和聘方有关工作制度以及有关外国专家的管理规定。 2.对受聘方提供必要的工作条件。 3.对受聘方的工作进行指导、检查和评估。 4.按时支付受聘方的报酬。 七、受聘方的义务： 1.遵守中国的法律、法规，不干预中国的内部事务。 2.遵守聘方的工作制度和有关外国专家的管理规定，接受聘方的工作安排、业务指导、检查和评估。未经聘方同意，不得兼任与聘方无关的其他劳务。 3.按期完成工作任务，保证工作质量。 4.遵守中国的宗教政策，不从事与专家身份不符的活动。 5.遵守中国人民的道德规范和风俗习惯。 八、合同的变更

11、、解除和终止： 1.双方应信守合同，未经双方一致同意，任何一方不得擅自更改、解除和终止合同。 2.经当事人双方协商同意后，可以变更、解除和终止合同。在未达成一致意见前，仍应当严格履行合同。 3.聘放在下述条件下，有权以书面形式通知受聘方解除合同： a 、受聘方不履行合同或者履行合同义务不符合约定条件，经聘方指出后，仍不改正的。 b 、根据医生诊断，受聘放在病假连续30天不能恢复正常工作的。 4.受聘方在下述条件下，有权以书面形式通知聘方解除合同： a 、聘方未经合同约定提供受聘方必要的工作条件。 b 、聘方未按时支付受聘方报酬。 九、本合同自双方签字之日起生效，合同期满后即自行失效。当事人以方

12、要求签订新合同，必须在本合同期满90天前向另一方提出，经双方协商同意后签订新合同。受聘方合同期满后，在华逗留期间的一切费用自理。 十、仲裁： 当事人双方发生纠纷时，尽可能通过协商或者调解解决。若协商、调解无效，可向国家外国专家局设立的外国文教专案局申请仲裁。 本合同于_ 年_ 月_ 日在_ 签订，一式两份，每份都用中文和_ 文写成，双方各执一份，两种文本同时有效。 聘方(签章)_ 受聘方(签章)_ 签订时间： 年 月 日二手房屋买卖合同范本由应届毕业生合同范本 卖方：_(简称甲方) 身份证号码：_ 买方：_(简称乙方) 身份证号码：_ 根据中华人民共和国经济合同法、中华人民共和国城市房地产管理

13、法及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。 第一条乙方同意购买甲方拥有的座落在_市_区_拥有的房产(别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面)，建筑面积为_平方米。(详见土地房屋权证第_号)。 第二条上述房产的交易价格为：单价：人民币_元/平方米，总价：人民币_元整(大写：_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整)。本合同签定之日，乙方向甲方支付人民币_元整，作为购房定金。 第三条付款时间与办法： 1、甲乙双方同意以银行按揭方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付 首付款(含定金)人民币_拾_万_仟_佰_拾_元整给甲方，

14、剩余房款人 民币_元整申请银行按揭(如银行实际审批数额不足前述申请额度，乙方应在 缴交税费当日将差额一并支付给甲方)，并于银行放款当日付给甲方。 2、甲乙双方同意以一次性付款方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支 付首付款(含定金)人民币_拾_万_仟_佰_拾_元整给甲方，剩余房款 人民币_元整于产权交割完毕当日付给甲方。 第四条甲方应于收到乙方全额房款之日起_天内将交易的房产全部交付给乙方使用，并应在交房当日将_等费用结清。 第五条税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商，交易税费由_方承担，中介费及代办产权过户手续费由_方承担。 第六条违约责任甲、乙双方合同签定后，若乙方中途违约，应书面通知甲方，甲方应在_日内将乙方的已付款不记利息)返还给乙方，但购房定金归甲方所有。若甲方中途违约，应书面通知乙方，并自违约之日起_日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。 第七条本合同主体 1.甲方是_共_人，委托代理人_即甲方代表人。 2.乙方是_，代表人是_。 第八条本合同如需办理公证，经国家公证机关_公证处公证。 第九条本合同一式份。甲方产权人一份，甲方委托代理人一份，乙方一份,厦门市房地产交易中心一份、_公证处各一份。 第十条本合同发生争议的解决方式：在履约过程中发生的争议，双方可通过协