




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME建筑施工维修二次结构施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1施工方信息1.2维修方信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.施工方案3.1施工组织设计3.2施工进度计划3.3施工质量保证措施3.4施工安全保证措施4.工程造价4.1工程造价构成4.2工程量清单4.3付款方式5.施工工期5.1施工开始时间5.2施工结束时间5.3工期延误责任6.施工材料与设备6.1材料设备供应6.2材料设备质量要求6.3材料设备验收7.施工现场管理7.1施工现场布置7.2施工现场安全7.3施工现场环保8.施工变更8.1变更程序8.2变更内容8.3变更费用9.施工验收9.1验收标准9.2验收程序9.3验收不合格处理10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同生效与解除12.1合同生效条件12.2合同解除条件13.合同附件13.1附件一:施工图纸13.2附件二:工程量清单13.3附件三:其他相关文件14.其他约定事项14.1保密条款14.2不可抗力条款14.3合同生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1施工方信息1.1.1施工方名称:____________________1.1.2施工方地址:____________________1.1.3联系人:____________________1.1.4联系电话:____________________1.1.5法定代表人:____________________1.2维修方信息1.2.1维修方名称:____________________1.2.2维修方地址:____________________1.2.3联系人:____________________1.2.4联系电话:____________________1.2.5法定代表人:____________________2.工程概况2.1工程名称:____________________2.2工程地点:____________________2.3工程规模:____________________2.4工程内容:主要包括墙体拆除、新建、加固、防水、门窗安装等。3.施工方案3.1施工组织设计3.1.1施工组织机构:____________________3.1.2施工管理人员:____________________3.1.3施工工艺流程:____________________3.2施工进度计划3.2.1施工开始时间:____________________3.2.2施工结束时间:____________________3.2.3施工进度安排:____________________3.3施工质量保证措施3.3.1质量标准:____________________3.3.2质量控制措施:____________________3.4施工安全保证措施3.4.1安全责任制度:____________________3.4.2安全防护设施:____________________3.4.3安全教育培训:____________________4.工程造价4.1工程造价构成4.1.1人工费:____________________4.1.2材料费:____________________4.1.3机械费:____________________4.1.4管理费:____________________4.1.5利润:____________________4.2工程量清单4.2.1工程量清单编制依据:____________________4.2.2工程量清单内容:____________________4.3付款方式4.3.1预付款:____________________4.3.2进度款:____________________4.3.3结算款:____________________4.3.4保修金:____________________5.施工工期5.1施工开始时间:____________________5.2施工结束时间:____________________5.3工期延误责任:____________________6.施工材料与设备6.1材料设备供应6.1.1材料设备供应商:____________________6.1.2材料设备供应时间:____________________6.2材料设备质量要求6.2.1材料设备质量标准:____________________6.2.2材料设备质量验收:____________________6.3材料设备验收6.3.1验收程序:____________________6.3.2验收不合格处理:____________________8.施工变更8.1变更程序8.1.1变更申请:维修方需提前____天向施工方提出书面变更申请。8.1.2变更审批:施工方在接到变更申请后____天内完成审批,并将审批结果通知维修方。8.1.3变更实施:经审批通过的变更,双方应按照变更后的方案执行。8.2变更内容8.2.1变更范围:包括但不限于设计变更、施工方法变更、工程量增减等。8.2.2变更费用:变更造成的费用增加或减少,按实际发生调整。8.3变更费用8.3.1费用结算:变更费用应在变更实施完毕后____天内进行结算。8.3.2费用支付:变更费用按照合同约定的付款方式支付。9.施工验收9.1验收标准9.1.1国家相关工程质量验收标准9.1.2本合同约定的质量标准9.2验收程序9.2.1验收申请:施工方完成施工后,向维修方提出验收申请。9.2.2验收组织:双方共同组织验收,邀请相关单位或专家参与。9.2.3验收记录:验收结果应形成书面记录,双方签字确认。9.3验收不合格处理9.3.1不合格原因分析:对验收不合格的部位,双方应共同分析原因。9.3.2不合格整改:施工方应根据不合格原因进行整改。9.3.3重新验收:整改完成后,双方应重新进行验收。10.违约责任10.1违约情形10.1.1施工方未按约定时间完成施工10.1.2维修方未按约定支付工程款10.1.3双方违反合同约定的其他行为10.2违约责任承担10.2.1施工方违约:应承担违约责任,赔偿维修方损失。10.2.2维修方违约:应承担违约责任,支付施工方违约金。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1优先通过协商解决11.1.2协商不成,提交仲裁委员会仲裁11.2争议解决机构11.2.1仲裁委员会名称:____________________12.合同生效与解除12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章12.1.2支付预付款12.2合同解除条件12.2.1双方协商一致12.2.2合同约定的其他解除条件13.合同附件13.1附件一:施工图纸13.1.1图纸名称:____________________13.1.2图纸数量:____________________13.2附件二:工程量清单13.2.1工程量清单名称:____________________13.2.2工程量清单数量:____________________13.3附件三:其他相关文件13.3.1文件名称:____________________13.3.2文件数量:____________________14.其他约定事项14.1保密条款14.1.1双方对本合同内容负有保密义务。14.2不可抗力条款14.2.1发生不可抗力事件,双方应及时通知对方,并共同协商解决。14.3合同生效日期14.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1第三方是指在本合同履行过程中,经甲乙双方同意,介入合同执行过程中的独立第三方,包括但不限于监理方、检测方、咨询方、仲裁机构等。15.2第三方介入目的15.2.1确保工程质量、安全、进度等方面的监督与控制。15.2.2协助解决合同履行过程中的争议和问题。16.第三方介入程序16.1第三方选定16.1.1第三方的选定由甲乙双方协商确定,并书面通知对方。16.2第三方资质要求16.2.1第三方应具备相应的资质证书和专业技术能力。16.3第三方介入时间16.3.1第三方介入时间应与合同约定的施工进度相匹配。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额17.1.1第三方的责任限额应根据其介入的具体职责和范围确定。17.2责任承担17.2.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成损失的,应承担相应的赔偿责任。17.3第三方责任免除17.3.1因不可抗力或其他非第三方原因造成的损失,第三方不承担责任。18.第三方与甲乙双方的关系18.1第三方与甲乙双方为独立合同关系,各自承担相应的法律责任。18.2第三方不得直接与甲乙双方进行经济往来,所有费用应通过甲乙双方支付。19.第三方介入合同条款19.1第三方介入合同条款a.第三方介入的职责和权限;b.第三方介入的费用和支付方式;c.第三方介入期限;d.第三方责任和赔偿;e.第三方与其他各方的责任划分。20.第三方介入费用的承担20.1第三方介入费用由甲乙双方根据合同约定各自承担。20.2第三方介入费用支付方式20.2.1第三方介入费用按月或按项目支付;20.2.2支付时间及金额按合同约定执行。21.第三方介入争议解决21.1第三方介入争议解决21.1.1第三方介入过程中发生的争议,应由第三方与甲乙双方协商解决;21.1.2协商不成的,可按本合同约定的争议解决方式处理。22.第三方介入的终止22.1第三方介入终止条件22.1.1合同约定的工期结束;22.1.2第三方介入合同约定的其他终止条件。22.2第三方介入终止程序22.2.1第三方介入终止前,应向甲乙双方提交书面报告;22.2.2第三方介入终止后,甲乙双方应进行验收,确认工程质量。23.第三方介入的其他约定23.1第三方介入的其他约定23.1.1第三方介入期间,甲乙双方应积极配合第三方的各项工作;23.1.2第三方不得泄露甲乙双方的商业秘密;23.1.3第三方介入过程中,如需变更介入内容,应经甲乙双方同意。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工图纸详细要求:包括工程名称、地点、规模、结构类型、平面布局、立面设计、剖面设计、节点详图等。说明:施工图纸是施工过程中的重要依据,应准确、完整、清晰。2.附件二:工程量清单详细要求:包括工程名称、规格、数量、计量单位、单价、合价等。说明:工程量清单是工程结算的重要依据,应详细列出所有工程量。3.附件三:施工组织设计详细要求:包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全保证措施、环境保护措施等。说明:施工组织设计是施工过程中的指导文件,应确保施工质量和安全。4.附件四:施工合同详细要求:包括合同双方基本信息、工程概况、施工方案、工程造价、施工工期、施工材料与设备、施工现场管理、施工变更、施工验收、违约责任、争议解决、合同生效与解除等条款。说明:施工合同是甲乙双方的权利义务约定,应全面、具体、明确。5.附件五:材料设备清单详细要求:包括材料设备名称、规格、型号、数量、单价、总价等。说明:材料设备清单是材料设备采购和验收的依据,应确保材料设备的质量。6.附件六:施工日志详细要求:包括施工日期、天气、施工内容、施工进度、存在问题及处理措施等。说明:施工日志是施工过程中的记录,应真实反映施工情况。7.附件七:验收报告详细要求:包括验收日期、验收人员、验收结果、存在问题及整改措施等。说明:验收报告是施工质量验收的依据,应确保工程质量。8.附件八:变更通知单详细要求:包括变更内容、变更原因、变更方案、变更费用等。说明:变更通知单是施工变更的依据,应确保变更的合法性和合理性。9.附件九:违约金支付凭证详细要求:包括违约金金额、支付日期、支付方式等。说明:违约金支付凭证是违约责任履行的重要证明。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:施工方未按约定时间完成施工。责任认定标准:施工方每延迟一天,应向维修方支付_____%的违约金。示例说明:若合同约定工期为30天,施工方实际完成工期为40天,则施工方应支付违约金。2.违约行为:维修方未按约定支付工程款。责任认定标准:维修方每延迟一天支付工程款,应向施工方支付_____%的违约金。示例说明:若合同约定工程款支付时间为每月5日,维修方实际支付时间为每月15日,则维修方应支付违约金。3.违约行为:施工方施工质量不合格。责任认定标准:施工方应对不合格工程进行返工,并承担返工产生的全部费用。示例说明:若验收发现墙体裂缝,施工方应负责修复,并承担修复费用。4.违约行为:第三方未能履行职责,造成工程损失。责任认定标准:第三方应承担因其未能履行职责造成的损失,并赔偿甲乙双方的损失。示例说明:若监理方未能及时发现施工质量问题,导致工程损失,监理方应承担相应责任。5.违约行为:合同约定的其他违约行为。责任认定标准:根据合同约定,违约方应承担相应的违约责任。示例说明:若合同约定保密条款,任何一方泄露商业秘密,应承担违约责任。建筑施工维修二次结构施工合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人或授权代表1.4合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程概况描述3.施工范围3.1施工内容3.2施工质量要求3.3施工期限3.4施工进度安排4.工程图纸与技术规范4.1工程图纸提供与审核4.2技术规范与标准4.3施工图纸变更与调整5.材料设备供应5.1材料设备采购与供应5.2材料设备质量要求5.3材料设备价格及支付方式5.4材料设备验收与保管6.施工进度与质量保证6.1施工进度计划6.2施工质量控制措施6.3施工质量验收标准6.4施工质量问题处理7.工程验收7.1验收条件7.2验收程序7.3验收标准7.4验收结果及处理8.付款方式与进度8.1付款方式8.2付款进度安排8.3付款条件及手续8.4逾期付款处理9.合同变更与解除9.1合同变更条件9.2合同变更程序9.3合同解除条件9.4合同解除程序10.违约责任10.1违约行为及认定10.2违约责任承担方式10.3违约责任赔偿标准11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决机构12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.其他约定事项13.1知识产权归属13.2保密条款13.3不可抗力条款13.4合同附件14.合同附件清单14.1附件一:工程图纸14.2附件二:施工技术规范14.3附件三:材料设备清单14.4附件四:付款进度表14.5附件五:其他相关文件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.2合同双方地址甲方地址:[甲方详细地址]乙方地址:[乙方详细地址]1.3合同双方法定代表人或授权代表甲方法定代表人或授权代表:[甲方法定代表人姓名或授权代表姓名]乙方法定代表人或授权代表:[乙方法定代表人姓名或授权代表姓名]1.4合同双方联系方式甲方联系方式:[甲方联系电话及电子邮箱]乙方联系方式:[乙方联系电话及电子邮箱]2.工程概况2.1工程名称[工程名称]2.2工程地点[工程详细地址]2.3工程规模[工程规模描述,如:建筑面积、占地面积等]2.4工程类型[工程类型,如:住宅、商业、工业等]2.5工程概况描述[工程概况详细描述,包括工程特点、施工难点等]3.施工范围3.1施工内容[具体施工内容,如:墙体砌筑、地面铺设、门窗安装等]3.2施工质量要求[施工质量标准,如:符合国家相关质量标准、行业标准等]3.3施工期限[施工开始日期至竣工日期]3.4施工进度安排[施工进度计划表,包括各阶段施工内容和时间节点]4.工程图纸与技术规范4.1工程图纸提供与审核[甲方提供工程图纸,乙方进行审核并确认]4.2技术规范与标准[施工过程中应遵循的技术规范与标准]4.3施工图纸变更与调整[施工图纸变更流程及审批程序]5.材料设备供应5.1材料设备采购与供应[材料设备采购方式、供应方及供应时间]5.2材料设备质量要求[材料设备质量标准,如:合格证明、检验报告等]5.3材料设备价格及支付方式[材料设备价格、支付方式及付款节点]5.4材料设备验收与保管[材料设备验收标准及保管责任]6.施工进度与质量保证6.1施工进度计划[详细的施工进度计划表,包括各阶段施工内容和时间节点]6.2施工质量控制措施[施工质量控制的具体措施和流程]6.3施工质量验收标准[施工质量验收的标准和程序]6.4施工质量问题处理[施工质量问题发现、报告、处理及责任追究]8.付款方式与进度8.1付款方式[付款方式,如:按工程进度分期付款、按工程量结算付款等]8.2付款进度安排[付款进度安排表,包括各阶段付款比例和日期]8.3付款条件及手续[付款条件,如:验收合格、材料设备到货等,以及付款手续]8.4逾期付款处理[逾期付款的违约责任和赔偿标准]9.合同变更与解除9.1合同变更条件[合同变更的触发条件,如:工程变更、政策调整等]9.2合同变更程序[合同变更的申请、审批、实施程序]9.3合同解除条件[合同解除的触发条件,如:一方违约、不可抗力等]9.4合同解除程序[合同解除的申请、通知、确认程序]10.违约责任10.1违约行为及认定[违约行为的列举和认定标准]10.2违约责任承担方式[违约责任的承担方式,如:赔偿、继续履行等]10.3违约责任赔偿标准[违约责任的具体赔偿金额计算方法]11.争议解决11.1争议解决方式[争议解决的方式,如:协商、调解、仲裁、诉讼等]11.2争议解决程序[争议解决的详细程序和步骤]11.3争议解决机构[争议解决机构的名称和地址]12.合同生效与终止12.1合同生效条件[合同生效的具体条件,如:双方签字盖章、合同登记等]12.2合同终止条件[合同终止的具体条件,如:工程完工、合同履行完毕等]12.3合同终止程序[合同终止的具体程序和步骤]13.其他约定事项13.1知识产权归属[知识产权的归属,如:设计图纸、技术资料等]13.2保密条款[保密内容的范围、保密期限和保密义务]13.3不可抗力条款[不可抗力的定义、发生时的处理方式和责任免除]13.4合同附件[合同附件的名称和内容]14.合同附件清单14.1附件一:工程图纸[工程图纸的名称、版本和提供方]14.2附件二:施工技术规范[施工技术规范的名称、版本和适用范围]14.3附件三:材料设备清单[材料设备清单的名称、规格和数量]14.4附件四:付款进度表[付款进度表的名称和详细内容]14.5附件五:其他相关文件[其他相关文件的名称和用途]第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同中所述的第三方,指除甲乙双方之外的任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于中介方、监理方、咨询方、检测机构等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率、保证工程质量、提供专业服务或解决合同执行中的争议。16.第三方介入程序16.1第三方选择甲乙双方应共同选择第三方,并确保第三方具备完成相应工作的能力和资质。16.2第三方委托甲乙双方应签订委托协议,明确第三方的具体职责和权利。17.第三方责任限额17.1责任限额定义本合同中,第三方责任限额指第三方因履行合同义务或提供相关服务所承担的最高赔偿责任。17.2责任限额计算第三方责任限额根据第三方提供的服务的性质、风险程度和合同约定进行计算。17.3责任限额条款甲乙双方应在合同中明确第三方的责任限额,并在委托协议中予以确认。18.第三方与其他各方的责权利划分18.1第三方对甲方的责任第三方对甲方承担的责任包括但不限于提供专业服务、完成委托任务、保证服务质量等。18.2第三方对乙方的责任第三方对乙方承担的责任包括但不限于配合施工、提供必要的技术支持、确保施工安全等。18.3第三方与甲乙双方的权利第三方在合同履行过程中享有根据委托协议规定的权利,包括但不限于收取服务费用、获取必要的信息和资料等。19.第三方介入的合同变更19.1变更程序甲乙双方在第三方介入时,如需对合同进行变更,应按照合同变更程序进行。19.2变更内容第三方介入导致的合同变更内容应包括但不限于第三方职责、责任限额、费用支付等。20.第三方介入的争议解决20.1争议解决方式第三方介入引发的争议解决方式应与合同中的争议解决方式一致。20.2争议解决机构第三方介入引发的争议解决机构应与合同中约定的争议解决机构一致。21.第三方介入的保密条款21.1保密内容第三方介入过程中,甲乙双方和第三方应遵守保密条款,对合同内容、技术秘密、商业秘密等予以保密。21.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止或保密内容公开之日止。22.第三方介入的其他条款22.1第三方介入的终止如第三方无法履行合同义务或违反合同约定,甲乙双方有权终止第三方介入。22.2第三方介入的费用第三方介入的费用应在委托协议中明确,并按照约定支付。22.3第三方介入的后续责任第三方介入结束后,甲乙双方应确保第三方对其介入期间的行为承担相应的责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程图纸要求:提供完整的工程图纸,包括平面图、立面图、剖面图、节点详图等。说明:工程图纸应为最新版本,由甲方提供,乙方进行审核。2.附件二:施工技术规范要求:提供适用于本工程的施工技术规范,包括国家、行业及地方标准。说明:施工技术规范应与工程图纸相匹配,确保施工质量。3.附件三:材料设备清单要求:列出所有施工所需的材料设备名称、规格、型号、数量及供应商信息。说明:材料设备清单应详细,便于乙方进行采购和验收。4.附件四:付款进度表要求:列出各阶段付款比例、金额及付款时间节点。说明:付款进度表应与合同约定的付款方式一致。5.附件五:合同变更记录要求:记录所有合同变更的内容、时间、原因及双方签字。说明:合同变更记录应作为合同附件,与合同具有同等法律效力。6.附件六:第三方介入协议要求:明确第三方介入的具体职责、权利、义务及责任限额。说明:第三方介入协议应由甲乙双方与第三方共同签订。7.附件七:施工进度计划表要求:列出各阶段施工内容和时间节点。说明:施工进度计划表应与合同约定的施工期限相一致。8.附件八:施工质量控制措施要求:详细列出施工过程中的质量控制措施和流程。说明:施工质量控制措施应确保工程质量符合合同约定。9.附件九:施工质量问题处理记录要求:记录施工过程中发现的质量问题、处理措施及结果。说明:施工质量问题处理记录应作为合同附件,便于追溯和改进。10.附件十:验收报告要求:提供工程竣工后的验收报告,包括验收时间、地点、人员、结果等。说明:验收报告应由甲乙双方共同签字确认。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按约定提供图纸、材料或设备。责任认定:甲方应承担违约责任,赔偿乙方因此造成的损失。2.违约行为:乙方未按约定完成施工任务。责任认定:乙方应承担违约责任,赔偿甲方因此造成的损失。3.违约行为:第三方未按委托协议履行职责。责任认定:第三方应承担违约责任,赔偿甲乙双方因此造成的损失。4.违约行为:甲方未按约定支付款项。责任认定:甲方应承担违约责任,支付逾期付款利息。5.违约行为:乙方未按约定保证施工质量。责任认定:乙方应承担违约责任,修复或更换不合格工程部分。6.违约行为:甲乙双方未按约定解决争议。责任认定:甲乙双方应承担违约责任,赔偿对方因此造成的损失。示例说明:若甲方未在约定时间内提供图纸,导致乙方无法按期施工,甲方应赔偿乙方因工期延误造成的损失,包括但不限于材料费、人工费等。若乙方在施工过程中发现质量问题,经核实确属乙方责任,乙方应承担修复或更换不合格工程部分的责任,并赔偿甲方因此造成的损失。建筑施工维修二次结构施工合同2本合同目录一览1.定义和解释1.1定义1.2解释2.双方当事人2.1甲方2.2乙方3.项目概述3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目内容4.施工范围4.1施工内容4.2施工标准4.3施工期限5.工程量及工程款5.1工程量清单5.2工程款支付方式5.3付款节点6.施工图纸及资料6.1施工图纸提供6.2施工资料提供7.施工进度及工期7.1施工进度计划7.2工期延误及处理8.质量要求8.1质量标准8.2质量检查及验收9.施工安全及环境保护9.1施工安全措施9.2环境保护措施10.甲方权利与义务10.1甲方权利10.2甲方义务11.乙方权利与义务11.1乙方权利11.2乙方义务12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定14.1违约责任14.2不可抗力14.3合同附件14.4合同变更14.5合同解除14.6合同解除条件14.7合同解除程序14.8合同解除后的处理14.9合同解除通知14.10合同解除证明14.11合同解除后的争议解决14.12合同解除后的责任承担14.13合同解除后的后续事宜处理14.14合同解除后的权利义务终止14.15合同解除后的保密条款14.16合同解除后的合同解除通知14.17合同解除后的合同解除证明14.18合同解除后的争议解决机构14.19合同解除后的争议解决方式14.20合同解除后的争议解决期限14.21合同解除后的争议解决费用14.22合同解除后的争议解决证据14.23合同解除后的争议解决法律适用14.24合同解除后的争议解决仲裁机构14.25合同解除后的争议解决仲裁条款14.26合同解除后的争议解决仲裁规则14.27合同解除后的争议解决仲裁裁决14.28合同解除后的争议解决法院14.29合同解除后的争议解决诉讼条款14.30合同解除后的争议解决诉讼程序14.31合同解除后的争议解决诉讼费用14.32合同解除后的争议解决诉讼证据14.33合同解除后的争议解决诉讼法律适用14.34合同解除后的争议解决诉讼判决14.35合同解除后的争议解决调解14.36合同解除后的争议解决调解协议14.37合同解除后的争议解决调解机构14.38合同解除后的争议解决调解程序14.39合同解除后的争议解决调解费用14.40合同解除后的争议解决调解证据14.41合同解除后的争议解决调解法律适用14.42合同解除后的争议解决调解裁决14.43合同解除后的争议解决协商14.44合同解除后的争议解决协商协议14.45合同解除后的争议解决协商机构14.46合同解除后的争议解决协商程序14.47合同解除后的争议解决协商费用14.48合同解除后的争议解决协商证据14.49合同解除后的争议解决协商法律适用14.50合同解除后的争议解决协商裁决第一部分:合同如下:1.定义和解释1.1定义1.1.1“本合同”指本建筑施工维修二次结构施工合同。1.1.2“甲方”指委托施工的一方,即[甲方全称]。1.1.3“乙方”指承担施工任务的一方,即[乙方全称]。1.1.4“项目”指本合同约定的建筑施工维修二次结构施工项目。1.1.5“施工图纸”指项目所需的施工图纸及相关技术文件。1.1.6“工程量”指项目施工所需的工程量清单。1.1.7“工程款”指乙方完成施工后,甲方应支付的款项。1.1.8“工期”指本合同约定的施工完成时间。1.2解释1.2.1本合同中的术语和定义,如无特殊说明,应按照通常理解进行解释。2.双方当事人2.1甲方2.1.1甲方全称:[甲方全称]2.1.2甲方地址:[甲方地址]2.1.3甲方联系人:[甲方联系人姓名]2.1.4甲方联系电话:[甲方联系电话]2.2乙方2.2.1乙方全称:[乙方全称]2.2.2乙方地址:[乙方地址]2.2.3乙方联系人:[乙方联系人姓名]2.2.4乙方联系电话:[乙方联系电话]3.项目概述3.1项目名称:[项目名称]3.2项目地点:[项目地点]3.3项目规模:[项目规模]3.4项目内容:[项目具体施工内容]4.施工范围4.1施工内容4.1.1按照施工图纸及技术要求,完成项目的二次结构施工。4.1.2包括但不限于:墙体砌筑、梁柱搭建、楼板铺设等。4.1.3严格遵守国家相关施工规范和标准。4.2施工标准4.2.1施工质量应符合国家相关质量标准。4.2.2施工安全应符合国家相关安全规定。4.3施工期限4.3.1施工期限为[具体工期],自合同签订之日起计算。5.工程量及工程款5.1工程量清单5.1.1乙方应根据施工图纸及实际施工情况,编制详细的工程量清单。5.1.2工程量清单应包括施工内容、工程量、单价、总价等。5.2工程款支付方式5.2.1甲方按工程进度支付工程款。5.2.2甲方应在施工过程中,根据工程量清单及实际完成情况,按月支付工程款。5.3付款节点5.3.1首付款:合同签订后5个工作日内,支付合同总额的[百分比]%作为首付款。5.3.2进度款:每个付款节点前,乙方应提交工程量清单及已完成工程量的证明材料,甲方应在收到材料后5个工作日内支付进度款。5.3.3结算款:工程完工验收合格后,甲方应在15个工作日内支付结算款。6.施工图纸及资料6.1施工图纸提供6.1.1甲方应在合同签订后[具体时间]内,向乙方提供完整的施工图纸及技术文件。6.2施工资料提供6.2.1乙方在施工过程中,应收集并整理施工资料,包括但不限于:施工日志、质量检查记录、安全检查记录等。7.施工进度及工期7.1施工进度计划7.1.1乙方应根据项目特点和施工要求,编制详细的施工进度计划。7.1.2施工进度计划应包括施工阶段、工期安排、关键节点等。7.2工期延误及处理7.2.1如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。7.2.2如因不可抗力等原因导致工期延误,双方应协商解决,合理调整工期。8.质量要求8.1质量标准8.1.1施工质量应符合国家现行建筑标准、规范和设计要求。8.1.2乙方应确保施工质量达到甲方满意的程度。8.2质量检查及验收8.2.1乙方应按施工图纸和技术规范进行施工,并接受甲方及相关部门的监督检查。8.2.2甲方有权对施工过程和成果进行质量检查,乙方应积极配合。8.2.3工程验收合格标准:应符合国家规定的质量标准,并经甲方、乙方及监理单位共同验收合格。9.施工安全及环境保护9.1施工安全措施9.1.1乙方应制定施工安全措施,确保施工安全。9.1.2乙方应定期进行安全教育和培训,提高施工人员的安全意识。9.2环境保护措施9.2.1乙方应采取有效措施,防止施工过程中的环境污染。9.2.2乙方应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准。10.甲方权利与义务10.1甲方权利10.1.1甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成施工。10.1.2甲方有权对施工过程进行监督检查,并提出合理建议。10.2甲方义务10.2.1甲方应按照合同约定支付工程款。10.2.2甲方应提供必要的施工条件,如施工图纸、场地、材料等。11.乙方权利与义务11.1乙方权利11.1.1乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工条件。11.1.2乙方有权按照合同约定收取工程款。11.2乙方义务11.2.1乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成施工。11.2.2乙方应遵守国家有关建筑安全的法律、法规和标准。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决合同执行过程中发生的争议。12.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件a)合同约定的工期届满,工程验收合格;b)合同一方违约,经对方催告后未在合理期限内纠正;c)因不可抗力导致合同无法履行;d)双方协商一致解除合同。14.其他约定14.1违约责任14.1.1任何一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任。14.2不可抗力14.2.1不可抗力包括自然灾害、政府行为等,双方应按照法律规定和合同约定处理。14.3合同附件14.3.1本合同附件为本合同不可分割的一部分。14.4合同变更14.4.1合同变更需经双方协商一致,并以书面形式确认。14.5合同解除14.5.1双方可协商一致解除合同,并按照合同约定处理相关事宜。14.6合同解除条件14.6.1合同解除条件应符合法律规定和合同约定。14.7合同解除程序14.7.1合同解除程序应按照法律规定和合同约定进行。14.8合同解除后的处理14.8.1合同解除后,双方应按照合同约定处理剩余工程、款项结算等问题。14.9合同解除通知14.9.1合同解除通知应按照合同约定的时间和方式送达。14.10合同解除证明14.10.1合同解除证明应由双方签字盖章,作为合同解除的凭证。14.11合同解除后的争议解决14.11.1合同解除后的争议解决,应按照合同约定或法律规定进行。14.12合同解除后的责任承担14.12.1合同解除后,双方应按照合同约定承担相应的责任。14.13合同解除后的后续事宜处理14.13.1合同解除后,双方应妥善处理后续事宜,包括但不限于:工程移交、款项结算等。14.14合同解除后的权利义务终止14.14.1合同解除后,双方的权利义务终止。14.15合同解除后的保密条款14.15.1合同解除后的保密条款继续有效。14.16合同解除后的合同解除通知14.16.1合同解除通知应按照合同约定的时间和方式送达。14.17合同解除后的合同解除证明14.17.1合同解除证明应由双方签字盖章,作为合同解除的凭证。14.18合同解除后的争议解决机构14.18.1合同解除后的争议解决机构应按照合同约定或法律规定确定。14.19合同解除后的争议解决方式14.19.1合同解除后的争议解决方式应按照合同约定或法律规定确定。14.20合同解除后的争议解决期限14.20.1合同解除后的争议解决期限应按照合同约定或法律规定确定。14.21合同解除后的争议解决费用14.21.1合同解除后的争议解决费用应由双方协商确定。14.22合同解除后的争议解决证据14.22.1合同解除后的争议解决证据应按照法律规定和合同约定提供。14.23合同解除后的争议解决法律适用14.23.1合同解除后的争议解决法律适用应按照合同约定或法律规定确定。14.24合同解除后的争议解决仲裁机构14.24.1合同解除后的争议解决仲裁机构应按照合同约定或法律规定确定。14.25合同解除后的争议解决仲裁条款14.25.1合同解除后的争议解决仲裁条款应按照合同约定或法律规定确定。14.26合同解除后的争议解决仲裁规则14.26.1合同解除后的争议解决仲裁规则应按照合同约定或法律规定确定。14.27合同解除后的争议解决仲裁裁决14.27.1合同解除后的争议解决仲裁裁决应按照合同约定或法律规定执行。14.28合同解除后的争议解决法院14.28.1合同解除后的争议解决法院应按照合同约定或法律规定确定。14.29合同解除后的争议解决诉讼条款14.29.1合同解除后的争议解决诉讼条款应按照合同约定或法律规定确定。14.30合同解除后的争议解决诉讼程序14.30.1合同解除后的争议解决诉讼程序应按照合同约定或法律规定进行。14.31合同解除后的争议解决诉讼费用14.31.1合同解除后的争议解决诉讼费用应由双方协商确定。14.32合同解除后的争议解决诉讼证据14.32.1合同解除后的争议解决诉讼证据应按照法律规定和合同约定提供。14.33合同解除后的争议解决诉讼法律适用14.33.1合同解除后的争议解决诉讼法律适用应按照合同约定或法律规定确定。14.34合同解除后的争议解决诉讼判决14.34.1合同解除后的争议解决诉讼判决应按照合同约定或法律规定执行。14.35合同解除后的争议解决调解14.35.1合同解除后的争议解决调解应按照合同约定或法律规定进行。14.36合同解除后的争议解决调解协议14.36.1合同解除后的争议解决调解协议应按照合同约定或法律规定确定。14.37合同解除后的争议解决调解机构14.37.1合同解除后的争议解决调解机构应按照合同约定或法律规定确定。14.38合同解除后的争议解决调解程序14.38.1合同解除后的争议解决调解程序应按照合同约定或法律规定进行。14.39合同解除后的争议解决调解费用14.39.1合同解除后的争议解决调解费用应由双方协商确定。14.40合同解除后的争议解决调解证据14.40.1合同解除后的争议解决调解证据应按照法律规定和合同约定提供。14.41合同解除后的争议解决调解法律适用14.41.1合同解除后的争议解决调解法律适用应按照合同约定或法律规定确定。14.42合同解除后的争议解决调解裁决14.42.1合同解除后的争议解决调解裁决应按照合同约定或法律规定执行。14.43合同解除后的争议解决协商14.43.1合同解除后的争议解决协商应按照合同约定或法律规定进行。14.44合同解除后的争议解决协商协议14.44.1合同解除后的争议解决协商协议应按照合同约定或法律规定确定。14.45合同解除后的争议解决协商机构14.45.1合同解除后的争议解决协商机构应按照合同约定或法律规定确定。14.46合同解除后的争议解决协商程序14.46.1合同解除后的争议解决协商程序应按照合同约定或法律规定进行。14.47合同解除后的争议解决协商费用14.47.1合同解除后的争议解决协商费用应由双方协商确定。14.48合同解除后的争议解决协商证据14.48.1合同解除后的争议解决协商证据应按照法律规定和合同约定提供。14.49合同解除后的争议解决协商法律适用14.49.1合同解除后的争议解决协商法律适用应按照合同约定或法律规定确定。14.50合同解除后的争议解决协商裁决14.50.1合同解除后的争议解决协商裁决应按照合同约定或法律规定执行。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念和范围1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方同意引入的,为合同履行提供专业服务、监督、担保或其他辅助作用的独立主体。1.2第三方介入的范围包括但不限于:a)工程监理:对施工过程进行监督,确保工程质量符合合同约定。b)工程造价咨询:对工程造价进行审核,确保工程款支付合理。c)工程保险:为工程提供风险保障。d)法律顾问:提供法律咨询,协助解决合同履行过程中的法律问题。2.第三方介入的引入程序2.1甲乙双方应协商一致,选择合适的第三方介入。2.2第三方介入前,甲乙双方应与第三方签订书面协议,明确各方的权利义务。3.第三方与甲乙双方的关系3.1第三方作为独立主体,与甲乙双方均无隶属关系。3.2第三方应独立行使职责,不受甲乙双方的影响。4.第三方的责任限额4.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成损失的,应承担相应的赔偿责任。4.2第三方的责任限额由甲乙双方与第三方在协议中约定,并应合理确定。5.第三方介入后的额外条款及说明5.1甲方责任5.1.1甲方应向第三方提供必要的资料和条件,配合第三方履行职责。5.1.2甲方应按约定支付第三方服务费用。5.2乙方责任5.2.1乙方应按照合同约定,配合第三方履行职责。5.2.2乙方应按约定支付第三方服务费用。5.3第三方责任5.3.1第三方应按照协议约定,独立、公正地履行职责。5.3.2第三方在履行职责过程中,因自身原因造成损失的,应承担相应的赔偿责任。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的关系:6.1.1第三方受甲方委托,对施工过程进行监督。6.1.2第三方对甲方负责,接受甲方的监督和指导。6.2第三方与乙方的关系:6.2.1第三方对乙方进行施工过程的监督。6.2.2第三方对乙方负责,确保施工质量符合合同约定。6.3第三方与工程监理的关系:6.3.1第三方与工程监理均为甲方委托的监督机构。6.3.2第三方与工程监理应相互配合,共同确保工程质量。6.4第三方与造价咨询的关系:6.4.1第三方与造价咨询均为甲方委托的咨询服务机构。6.4.2第三方与造价咨询应相互配合,共同确保工程款支付合理。6.5第三方与保险公司的关系:6.5.1第三方与保险公司为被保险人。6.5.2第三方应按照保险合同约定,享受保险权益。7.第三方介入后的合同变更7.1如因第三方介入导致合同内容需变更,甲乙双方应协商一致,并以书面形式确认变更内容。8.第三方介入后的争议解决8.1第三方介入过程中发生的争议,甲乙双方应通过协商解决。8.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.第三方介入后的合同解除9.1如第三方介入导致合同无法履行,甲乙双方可协商一致解除合同。9.2合同解除后,甲乙双方应按照合同约定处理剩余工程、款项结算等问题。10.第三方介入后的保密条款10.1第三方应遵守合同约定,对项目信息保密。11.第三方介入后的协议终止11.1第三方介入协议终止条件由甲乙双方与第三方在协议中约定。12.第三方介入后的后续事宜处理12.1第三方介入协议终止后,甲乙双方应妥善处理后续事宜,包括但不限于:工程移交、款项结算等。13.第三方介入后的权利义务终止13.1第三方介入协议终止后,甲乙双方的权利义务终止。14.第三方介入后的争议解决机构14.1第三方介入协议终止后的争议解决机构应按照合同约定或法律规定确定。15.第三方介入后的争议解决方式15.1第三方介入协议终止后的争议解决方式应按照合同约定或法律规定确定。16.第三方介入后的争议解决期限16.1第三方介入协议终止后的争议解决期限应按照合同约定或法律规定确定。17.第三方介入后的争议解决费用17.1第三方介入协议终止后的争议解决费用应由双方协商确定。18.第三方介入后的争议解决证据18.1第三方介入协议终止后的争议解决证据应按照法律规定和合同约定提供。19.第三方介入后的争议解决法律适用19.1第三方介入协议终止后的争议解决法律适用应按照合同约定或法律规定确定。20.第三方介入后的争议解决仲裁机构20.1第三方介入协议终止后的争议解决仲裁机构应按照合同约定或法律规定确定。21.第三方介入后的争议解决仲裁条款21.1第三方介入协议终止后的争议解决仲裁条款应按照合同约定或法律规定确定。22.第三方介入后的争议解决仲裁规则22.1第三方介入协议终止后的争议解决仲裁规则应按照合同约定或法律规定确定。23.第三方介入后的争议解决仲裁裁决23.1第三方介入协议终止后的争议解决仲裁裁决应按照合同约定或法律规定执行。24.第三方介入后的争议解决法院24.1第三方介入协议终止后的争议解决法院应按照合同约定或法律规定确定。25.第三方介入后的争议解决诉讼条款25.1第三方介入协议终止后的争议解决诉讼条款应按照合同约定或法律规定确定。26.第三方介入后的争议解决诉讼程序26.1第三方介入协议终止后的争议解决诉讼程序应按照合同约定或法律规定进行。27.第三方介入后的争议解决诉讼费用27.1第三方介入协议终止后的争议解决诉讼费用应由双方协商确定。28.第三方介入后的争议解决诉讼证据28.1第三方介入协议终止后的争议解决诉讼证据应按照法律规定和合同约定提供。29.第三方介入后的争议解决诉讼法律适用29.1第三方介入协议终止后的争议解决诉讼法律适用应按照合同约定或法律规定确定。30.第三方介入后的争议解决诉讼判决30.1第三方介入协议终止后的争议解决诉讼判决应按照合同约定或法律规定执行。31.第三方介入后的争议解决调解31.1第三方介入协议终止后的争议解决调解应按照合同约定或法律规定进行。32.第三方介入后的争议解决调解协议32.1第三方介入协议终止后的争议解决调解协议应按照合同约定或法律规定确定。33.
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 树脂制备安全教育培训手册
- 铁路试验检测设备维修工职业技能鉴定经典试题含答案
- 甲醇装置操作工实操任务书
- 服装水洗工技能测试题库及答案
- 汽车维修检验工安全技术操作规程
- 卷烟生产人员实操任务书
- 小学生读书爱书课件
- 小学生说题课件
- 小学生语文认字课件
- 二零二五年城市环境监测系统搭建与数据分析服务协议
- GB/T 18606-2001气相色谱-质谱法测定沉积物和原油中生物标志物
- GB 2811-1989安全帽
- 《中国近现代史纲要》 课件 第十一章 中国特色社会主义进入新时代
- 酒店Opera培训资料(42P)
- 金字塔原理(完整版)
- 中国大学生心理健康量表(CCSMHS)
- “扬子石化杯”第36届中国化学奥林匹克(初赛)选拔赛暨2022年江苏赛区复赛试题及答案
- 公共经济学ppt课件(完整版)
- 汽车可靠性教学课件汇总完整版电子教案全书整套课件幻灯片(最新)
- 浙江省引进人才居住证申请表
- DB62∕T 4134-2020 高速公路服务区设计规范
评论
0/150
提交评论