2025标准版建筑工程施工合同

2025标准版建筑工程施工合同本合同由以下双方于年月日在（城市/地区）签订：发包人（以下简称“甲方”）：名称：地址：法定代表人：联络方式：承包人（以下简称“乙方”）：名称：地址：法定代表人：联络方式：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就乙方承包甲方的建筑工程施工事项达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4承包范围：第二条合同工期2.1计划开工日期：年月日2.2计划竣工日期：年月日2.3总工期：日历天2.4工期顺延的情形：（1）不可抗力事件；（2）甲方原因导致的停工；（3）乙方原因以外的第三方原因导致的停工。第三条工程质量标准3.1工程质量要求：符合国家、地方及行业标准，达到（填写具体标准或要求）。3.2材料与设备：乙方提供的材料、设备必须符合合同约定的品牌、规格、质量标准，并提供相关质量证明文件。3.3隐蔽工程验收：隐蔽工程在覆盖前，乙方需通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后小时内完成验收。3.4质量保修：工程竣工后，乙方需按照《建设工程质量保修办法》提供质量保修服务。第四条工程款支付4.1合同总价款：人民币元（大写：元整）。4.2工程款支付方式：（1）预付款：合同签订后，甲方向乙方支付合同总价款的%作为预付款，即人民币元；（2）进度款：乙方按月或按工程形象进度提交工程进度报表，经甲方审核确认后，按月支付进度款，每期支付金额为已完工程产值的%；（3）竣工款：工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的%，即人民币元；（4）质保金：剩余合同总价款的%作为质保金，自工程竣工验收合格之日起满年后无质量问题一次性付清。4.3逾期支付工程款的违约金：甲方逾期支付工程款的，应按每日‰的标准向乙方支付违约金。第五条双方权利与义务甲方权利与义务：5.1负责提供施工场地、施工用水、用电及施工所需的其他必要条件。5.2负责组织设计图纸会审及技术交底工作。5.3按合同约定支付工程款并审核乙方提交的工程资料。5.4监督乙方施工进度及质量，提出改进建议。乙方权利与义务：5.5负责按合同约定工期、质量完成工程施工，确保施工安全及质量符合要求。5.6负责编制施工组织设计、施工方案，并报甲方备案。5.7负责施工现场的管理，确保施工环境整洁、有序。5.8负责工程竣工后的清理工作，并提供竣工资料。第六条安全责任6.1乙方应严格遵守国家、地方及行业安全生产法律法规，确保施工安全。6.2乙方应在施工现场设置必要的安全防护措施，并对施工人员进行安全培训。6.3因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任；因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担全部责任。第七条验收与保修7.1工程竣工后，乙方应通知甲方进行初步验收，甲方应在接到通知后日内完成初步验收。7.2工程竣工验收合格后，双方签署《竣工验收报告》。7.3工程质量保修期为自工程竣工验收合格之日起年，期间乙方应按约定提供免费保修服务。第八条违约责任8.1甲方违约责任：（1）逾期支付工程款的，按本合同第4.3条执行；（2）因甲方原因导致工程停工的，甲方应赔偿乙方实际损失。8.2乙方违约责任：（1）因乙方原因导致工程工期延误的，每延误一日，乙方应向甲方支付违约金人民币元；（2）因乙方原因导致工程质量不达标的，乙方应返工至合格，并承担返工费用。第九条争议解决9.1因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条其他条款10.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。10.2本合同自双方签字盖章之日起生效。10.3本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：年