2025宏迅工程公司消防施工合同茶陵档案馆VIP

2025宏迅工程公司消防施工合同茶陵档案馆合同编号：甲方（发包方）：地址：法定代表人：联系方式：乙方（承包方）：宏迅工程公司地址：法定代表人：联系方式：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就茶陵档案馆消防施工工程达成如下协议：第一条项目概况1.1工程名称：茶陵档案馆消防施工工程1.2工程地点：1.3工程内容：包括但不限于消防给水系统、火灾自动报警系统、防排烟系统、防火分隔设施、应急照明及疏散指示系统等的设计、施工、调试及验收。1.4立项文件：本工程已取得相关部门的立项批准文件，编号为。第二条承包范围2.1乙方负责完成合同约定的全部消防施工内容，具体包括：（1）消防给水系统的管道安装、设备采购及调试；（2）火灾自动报警系统设备的安装、线路敷设及调试；（3）防排烟系统的风管安装、设备调试及验收；（4）防火分隔设施的安装及调试；（5）应急照明及疏散指示系统的安装及调试；（6）工程竣工后的消防验收配合工作。2.2乙方应按照甲方提供的设计图纸及技术要求进行施工，确保工程质量和进度。第三条合同工期3.1计划开工日期：年月日3.2计划竣工日期：年月日3.3总日历天数：天3.4因甲方原因（如图纸变更、施工条件不具备等）或不可抗力因素（如自然灾害、战争等）导致工期延误，乙方有权要求顺延工期。3.5工期顺延申请应在事件发生后日内以书面形式提交甲方，甲方应在收到申请后日内予以确认或提出异议。第四条合同价款4.1合同总价：人民币（大写）元（小写：元）。4.2价款组成：（1）材料费：元；（2）人工费：元；（3）设备费：元；（4）管理费及利润：元；（5）其他费用：元。4.3合同价款为固定总价，除本合同另有约定外，不得因市场变化、政策调整等原因进行调整。4.4本合同价款不含税，如需开具发票，税费由甲方另行支付。第五条双方责任甲方责任5.1.1按时提供施工所需的图纸、技术资料，并对乙方进行技术交底；5.1.2负责办理施工所需的各项审批手续（如施工许可证等）；5.1.3提供施工现场的水源、电源，并承担相关费用；5.1.4按时支付工程进度款；5.1.5指派专人负责施工现场的协调工作。乙方责任5.2.1按照合同约定的工期、质量要求完成施工任务；5.2.2严格遵守国家及地方有关安全生产、文明施工的法律法规；5.2.3妥善保管甲方提供的图纸及技术资料，不得外泄；5.2.4负责施工期间的成品保护工作；5.2.5在施工过程中发现设计问题时，应及时通知甲方并提出合理建议。第六条材料设备供应6.1本工程所需材料及设备均由乙方负责采购，但需符合国家及地方相关标准，并提供相应的质量证明文件。6.2乙方采购的主要材料及设备清单需提前提交甲方审核，甲方应在收到清单后日内确认或提出修改意见。6.3施工过程中，乙方应做好材料及设备的进场检验工作，甲方有权进行抽检。第七条施工与验收7.1乙方应在开工前日编制详细的施工组织设计，报甲方审核后实施。7.2施工过程中，乙方应严格遵守相关技术规范和标准，确保工程质量和施工安全。7.3本工程的隐蔽工程需在隐蔽前小时通知甲方进行验收，甲方应在收到通知后小时内到场检查。7.4工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告及全套竣工资料，甲方应在收到报告后日内组织验收。7.5本工程消防验收合格后，由甲方负责办理消防备案手续，乙方提供必要的协助。第八条安全及文明施工8.1乙方应严格遵守国家及地方有关安全生产、文明施工的法律法规，确保施工期间无重大安全事故。8.2乙方应采取有效措施，减少施工对周边环境的影响，做到工完场清。8.3若因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿由此造成的损失。第九条违约责任9.1甲方违约：（1）因甲方原因导致乙方无法正常施工，乙方有权要求顺延工期，并由甲方承担由此产生的窝工、停工费用；（2）甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，按应付金额的‰向乙方支付违约金。9.2乙方违约：（1）因乙方原因导致工期延误，每逾期一日，按合同总价的‰支付违约金；（2）乙方提供的材料或设备不符合质量要求，甲方有权要求更换或退货，由此造成的经济损失由乙方承担。第十条争议解决10.1本合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条补充条款11.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。11.2本合同附件包括：（1）施工图纸；（2）技术要求；（3）其他相关文件。第十二条附则12.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2本合同一式份，甲乙双方各执