2025建筑工程人工挖孔桩施工合同

2025建筑工程人工挖孔桩施工合同正文本合同由以下双方于2025年签订：甲方（发包人）：地址：联系人：乙方（承包人）：地址：联系人：鉴于甲方拟将位于的建筑工程中的人工挖孔桩施工工程发包给乙方，乙方同意接受该工程的施工任务。双方依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就本次施工工程的相关事项达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程规模：1.4施工内容：人工挖孔桩工程，包括但不限于孔桩开挖、孔壁支护、桩底处理、灌注混凝土等。第二条合同工期2.1开工日期：年月日2.2竣工日期：年月日2.3总工期：天2.4工期顺延条款：因不可抗力、设计变更、发包人原因或其他非承包人原因导致的停工，工期相应顺延，双方另行协商确定顺延时间。第三条质量要求3.1质量标准：符合国家及地方现行建筑施工规范、标准及设计要求，确保工程达到优良标准。3.2技术要求：乙方须严格按照甲方提供的设计图纸及技术要求进行施工，确保孔桩的深度、直径、垂直度等符合设计要求。3.3材料要求：乙方使用的施工材料必须符合国家相关质量标准，并提供相应的质量证明文件。3.4检测要求：乙方应对施工过程进行全过程质量控制，并配合甲方及监理单位进行质量检查和验收。第四条工程款支付4.1合同总价：人民币元（大写：元整）。4.2支付方式：（1）合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款；（2）工程进度达到%时，甲方支付合同总价的%作为进度款；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价的%作为尾款。4.3保留金：甲方保留合同总价的%作为质量保证金，质保期满后无质量问题一次性支付。4.4付款时间：甲方应在收到乙方书面申请后日内完成审核并支付相应款项。第五条双方权利与义务5.1甲方权利与义务：（1）负责提供施工场地、设计图纸及相关技术资料；（2）负责协调其他施工单位的配合工作；（3）按时支付工程款，不得无故拖延或拒付；（4）有权对乙方的施工过程进行监督，并提出整改意见。5.2乙方权利与义务：（1）严格按照合同约定的工期、质量标准完成施工任务；（2）负责施工期间的劳动力组织、设备管理及材料供应；（3）确保施工安全，遵守相关安全操作规程，防止事故发生；（4）服从甲方及监理单位的监督管理，及时整改存在问题。第六条安全施工与文明施工6.1安全施工：乙方应严格遵守国家及地方安全生产法律法规，配备合格的安全设施和设备，确保施工过程中的人员安全。如发生安全事故，乙方应承担相应责任。6.2文明施工：乙方应做到施工现场整洁有序，及时清理施工垃圾，减少对周边环境的影响。第七条工程验收与保修7.1验收标准：工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，并配合甲方及监理单位进行验收。验收合格后，双方签署《竣工验收报告》。7.2保修期限：乙方承诺对施工工程提供年免费保修服务，保修期内因施工质量导致的损坏，乙方应及时修复。第八条违约责任8.1乙方违约责任：（1）因乙方原因导致工期延误的，每延误一日，乙方应向甲方支付合同总价的‰作为违约金；（2）施工质量不符合约定标准的，乙方应返工直至合格，并承担由此产生的额外费用；（3）因乙方施工不当导致的安全事故，乙方应承担相应的赔偿责任。8.2甲方违约责任：（1）因甲方原因导致工程停工或延期的，甲方应赔偿乙方造成的实际损失；（2）无故拖延或拒付工程款的，甲方应按银行同期贷款利率向乙方支付逾期付款利息。第九条合同变更与终止9.1合同变更：双方协商一致可对本合同条款进行变更，并签订书面补充协议。9.2合同终止：（1）因不可抗力导致合同无法履行的，双方可协商终止合同；（2）任何一方严重违约导致合同目的无法实现的，另一方有权单方面终止合同，并要求违约方赔偿损失。第十条争议解决10.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条补充条款11.1双方约定的其他事项：11.2本合同未尽事宜，双方可另行协商，并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十二条合同生效12.1本合同经双方签字盖章后生效。12.2本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：年