合同-雨水收集池建筑施工合同

1、赤峰袁波科技有限公司雨水收集池施工合同合同号。cfby-gccb-01-2016业主：赤峰袁波科技有限公司承包商：签名时间：签署时间：2016年6月承包合同业主：赤峰袁波科技有限公司承包商：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方就本项目建筑安装工程的施工工作达成一致意见，特订立本合同。1.项目概述业主名称：赤峰袁波科技有限公司.项目地点：克什克腾旗乌拉斯木乡大唐煤制气项目西侧50米处的施工现场。项目内容：雨水收集池建设项目。2.项目承包范围雨水收集池、雨水收集及外输联通管道(包括建设项目附属安装工程)施工见施工图。3.

2、合同期限和质量标准：合同期限以设备维修部门的书面文件为准，详细的期限计划应附在本合同中。工程质量符合设计图纸和相关技术文件规定的技术质量要求，符合国家和行业相关标准。4.合同价格和付款本项目综合单价根据清单确定，总价为人民币。按照合同条款规定的时间、方式和其他条件支付给承包人。5.合同文件和解释顺序下列文件将构成雇主和承包商之间的合同，每份文件应被解释为合同的组成部分。合同文件应能相互解释和说明：上述合同文件之间如有歧义或矛盾，以下列优先顺序为准并相互解释：a.这份合同协议b.合同条款(包括合同附件)c.合同技术附件d.图纸等设计文件e.中标通知书f.招标文件、招标文件附录通知g.投标文件h.

3、双方关于项目的其他书面协议本协议中词语的含义与合同条款中赋予它们的含义相同。6.工程质量保修期保修期应遵循建设工程质量管理条例第40条(订单号国务院第279号令)。7.保险双方应根据合同条款投保。8.争议：本合同履行过程中如有争议，双方可协商解决或请求相关主管部门调解。不愿和解或者调解不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。9.运用主导的法律和语言适用的主导法律是中华人民共和国法律。主导语言是汉语。10.代表的指定为了保持联系，及时对合同要求做出决定，尽快解决施工中的问题，发包人和承包人应指定专人履行合同中涉及的责任和义务。a.发包人指定代表：耿奎华，承包人指定代表：b .业主和承包商指定代

4、表不应被视为与双方批准或替换代表的权利相冲突。11.合同生效本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章或合同章后生效(最后一方签字盖章的日期为合同最终生效日期)。签名页：雇主承包人名称：赤峰袁波科技有限公司名称：地址：克什克腾旗彭静镇解放路工商局北侧地址：邮政系列：025350邮政系列：联系人：刘国强赫尔佐格联系人：电：传递真相递真相：开户银行：中国工商银行克什克腾旗支行开户银行：账号：0605022509022183715账号：公司印章：公司印章：法定代表人或授权代表签字：法定代表人或授权代表签字：签字日期签字日期合同条款1.单词

5、的意思1.1 .合同中相关词语的定义mea1.1.3业主代表：业主在合同协议中指定的代表。1.1.4承包商代表：承包商在合同协议中指定的代表。1.1.5工程质量监督部门：国务院有关部门、地方政府建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。1.1.6合同：指发包人和承包人之间为实施、完成和维护工程而签订的合同。除非合同文本中另有规定，否则指本合同。1.1.7费用：指合同范围内工程所需的由发包人或承包人支付的费用。1.1.8项目：指承包商根据本合同要求向业主提供的所有资源、服务和相关项目，包括永久工程和/或临时工程。1.1.9永久性工程：指承包人按照本合同的规定完成并按照本合同规定的程序移交给发包

6、人的合同标的物。1.1.10临时工程：指工程建设所需的、经发包人批准并由承包人设计、施工、安装和拆除的设施，和/或经双方协商确认为“临时工程”的其他设施。1.1.11资源：指在合同规定的范围内完成项目所需的人员、材料、设备、施工机械及其他物品。1.1.12报价表：它是承包商标书的组成部分。1.1.13投标：指由承包商完成并提交给业主的投标。1.1.14小时/天：如果合同中规定按小时计算时间，则从活动开始时开始计算(不扣除休息时间)；如果规定按日计算时间，第一天不计算，从第二天开始计算。期限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，除竣工日期外，节假日的次日为期限的最后一天。期限的最后一天的截止时

7、间是当天24: 00。1.1.15:指公历日。1.1.16月：指公历的月份。1.1.17年：包括连续三百六十五(365)天(闰年为三百六十六(366)天)。1.1.18工程变更：指发包人批准或发出的工程变更指令。1.1.19工期：指工程从开工日期到竣工日期的持续时间。1.1.20开工日期：指“合同协议书”中规定的日期，即承包商根据合同要求开始施工的日期；该日期不一定是网站占用的日期。应以雇主的开工令为准。1.1.21竣工日期：指本合同条款中规定的“竣工证书”的日期。1.1.22缺陷：指未按合同相关质量要求完成的项目。1.1.23保修责任：指承包商应承担责任的缺陷。1.1.24保修责任取消证书：

8、是指在保修期满后，发包人签署的取消承包人责任的证书，承包人在保修期内纠正了所有应由承包人纠正的缺陷。1.1.25保修期：指合同条款规定的承包商承担合同规定的保修责任的时间。1.1.26工程移交：指在合同规定的范围内完成所有工程，并按合同规定的程序移交给发包人。1.1.27工程移交证书：证明承包商将工程移交给业主的文件。1.1.28图纸：指发包人提供的或发包人批准的用于实施本合同的施工图纸、支持性说明及其他书面文件。1.1.29施工机械：指承包人根据完成合同规定的工程的需要，临时带入现场进行施工的机械或运输工具。1.1.30材料：指承包商用于本项目的所有散装货物，包括主材、辅助材料和周转材料。1

9、.1.31设备：指机械设备(包括移动设备)1.1.34分包商：指已与承包商签订合同并将实施和/或正在实施和/或已经实施本合同范围内的部分工程的个人或实体，以及已获得该资格的合法继承人，不指任何受让人。1.1.35书面形式：指任何书面、打字、复制、复印和印刷的文件，包括(但不限于):报告、指示、通知、约会、委托、证书、签证、备忘录、会议记录、信件、电报、电传和传真等。1.1.36上述“某某人”:“某某人”本身不包括在内。1 . 1 . 37“xx”以下(内部):包括“xx”本身。1.1.38解释：在1.1.38.1对合同条款的解释中，单数也代表复数，男性也代表女性或中立者，反之亦然。除非合同中另

10、有明确规定，合同中的词语在中文中具有相同的含义。如果1.1.38.2在合同条款中规定了单个项目的竣工日期，则合同条款中提到的项目竣工日期和预计项目竣工日期也适用于本项目的任何单个项目。1.1.38.3的下列文件将构成雇主和承包商之间的合同，每份文件应被解释为合同的组成部分。合同文件应能相互解释和说明。如果上述合同文件之间存在歧义或矛盾，以下列优先顺序为准。a.这份合同协议b.合同条款(包括合同附件)c.合同技术附件d.图纸等设计文件e.中标通知书f.招标文件、招标文件补遗通知、澄清和答疑文件g.投标文件h.双方关于项目的其他书面协议1.2语言和法语1.1 .1.2.1所有合同文件应为中文。1.

11、2 .1.2.2本合同的适用法律为中华人民共和国现行法律法规。1.3 .1.3有效的书面形式1.3.1本合同中提及的双方之间的通信、通知、报告、声明和其他信息交流只有以书面形式出现并被另一方收到并以书面形式确认才有效。2.双方的一般权利和义务2.1发包人代表在施工现场2.1.1发包人指定的现场代表应充分代表其在本工程中的权利和责任，行使合同中约定的权力和履行合同中约定的职责。2.1.2发包人在施工现场更换代表时，应提前十(10)天通知承包人。2.1.3发包人代表的指示和通知应由发包人代表签字后以书面形式发给承包人代表，承包人代表在收据上签字并注明收到日期后生效。必要时，雇主代表可发出口头指令，

12、雇主应在指令发出后二十四(24)小时内给予书面确认。如果雇主未能在规定的二十四(24)小时内给予书面确认，承包商应在二十五(25)小时至四十八(48)小时内向雇主提出书面确认要求。如果在提出要求后的二十四(24)小时内，承包商未能收到业主的书面答复，应视为业主已确认承包商的要求。2.1.4承包商应执行业主代表的合法口头或书面指示。如果承包商认为业主代表的指示不合理，应在收到指示后二十四(24)小时内提交书面声明，业主应在收到承包商声明后二十四(24)小时内做出修改指示或继续执行原始指示的决定，并书面通知承包商。如果业主代表要求承包商立即执行法律指令，或如果承包商有异议，业主代表仍决定执行法律指

13、令，承包商应执行。2.1.5发包人代表应按合同约定及时向承包人提供合同规定的必要指示、批准、图纸和其他义务；否则，承包商应通知雇主de的具体要求、所需理由和后果2.2.2承包商在施工现场更换代表时，应提前十(10)天通知业主。2.2.3承包商的要求、请求和通知应由承包商代表以书面形式签署并发送给业主代表，业主代表应在收据上签名，并在收到之日后生效。2.2.4承包人代表应根据发包人批准的施工组织设计(或施工方案)和按合同发出的指令和要求组织施工。2.2.5在紧急情况下，无法联系业主代表时，承包商代表可采取紧急措施确保工程和人员生命财产的安全，并在采取措施后二十四(24)小时内以书面形式向业主代表

14、报告，由此产生的变更应作为赔偿事件处理。2.3雇主的工作和责任2.3.1及时支付工程款。2.3.2负责提供施工现场的工程地质、地下管网、电缆线路等资料。2.3.3以书面形式向承包商提供本工程的水准点和坐标控制点，并进行现场标定。2.3.4发包人应向承包人提供两(2)套合同范围内的工程施工图纸(发包人应单独向承包人提供绘制竣工图的图纸)。2.3.5负责组织设计交底和图纸会审。2.3.6及时审批承包商编制的项目施工组织设计和/或施工方案。2.4承包商的工作和职责承包商应派一名与工程规模相当的合格项目经理到现场，并配备合格的安全、技术和质量人员，以确保施工质量、安全和进度。2.4.1承包商应雇用业主同意的承包商关键人员清单中规定的人员来承担清单中的职责。只有当替换人员在资格和能力方面等于或优于表中所列的相应人员时，雇主才能批准他们替换原表中所列的人员。2.4.2如果业主要求承包商将其人员调离工作岗位和/或现场，并向承包商解释了这一要求的原因，承包商应确保此人在七(7)天内被调离，且不得接触该工作岗位和/或本合同的工作。2.4.3负责施工现场临时设施、安全防护设施、文明施工管理设施和环境保护设施的搭设，并根据工程需要提供和维护非夜间施工的照明、防护、围栏和防护。2.4.4施工期间，承包人使用的水、电、汽、气接点由发包人指定，计量装置及费用由承包人承担；业主将记录承包商使