




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME后浇带施工合同施工质量控制本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程期限2.施工单位资质及责任2.1施工单位资质要求2.2施工单位责任2.3施工单位权利3.施工图纸及技术要求3.1施工图纸提供3.2技术要求及规范3.3图纸会审及交底4.施工组织设计及施工方案4.1施工组织设计编制4.2施工方案编制4.3施工方案审查及批准5.施工材料及设备5.1材料采购及检验5.2设备选用及维护5.3材料及设备验收6.施工质量控制6.1质量管理体系6.2质量控制标准6.3质量检测及验收6.4质量事故处理7.施工进度管理7.1施工进度计划7.2进度控制措施7.3进度调整及协调8.施工安全及环境保护8.1安全生产责任制8.2安全防护措施8.3环境保护措施9.施工变更及索赔9.1变更程序9.2索赔程序9.3变更及索赔处理10.施工验收及交付10.1验收标准10.2验收程序10.3验收报告及交付11.保修期及保修责任11.1保修期11.2保修责任11.3保修费用12.合同争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决费用13.合同解除及终止13.1解除条件13.2解除程序13.3终止条件14.合同附件及补充协议第一部分:合同如下:1.工程概况1.1工程名称:项目后浇带施工1.2工程地点:市区路号1.3工程规模:建筑面积平方米,后浇带长度米1.4工程期限:自合同签订之日起个月内完成施工2.施工单位资质及责任2.2施工单位责任:施工单位负责后浇带的施工质量、安全、进度及环境保护等工作2.3施工单位权利:施工单位有权按照合同约定要求设计变更、材料设备采购等3.施工图纸及技术要求3.1施工图纸提供:建设单位负责提供完整的施工图纸及技术文件3.2技术要求及规范:施工过程中应遵循国家相关施工规范、标准和设计要求3.3图纸会审及交底:施工单位应参加图纸会审,并对施工人员进行技术交底4.施工组织设计及施工方案4.1施工组织设计编制:施工单位应编制详细的施工组织设计,包括施工进度计划、人员安排、材料设备管理等4.2施工方案编制:针对后浇带施工特点,编制专门的施工方案,明确施工工艺、质量标准等4.3施工方案审查及批准:施工方案经建设单位审查批准后方可实施5.施工材料及设备5.1材料采购及检验:施工单位负责材料采购,并确保材料质量符合国家及行业标准5.2设备选用及维护:选用符合施工要求的设备,并做好设备的维护保养工作5.3材料及设备验收:材料及设备到货后,双方共同验收,确保符合合同要求6.施工质量控制6.1质量管理体系:施工单位应建立完善的质量管理体系,确保施工质量6.2质量控制标准:按照国家及行业标准进行质量控制,确保后浇带施工质量6.3质量检测及验收:对施工过程中的关键工序进行质量检测,验收合格后方可进入下一工序6.4质量事故处理:发生质量事故时,施工单位应立即采取措施进行处理,并及时报告建设单位7.施工进度管理7.1施工进度计划:施工单位应根据合同工期编制施工进度计划,明确各阶段的完成时间7.2进度控制措施:采取有效措施确保施工进度,如合理安排施工顺序、加强现场管理等7.3进度调整及协调:如因客观原因导致施工进度滞后,双方应协商调整进度计划,并做好协调工作8.施工安全及环境保护8.1安全生产责任制:施工单位应建立健全安全生产责任制,明确各级人员的安全责任8.2安全防护措施:施工现场应设置必要的安全防护设施,如防护网、警示标志等8.3环境保护措施:施工单位应采取有效措施,减少施工对环境的影响,如噪音控制、粉尘处理等9.施工变更及索赔9.1变更程序:任何施工变更需经双方协商一致,并签订书面变更协议9.2索赔程序:如因非施工单位原因导致工程延误或增加费用,施工单位有权提出索赔9.3变更及索赔处理:变更及索赔应在合同约定的期限内提出,并经双方协商解决10.施工验收及交付10.1验收标准:后浇带施工完成后,应按照国家及行业标准进行验收10.2验收程序:验收由建设单位组织,施工单位配合,验收合格后方可交付使用10.3验收报告及交付:验收合格后,双方共同签署验收报告,并办理工程交付手续11.保修期及保修责任11.1保修期:后浇带施工完成后,保修期为自交付之日起年11.2保修责任:在保修期内,如因施工质量问题导致后浇带损坏,施工单位应负责修复11.3保修费用:保修期内产生的保修费用,由施工单位承担12.合同争议解决12.1争议解决方式:合同争议应通过友好协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁12.2争议解决程序:仲裁委员会应根据仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决为终局裁决12.3争议解决费用:争议解决费用由败诉方承担13.合同解除及终止13.1解除条件:合同签订后,任何一方违反合同约定,另一方有权解除合同13.2解除程序:解除合同应提前天通知对方,并书面确认13.3终止条件:合同履行完毕或双方协商一致解除合同14.合同附件及补充协议14.1附件:合同附件包括但不限于工程图纸、技术规范、验收标准等14.2补充协议:本合同如有未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念:在本合同中,第三方是指除甲乙双方以外的,因合同履行需要而介入合同关系的个人、企业或其他组织。15.2第三方介入目的:第三方介入旨在提供专业服务、技术支持、监督管理或其他必要的辅助服务。16.第三方介入的类型及责任16.1类型:16.1.1监理方:负责对施工过程进行监督管理,确保施工质量、安全和进度符合合同要求。16.1.2设计单位:提供设计服务,包括设计变更和技术指导。16.1.3材料供应商:提供合同约定的施工材料。16.1.4设备供应商:提供合同约定的施工设备。16.1.5保险公司:提供工程保险服务。16.2责任:16.2.1第三方应按照合同约定履行其职责,并对自身行为承担相应的法律责任。16.2.2第三方不得因自身原因导致合同目的无法实现,否则应对由此产生的损失承担赔偿责任。17.甲乙双方责任增加条款17.1甲方责任:17.1.1在第三方介入前,甲方应确保第三方具备相应的资质和条件。17.1.2甲方应与第三方签订相应的服务协议,明确双方的权利和义务。17.2乙方责任:17.2.1乙方应配合第三方的工作,提供必要的协助和配合。17.2.2乙方应向第三方提供必要的信息和数据,确保第三方能够履行其职责。18.第三方责任限额18.1第三方的责任限额应根据其服务内容和合同约定确定。18.2第三方的责任限额应在合同中明确,并在第三方服务协议中予以确认。18.3如第三方责任限额不足以覆盖因第三方责任造成的损失,甲乙双方可共同承担超出部分的损失。19.第三方与其他各方的划分19.1第三方与甲方的关系:第三方直接向甲方提供服务,甲方对第三方的工作负责。19.2第三方与乙方的关系:第三方在乙方指导下工作,乙方对第三方的行为负责。19.3第三方与施工人员的关系:第三方对施工人员的工作进行监督和管理,确保施工质量。20.第三方介入的变更管理20.1如需变更第三方介入的内容,甲乙双方应协商一致,并签订书面变更协议。20.2变更协议应包括变更内容、变更原因、变更后的责任分配等。21.第三方介入的争议解决21.1第三方介入过程中发生的争议,应由甲乙双方协商解决。21.2协商不成的,争议解决方式可参照本合同第12条的规定。22.第三方介入的合同终止22.1如第三方因自身原因无法继续履行合同,甲乙双方可协商终止第三方介入。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.施工图纸及技术文件要求:图纸应完整、准确,技术文件应详细说明施工要求。说明:图纸及技术文件是施工的依据,应确保其准确性和完整性。2.施工组织设计要求:组织设计应包括施工进度计划、人员安排、材料设备管理等。说明:施工组织设计是施工的指导文件,应详细规划施工过程。3.材料及设备清单要求:清单应详细列出所需材料及设备的名称、规格、数量等。说明:材料及设备清单是采购和验收的依据,应确保其准确性。4.施工方案要求:方案应包括施工工艺、质量标准、安全措施等。说明:施工方案是施工的具体指导,应确保其可行性和安全性。5.质量控制记录要求:记录应包括质量检测数据、验收报告等。说明:质量控制记录是保证施工质量的重要依据。6.安全生产记录要求:记录应包括安全检查、事故处理等。说明:安全生产记录是确保施工安全的重要依据。7.环境保护记录要求:记录应包括环境保护措施的实施情况。说明:环境保护记录是履行环境保护责任的依据。8.施工进度记录要求:记录应包括施工进度计划、实际进度等。说明:施工进度记录是监控施工进度的依据。9.争议解决文件要求:文件应包括争议解决过程中的所有文件。说明:争议解决文件是解决争议的重要依据。10.合同附件要求:附件应包括合同中约定的所有附加文件。说明:合同附件是合同的重要组成部分,应确保其完整性和准确性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:要求:乙方未按合同约定的时间完成施工。责任认定:乙方应向甲方支付违约金,违约金按合同约定的比例计算。示例:若合同约定工期为3个月,乙方逾期1个月完成施工,则应支付相当于合同总价1%的违约金。2.违约行为:要求:乙方施工质量不符合合同约定。责任认定:乙方应无偿修复或更换不合格部分,并承担修复或更换产生的费用。示例:若后浇带施工质量不符合国家标准,乙方应无条件进行修复,并承担修复费用。3.违约行为:要求:甲方未按合同约定支付工程款。责任认定:甲方应向乙方支付逾期付款的违约金,违约金按中国人民银行同期贷款利率计算。示例:若甲方逾期支付工程款1个月,则应支付相当于逾期付款金额1%的违约金。4.违约行为:要求:第三方未按合同约定履行职责。责任认定:第三方应向甲乙双方承担相应的违约责任。示例:若监理方未及时发现施工质量问题,导致损失,监理方应承担相应的责任。后浇带施工合同施工质量控制1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1施工方信息1.2使用方信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.施工质量控制要求3.1质量标准3.2质量检查3.3质量验收4.施工进度安排4.1施工阶段划分4.2进度计划4.3进度调整5.施工组织与管理5.1施工组织架构5.2施工人员配备5.3施工现场管理6.施工材料与设备6.1材料要求6.2设备要求6.3材料设备采购7.施工现场安全与环境保护7.1安全生产要求7.2环境保护要求7.3应急预案8.施工变更与索赔8.1变更管理8.2索赔管理9.付款方式与进度9.1付款方式9.2付款进度10.合同履行与违约责任10.1合同履行10.2违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同解除与终止12.1合同解除12.2合同终止13.合同生效与期限13.1合同生效13.2合同期限14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1施工方信息1.1.1施工方名称:建筑工程有限公司1.1.2法定代表人:1.1.3注册地址:省市区路号1.1.4联系人:1.1.5联系电话:138xxxx56781.2使用方信息1.2.1使用方名称:房地产开发有限公司1.2.2法定代表人:1.2.3注册地址:省市区路号1.2.4联系人:赵六1.2.5联系电话:139xxxx56782.工程概况2.1工程名称:住宅小区后浇带施工工程2.2工程地点:省市区街道2.3工程规模:建筑面积10000平方米2.4工程内容:后浇带施工,包括混凝土浇筑、钢筋绑扎等3.施工质量控制要求3.1质量标准3.1.1符合国家及地方相关施工质量标准3.1.2达到设计文件及施工图纸要求3.2质量检查3.2.1施工前进行材料、设备检查3.2.2施工过程中进行现场质量监控3.2.3施工完成后进行质量验收3.3质量验收3.3.1验收标准:按国家及地方相关施工质量标准执行3.3.2验收程序:由施工方和使用方共同验收4.施工进度安排4.1施工阶段划分4.1.1施工准备阶段4.1.2施工实施阶段4.1.3竣工验收阶段4.2进度计划4.2.1施工准备阶段:30天4.2.2施工实施阶段:90天4.2.3竣工验收阶段:10天4.3进度调整4.3.1因不可抗力因素导致进度延误,双方协商调整5.施工组织与管理5.1施工组织架构5.1.1施工方设立项目经理部,负责施工组织与管理5.1.2项目经理部下设施工、技术、质量、安全等部门5.2施工人员配备5.2.1施工人员需具备相应的资质和技能5.2.2施工人员数量根据工程需求合理配置5.3施工现场管理5.3.1施工现场设置安全警示标志5.3.2施工现场保持整洁有序6.施工材料与设备6.1材料要求6.1.1材料需符合国家及地方相关质量标准6.1.2材料供应商需具备相应资质6.2设备要求6.2.1施工设备需符合国家及地方相关标准6.2.2设备供应商需具备相应资质6.3材料设备采购6.3.1材料设备采购需经双方协商确定7.施工现场安全与环境保护7.1安全生产要求7.1.1施工现场设置安全防护设施7.1.2施工人员需佩戴安全防护用品7.2环境保护要求7.2.1施工现场不得产生污染环境的行为7.2.2施工结束后进行场地清理7.3应急预案7.3.1制定应急预案,应对突发事件8.施工变更与索赔8.1变更管理8.1.1施工过程中如需变更,由施工方提出变更申请8.1.2使用方收到变更申请后,10日内给予答复8.2索赔管理8.2.1因设计变更、不可抗力等因素导致的索赔,由双方协商解决8.2.2索赔申请需提供相关证明材料,并在事件发生后30日内提出9.付款方式与进度9.1付款方式9.1.1付款方式为分期支付,具体进度如下:9.1.1.1施工准备阶段:合同签订后5个工作日内支付20%9.1.1.2施工实施阶段:每完成50%工程量后支付20%9.1.1.3竣工验收合格后支付30%9.1.1.4结算后支付剩余的30%9.2付款进度9.2.1付款进度按实际完成工程量和合同约定执行10.合同履行与违约责任10.1合同履行10.1.1双方应严格按照合同约定履行各自义务10.1.2施工方应确保工程质量,按时完成工程10.2违约责任10.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决争议11.1.2如协商不成,可提交仲裁委员会仲裁11.2争议解决机构11.2.1仲裁机构为省市仲裁委员会12.合同解除与终止12.1合同解除12.1.1双方协商一致可解除合同12.1.1.1施工方严重违约12.1.1.2使用方严重违约12.2合同终止12.2.1合同履行完毕,合同终止13.合同生效与期限13.1合同生效13.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效13.2合同期限13.2.1合同期限自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力14.3本合同附件为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同中的第三方是指除甲乙双方以外的,为合同履行提供专业服务、咨询、监督、检验或其他辅助服务的单位或个人。15.2第三方介入条件15.2.1第三方介入需经甲乙双方同意,并在合同中明确第三方的职责和权限。15.3第三方介入类型15.3.1中介方:为甲乙双方提供合同签订、履约过程中的协调、沟通等服务。15.3.2咨询方:为甲乙双方提供专业咨询意见,协助解决合同履行中的技术问题。15.3.3监督方:对施工过程进行监督,确保工程质量符合合同要求。15.3.4检验方:对施工完成的工程进行检验,出具检验报告。16.第三方责任16.1第三方责任限额16.1.1第三方因自身原因导致合同履行出现问题的,应承担相应的责任。16.1.2第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,最高不超过合同总价的10%。16.2第三方责任范围16.2.1第三方责任范围限于其提供的专业服务或辅助服务范围内。16.2.2第三方不承担因甲乙双方原因导致的合同履行问题。17.第三方权利17.1第三方权利17.1.1第三方有权根据合同约定,获取甲乙双方提供的相关资料和信息。17.1.2第三方有权在合同约定范围内,对甲乙双方进行监督、检验或提供咨询服务。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分18.1.1第三方对甲方提供的服务,甲方应支付相应的服务费用。18.1.2第三方对甲方的要求,甲方应积极配合,确保第三方能够正常履行职责。18.2第三方与乙方的划分18.2.1第三方对乙方提供的服务,乙方应支付相应的服务费用。18.2.2第三方对乙方的要求,乙方应积极配合,确保第三方能够正常履行职责。18.3第三方与甲乙双方的共同责任18.3.1第三方在履行职责过程中,如发现甲乙双方存在违约行为,有权向甲乙双方提出。18.3.2甲乙双方应共同承担责任,确保合同履行。19.第三方变更19.1第三方变更19.1.1如需更换第三方,甲乙双方应协商一致,并签订补充协议。19.1.2更换第三方后,原第三方责任限额和权利义务仍适用于新第三方。20.第三方退出20.1第三方退出20.1.1第三方因故退出合同,应提前通知甲乙双方,并办理相关手续。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工图纸及技术规范1.1详细要求:包含所有施工图纸、技术规范、设计说明等,确保施工过程中按照图纸和技术规范执行。1.2说明:施工图纸及技术规范是施工过程中不可或缺的依据,需保证其准确性和完整性。2.附件二:施工组织设计2.1详细要求:包括施工方案、进度计划、人员安排、设备材料清单等,确保施工组织有序、高效。2.2说明:施工组织设计是施工过程中的重要文件,需根据实际情况进行调整和优化。3.附件三:施工合同3.1详细要求:包括合同双方基本信息、工程概况、施工质量控制要求、付款方式等,确保合同内容全面、准确。3.2说明:施工合同是甲乙双方权利义务的明确约定,需双方签字盖章后生效。4.附件四:施工进度计划4.1详细要求:包括施工阶段划分、进度计划、进度调整等内容,确保施工进度符合合同要求。5.附件五:施工变更单5.1详细要求:包括变更原因、变更内容、变更影响、变更费用等,确保变更过程透明、合理。5.2说明:施工变更单是施工过程中变更的正式文件,需双方签字确认。6.附件六:付款凭证6.1详细要求:包括付款时间、付款金额、付款方式等,确保付款过程真实、合法。6.2说明:付款凭证是证明付款行为的有效文件,需妥善保管。7.附件七:质量验收报告7.1详细要求:包括验收时间、验收内容、验收结果等,确保工程质量符合合同要求。7.2说明:质量验收报告是施工质量的重要证明文件,需双方签字确认。8.附件八:安全文明施工措施8.1详细要求:包括安全生产、文明施工、环境保护等内容,确保施工现场安全、文明。8.2说明:安全文明施工措施是施工现场管理的重要依据,需严格执行。9.附件九:工程结算书9.1详细要求:包括工程量、工程款、税金等,确保工程结算准确、合理。9.2说明:工程结算书是工程结算的重要文件,需双方签字确认。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1施工方未按合同约定的时间完成工程;1.2施工方未按合同约定的质量标准完成工程;1.3施工方未按合同约定的方式支付工程款;1.4使用方未按合同约定的时间支付工程款;1.5使用方未按合同约定的时间验收工程。2.违约责任认定标准:2.1施工方未按合同约定的时间完成工程,每延误一天,应支付违约金1%;2.2施工方未按合同约定的质量标准完成工程,造成损失,应承担相应的赔偿责任;2.3施工方未按合同约定的方式支付工程款,每延误一天,应支付违约金1%;2.4使用方未按合同约定的时间支付工程款,每延误一天,应支付违约金1%;2.5使用方未按合同约定的时间验收工程,每延误一天,应支付违约金1%。3.违约责任示例说明:3.2施工方完成的工程不符合合同约定的质量标准,造成损失10万元,应承担10万元的赔偿责任;3.3施工方未按合同约定的方式支付工程款,延误了5天,应支付违约金5%;3.4使用方未按合同约定的时间支付工程款,延误了20天,应支付违约金20%;3.5使用方未按合同约定的时间验收工程,延误了15天,应支付违约金15%。后浇带施工合同施工质量控制2本合同目录一览1.施工质量控制原则1.1施工质量控制标准1.2施工质量控制责任1.3施工质量控制措施2.施工质量检查与验收2.1施工质量检查内容2.2施工质量验收程序2.3施工质量验收标准3.施工质量问题处理3.1施工质量问题分类3.2施工质量问题处理程序3.3施工质量问题处理要求4.施工质量控制资料管理4.1施工质量控制资料种类4.2施工质量控制资料编制要求4.3施工质量控制资料归档5.施工质量保证体系5.1施工质量保证体系建立5.2施工质量保证体系运行5.3施工质量保证体系评价6.施工质量监督与验收6.1施工质量监督机构6.2施工质量监督程序6.3施工质量验收监督7.施工质量事故处理7.1施工质量事故分类7.2施工质量事故处理程序7.3施工质量事故处理要求8.施工质量纠纷处理8.1施工质量纠纷解决途径8.2施工质量纠纷处理程序8.3施工质量纠纷处理要求9.施工质量责任追究9.1施工质量责任追究范围9.2施工质量责任追究程序9.3施工质量责任追究要求10.施工质量奖惩10.1施工质量奖惩制度10.2施工质量奖惩标准10.3施工质量奖惩实施11.施工质量保证金的设立与使用11.1施工质量保证金设立11.2施工质量保证金使用11.3施工质量保证金退还12.施工质量保修12.1施工质量保修期限12.2施工质量保修内容12.3施工质量保修责任13.施工质量争议解决13.1施工质量争议解决方式13.2施工质量争议解决程序13.3施工质量争议解决要求14.合同终止与施工质量责任14.1合同终止条件14.2合同终止后施工质量责任14.3合同终止后施工质量处理第一部分:合同如下:第一条施工质量控制原则1.1施工质量控制标准1.1.1本合同项下的施工质量标准应符合国家现行有关工程建设强制性标准及合同约定的技术要求。1.1.2施工单位应严格按照设计文件、施工图纸及有关技术规范进行施工,确保工程质量达到设计要求。1.1.3施工单位应建立健全施工质量管理体系,确保施工过程中质量控制的连续性和有效性。1.2施工质量控制责任1.2.1施工单位对施工过程中的质量负总责,应确保工程质量符合合同约定和设计要求。1.2.2监理单位负责对施工过程进行监督检查,发现质量问题应及时通知施工单位进行处理。1.2.3业主单位有权对施工质量进行监督检查,并对发现的质量问题提出整改要求。1.3施工质量控制措施1.3.1施工单位应制定详细的施工质量计划,明确质量控制目标和措施。1.3.2施工单位应建立健全质量检验制度,对原材料、半成品、成品等进行检验,确保其质量符合要求。1.3.3施工单位应加强施工现场管理,确保施工过程中的质量措施得到有效执行。第二条施工质量检查与验收2.1施工质量检查内容2.1.1材料检查:对进入施工现场的材料进行检验,确保材料质量符合要求。2.1.2施工过程检查:对施工过程中的各个工序进行监督检查,确保施工质量符合设计要求。2.1.3成品检查:对完成的工程实体进行检验,确保其质量达到合同约定标准。2.2施工质量验收程序2.2.1施工单位应按照合同约定的时间向监理单位提出验收申请。2.2.2监理单位接到验收申请后,应在规定的时间内组织验收。2.2.3验收过程中,监理单位应邀请业主单位参加,共同对工程质量进行评定。2.3施工质量验收标准2.3.1验收标准应符合国家现行有关工程建设强制性标准及合同约定的技术要求。2.3.2验收结果应符合下列要求:符合设计要求,无质量缺陷;符合验收标准,无明显质量通病。第三条施工质量问题处理3.1施工质量问题分类3.1.1轻微质量问题:不影响结构安全和使用功能的缺陷。3.1.2严重质量问题:影响结构安全和使用功能的缺陷。3.1.3重大质量问题:可能导致工程报废或严重影响工程使用寿命的缺陷。3.2施工质量问题处理程序3.2.1施工单位应立即停止不合格工程的施工,及时采取措施进行整改。3.2.2监理单位应监督施工单位整改,确保问题得到妥善解决。3.2.3业主单位有权要求施工单位对质量问题进行整改,直至符合要求。3.3施工质量问题处理要求3.3.1施工单位应采取措施消除质量问题,恢复工程质量。3.3.2施工单位应确保整改后的工程符合设计要求和质量标准。3.3.3施工单位应承担因质量问题造成的损失和责任。第四条施工质量控制资料管理4.1施工质量控制资料种类4.1.1施工图纸及技术文件4.1.2材料检验报告4.1.3施工记录4.1.4质量检验记录4.1.5质量事故处理记录4.2施工质量控制资料编制要求4.2.1资料应真实、完整、准确、及时。4.2.2资料应采用统一格式,便于查阅和管理。4.2.3资料应妥善保存,确保长期有效。4.3施工质量控制资料归档4.3.1施工单位应按照国家档案管理规定,将施工质量控制资料归档。4.3.2业主单位有权查阅和复制施工质量控制资料。第五条施工质量保证体系5.1施工质量保证体系建立5.1.1施工单位应根据工程特点,建立完善的质量保证体系。5.1.2质量保证体系应包括组织机构、人员配备、管理制度、工作流程等。5.2施工质量保证体系运行5.2.1施工单位应确保质量保证体系有效运行,定期进行自我检查和改进。5.2.2监理单位应监督施工单位质量保证体系的运行情况。5.3施工质量保证体系评价5.3.1业主单位可对施工质量保证体系进行评价,并提出改进意见。5.3.2施工单位应根据评价结果,不断优化质量保证体系。第六条施工质量监督与验收6.1施工质量监督机构6.1.1监理单位作为施工质量监督机构,负责对施工过程进行监督检查。6.1.2监理单位应具备相应的资质和条件,确保其监督工作的独立性和公正性。6.2施工质量监督程序6.2.1监理单位应根据合同约定和有关法规,制定施工质量监督计划。6.2.2监理单位应定期对施工过程进行监督检查,及时发现和处理质量问题。6.3施工质量验收监督6.3.1监理单位应监督施工单位按照合同约定进行质量验收。6.3.2监理单位应参加施工质量验收会议,对验收结果进行审核。第八条施工质量事故处理8.1施工质量事故分类8.1.1一般质量事故:造成直接经济损失在一定范围内的事故。8.1.2重大质量事故:造成直接经济损失较大,影响工程使用功能的事故。8.1.3特大质量事故:造成直接经济损失巨大,严重影响工程安全和使用功能的事故。8.2施工质量事故处理程序8.2.1施工单位发现质量事故后,应立即停止施工,并采取措施防止事故扩大。8.2.2施工单位应组织专家对事故进行调查分析,查明原因,提出整改措施。8.2.3施工单位应将事故调查报告报送监理单位和业主单位。8.3施工质量事故处理要求8.3.1施工单位应按照事故调查报告提出的整改措施进行整改,确保问题得到彻底解决。8.3.2业主单位有权要求施工单位对事故造成的损失进行赔偿。8.3.3施工单位应承担因质量事故造成的法律责任。第九条施工质量纠纷处理9.1施工质量纠纷解决途径9.1.1协商解决:施工单位与业主单位或监理单位协商解决质量纠纷。9.1.2仲裁解决:双方当事人同意将质量纠纷提交仲裁机构仲裁。9.1.3司法解决:双方当事人同意将质量纠纷提交人民法院诉讼。9.2施工质量纠纷处理程序9.2.1协商解决:双方应在规定时间内协商达成一致意见。9.2.2仲裁解决:按照仲裁规则提交仲裁申请,仲裁机构组织仲裁。9.2.3司法解决:按照诉讼程序提起诉讼,法院审理并作出判决。9.3施工质量纠纷处理要求9.3.1双方当事人应本着公平、公正的原则处理质量纠纷。9.3.2处理结果应具有法律效力,双方应予以执行。第十条施工质量责任追究10.1施工质量责任追究范围10.1.1施工单位未按照合同约定和设计要求施工,造成质量问题的。10.1.2施工单位违反国家有关工程建设强制性标准,造成质量问题的。10.1.3施工单位未按照规定进行质量检验,造成质量问题的。10.2施工质量责任追究程序10.2.1业主单位或监理单位发现施工单位存在质量责任问题时,应进行调查核实。10.2.2调查核实后,业主单位或监理单位应向施工单位发出整改通知。10.2.3施工单位未在规定时间内整改或整改不符合要求的,业主单位或监理单位可向有关部门投诉。10.3施工质量责任追究要求10.3.1施工单位应积极配合质量责任追究工作。10.3.2施工单位应承担因质量问题造成的损失和责任。第十一条施工质量奖惩11.1施工质量奖惩制度11.1.1建立施工质量奖惩制度,对施工质量优良的单位和个人给予奖励。11.1.2对施工质量不合格的单位和个人进行处罚。11.2施工质量奖惩标准11.2.1奖励标准应根据工程实际情况和施工质量等级进行制定。11.2.2处罚标准应根据质量问题的严重程度和造成的损失进行制定。11.3施工质量奖惩实施11.3.1奖惩措施应公开、公平、公正,确保奖惩的合理性和有效性。第十二条施工质量保证金的设立与使用12.1施工质量保证金设立12.1.1合同签订后,施工单位应按照合同约定向业主单位缴纳质量保证金。12.1.2质量保证金的比例和金额由双方协商确定。12.2施工质量保证金使用12.2.1业主单位在发现质量问题后,可从质量保证金中扣除相应的费用。12.2.2质量保证金扣除后,施工单位应在规定时间内补足。12.3施工质量保证金退还12.3.1工程竣工验收合格后,业主单位应在规定时间内退还质量保证金。12.3.2退还质量保证金前,施工单位应提交工程结算书和质量保证金使用说明。第十三条施工质量保修13.1施工质量保修期限13.1.1施工单位应按照合同约定提供施工质量保修服务。13.1.2保修期限应从工程竣工验收合格之日起计算。13.2施工质量保修内容13.2.1保修内容包括但不限于工程质量缺陷的修复、维护等。13.3施工质量保修责任13.3.1施工单位应按照保修内容和期限,对工程质量问题进行修复和保修。13.3.2保修期间,施工单位应承担因质量问题造成的损失和责任。第十四条施工质量争议解决14.1施工质量争议解决方式14.1.1协商解决:双方当事人协商解决质量争议。14.1.2仲裁解决:双方当事人同意将质量争议提交仲裁机构仲裁。14.1.3司法解决:双方当事人同意将质量争议提交人民法院诉讼。14.2施工质量争议解决程序14.2.1协商解决:双方应在规定时间内协商达成一致意见。14.2.2仲裁解决:按照仲裁规则提交仲裁申请,仲裁机构组织仲裁。14.2.3司法解决:按照诉讼程序提起诉讼,法院审理并作出判决。14.3施工质量争议解决要求14.3.1双方当事人应本着公平、公正的原则处理质量争议。14.3.2处理结果应具有法律效力,双方应予以执行。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念及范围1.1第三方是指在本合同履行过程中,由甲乙双方同意介入合同执行,提供专业服务或监督管理的独立第三方机构或个人。1.2第三方介入的范围包括但不限于工程质量监督、造价咨询、法律咨询、工程监理、检测鉴定等。第二条第三方介入的程序2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意,并签订专门的第三方服务协议。2.2第三方服务协议应明确第三方的服务内容、权利义务、责任限额、费用支付等事项。2.3第三方介入后,应向甲乙双方提交工作计划和报告,并及时通报工作进展。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额是指第三方因履行服务协议所承担的最高赔偿责任。3.2第三方责任限额应根据第三方服务协议约定,并在合同中明确。3.3.1第三方服务的性质和内容;3.3.2第三方服务的风险程度;3.3.3第三方的专业能力和信誉;3.3.4市场行情和行业标准。第四条第三方权利义务4.1第三方权利:4.1.1按照服务协议约定,独立开展第三方服务;4.1.2获得甲乙双方提供的必要信息和资料;4.1.3要求甲乙双方配合其工作;4.1.4在服务过程中,对发现的问题提出建议或整改要求。4.2第三方义务:4.2.1按照服务协议约定,履行专业服务职责;4.2.2保证服务质量和时效性;4.2.3对服务过程中知悉的甲乙双方商业秘密和工程信息保密;4.2.4按时提交工作计划和报告。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分:5.1.1第三方应服从甲方对工程的整体管理和协调;5.1.2第三方应按照甲方的要求,提供专业服务或监督管理;5.1.3第三方在履行服务协议过程中,应尊
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 执行信访工管理办法
- 发动机生产管理办法
- 吸烟点垃圾管理办法
- 江干区地名管理办法
- 升压站缺陷管理办法
- 新主播薪资管理办法
- 机场施工与管理办法
- 村小额资金管理办法
- 易损件工装管理办法
- 村池塘保护管理办法
- 卒中中心应知应会
- 山西省代县金升铁矿有限公司铁矿资源开发利用、地质环境保护与土地复垦方案
- 2021年新高考全国Ⅱ卷语文真题(含答案)
- 《天黑前的夏天》中水意象解析
- 院感知识PPT完整版
- JJF 1910-2021电化学工作站校准规范
- ks-s3002腔全自动刻蚀机规格书
- DB37-T 2401-2022危险化学品岗位安全生产操作规程编写导则
- 2023年小学科学教师招聘考试真题练习试题卷及参考答案
- 劳资专管员任命文件(样本)
- 电子教案与课件:制药过程安全与环保-第5章-制药过程“三废”防治技术
评论
0/150
提交评论