电力施工合同增补协议

电力施工合同增补协议甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲乙双方于[电力施工合同签订日期]签订了《电力施工合同》（以下简称"主合同"），为了进一步明确双方的权利义务，经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就主合同的相关事宜达成如下增补协议：一、协议背景及目的本增补协议是基于主合同履行过程中出现的[具体情况说明，如工程范围变更、施工条件变化等]，为确保电力工程顺利进行，双方经协商一致签订本协议，作为主合同的补充文件，与主合同具有同等法律效力。二、标的物或服务具体描述（一）工程范围1.在原主合同约定的电力工程基础上，增加以下施工内容：[详细描述新增的电力设施或工程部分，例如：在[具体地点]新增[X]个配电箱的安装及调试工作，包括配电箱的采购、运输、安装以及内部电气元件的布线、接线和测试等]。[如有其他新增内容，依次详细列举]2.对于原主合同中已有的施工内容，在本增补协议生效后，乙方应按照以下标准和要求进行优化施工：[明确原施工内容优化的具体标准，如电力线路的敷设应符合[具体规范名称及编号]的规定，导线材质应采用[具体材质]，线径应不小于[具体数值]等]。[如有其他优化要求，依次详细说明]（二）施工期限1.本增补协议所涉工程总工期为[X]日历天，自本协议生效之日起计算。2.具体施工进度安排如下：第一阶段：自协议生效之日起至[具体日期1]，完成新增配电箱的基础制作及电力线路的敷设准备工作。第二阶段：自[具体日期1]至[具体日期2]，完成新增配电箱的安装及内部电气元件的布线、接线工作。第三阶段：自[具体日期2]至[具体日期3]，进行新增电力设施的调试及与原电力系统的并网测试工作。第四阶段：自[具体日期3]至[具体日期4]，对整个工程进行全面检查、整改，确保工程质量符合要求，并提交竣工验收申请。[如有其他阶段，依次详细列出]（三）质量标准1.本增补协议所涉工程质量应符合国家现行的电力工程施工及验收规范，具体标准如下：[列举相关规范名称及编号，如《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303[具体版本号]等]。新增电力设施应具备[具体产品质量标准或认证要求，如通过[具体认证机构]的认证，产品质量符合[具体行业标准]]。2.乙方应建立质量管理体系，严格按照质量标准组织施工，确保工程质量达到优良等级。在施工过程中，乙方应接受甲方及监理单位的质量监督检查，对发现的质量问题及时整改，直至符合质量标准要求。三、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的施工过程进行监督检查，提出意见和建议，要求乙方按照合同约定及相关规范进行施工。有权对工程质量进行验收，如发现工程质量不符合合同约定或相关标准，有权要求乙方整改或返工，直至达到验收标准。有权审查乙方提交的工程进度报告、施工方案、质量检验报告等文件资料。2.义务按照本增补协议的约定，及时向乙方支付工程款项。协调施工现场周边关系，为乙方施工创造良好的外部条件，如提供必要的施工场地、协助办理相关施工许可手续等。向乙方提供施工所需的相关资料和文件，如电力工程设计图纸、技术要求等，并对资料的真实性、准确性负责。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本增补协议的约定支付工程款项。有权根据工程实际情况，在符合合同约定及相关规范的前提下，合理调整施工方案，但应提前通知甲方并取得甲方书面同意。在施工过程中，如因甲方原因导致施工延误或增加额外工作量，有权要求甲方给予相应的工期顺延或费用补偿。2.义务按照本增补协议约定的工程范围、施工期限、质量标准等要求，组织施工队伍，精心施工，确保工程顺利完成。负责施工所需设备、材料的采购、运输、保管及使用，并确保设备、材料的质量符合合同约定及相关标准。建立健全安全管理制度，加强施工现场安全管理，确保施工过程中不发生安全事故。如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担全部责任，并负责赔偿由此给甲方及第三方造成的一切损失。在施工过程中，应定期向甲方提交工程进度报告、质量检验报告等文件资料，及时汇报工程进展情况及存在的问题。工程竣工后，负责清理施工现场，做到工完场清。按照国家法律法规及相关规定，为施工人员缴纳社会保险等费用，并承担因乙方原因导致的劳动纠纷及法律责任。四、工程款项及支付方式（一）工程总价款本增补协议所涉工程总价款为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。此价款为固定总价，包含完成本协议约定的全部工程内容所需的费用，除因甲方提出的设计变更或不可抗力因素外，不因任何原因调整。（二）支付方式1.本协议签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付工程预付款人民币[X]元（大写：[大写金额]），作为乙方采购设备、材料及组织施工队伍的启动资金。2.当工程进度达到[具体进度节点，如完成新增配电箱基础制作及电力线路敷设工作的50%]时，甲方向乙方支付工程进度款人民币[X]元（大写：[大写金额]）。3.工程竣工验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付至工程总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。4.工程质保期满[X]年后，如无质量问题，甲方在[X]个工作日内将剩余工程质保金人民币[X]元（大写：[大写金额]）一次性支付给乙方。（三）款项支付凭证乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。甲方付款时，乙方应出具收款收据。五、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本增补协议约定的时间和金额支付工程款项，每逾期一日，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完工程款项及相应违约金，同时工期相应顺延。2.若因甲方原因导致乙方施工延误或增加额外工作量，甲方应承担由此给乙方造成的全部损失，包括但不限于乙方的窝工损失、设备材料租赁费用增加、人工费用增加等，并相应顺延工期。3.若甲方违反本增补协议约定的其他义务，给乙方造成损失的，应承担赔偿责任。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本增补协议约定的工程范围、施工期限、质量标准等要求进行施工，乙方应负责整改或返工，直至达到合同约定标准。如因乙方原因导致工程逾期交付，每逾期一日，乙方应按照工程总价款的[X%]向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除本增补协议，并要求乙方返还已支付的工程款项，同时乙方应按照工程总价款的[X%]向甲方支付违约金。2.若乙方提供的设备、材料质量不符合合同约定及相关标准，乙方应负责更换合格的设备、材料，并承担由此给甲方造成的全部损失。如因设备、材料质量问题导致工程质量事故或安全事故，乙方应承担全部法律责任及经济赔偿责任。3.若乙方违反本增补协议约定的其他义务，给甲方造成损失的，应承担赔偿责任。六、争议解决本增补协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本增补协议自双方签字（盖章）之日起生效，与主合同具有同等法律效力。本增补协议未约定的事项，按照主合同的约定执行；本增补协议与主合同约定不一致的，以本增补协议为准。2.本增补协议一式[X]份，甲乙双方