2025苏州商品房买卖合同范本【打印】_第1页
2025苏州商品房买卖合同范本【打印】_第2页
2025苏州商品房买卖合同范本【打印】_第3页
2025苏州商品房买卖合同范本【打印】_第4页
2025苏州商品房买卖合同范本【打印】_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

2025苏州商品房买卖合同范本【打印】合同编号：签订地点：签订日期：合同双方：买受人（甲方）：姓名：身份：地址：联络方式：出卖人（乙方）：名称：统一社会信用代码：地址：联络方式：第一条商品房基本情况甲方同意购买乙方开发的位于苏州市区的商品房（以下简称“该商品房”），具体情况如下：1.1商品房地址：苏州市区街道路号幢室。1.2商品房用途：（住宅/商业/办公等）。1.3建筑面积：平方米，其中套内建筑面积为平方米，公摊建筑面积为平方米。1.4房屋所有权证编号：（如未取得，填写“无”）。1.5商品房地价款为：人民币元（大写：佰拾万仟佰拾元整）。第二条商品房价格2.1商品房的单价为：人民币元/平方米（大写：仟佰拾元/平方米）。2.2商品房总价款为：人民币元（大写：佰拾万仟佰拾元整）。第三条付款方式3.1付款时间：甲方应于年月日前支付全部房价款。3.2付款方式：第一期付款：人民币元，应于年月日前支付；第二期付款：人民币元，应于年月日前支付；其余款项：人民币元，应于年月日前支付。3.3付款方式为银行按揭的，甲方应按照银行要求提交相关资料，并办理按揭手续。第四条商品房交付4.1交房时间：乙方应于年月日前将该商品房交付甲方使用。4.2交付条件：该商品房经建设单位组织验收合格，并取得《建设工程竣工验收备案表》；该商品房符合国家及地方相关法律法规规定的交付条件；该商品房已具备通水、通电、通气条件，并完成相关配套设施的建设。4.3交房手续：甲方应携带本人身份证及相关资料至乙方指定地点办理交房手续；乙方应向甲方提供《商品房买卖合同》、《不动产权证》等文件，并完成房屋钥匙的移交。第五条商品房面积差异处理5.1商品房实际面积与合同约定面积存在差异的，双方同意按以下方式处理：若差异在±%（含%）以内的，双方按实际面积结算房价款；若差异超过±%的，甲方可选择退房或与乙方协商解决。第六条违约责任6.1甲方违约责任：若甲方逾期支付房价款超过日的，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金，违约金按日计算，每日为逾期金额的‰。若甲方未按约定时间办理交房手续的，视为甲方同意接收该商品房，相关费用由甲方承担。6.2乙方违约责任：若乙方逾期交付该商品房的，甲方有权要求乙方支付逾期交房违约金，违约金按日计算，每日为已付房价款的‰。若乙方提供的商品房不符合约定条件的，甲方有权要求乙方修复或赔偿损失。第七条配套设施及环境7.1该商品房所在小区的配套设施包括：（如：绿地、停车位、游泳池等），乙方承诺在年月日前完成建设并投入使用。7.2该商品房的周边环境包括：（如：学校、医院、商场等），乙方应尽最大努力保证上述设施的正常使用。第八条补充协议8.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。8.2本合同的任何修改或补充均应以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。第九条争议解决9.1双方因履行本合同发生争议的，应协商解决；协商不成的，任何一方均可向苏州市有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条合同的生效和份数10

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论