2025建筑工程的施工合同范本

2025建筑工程的施工合同范本正文本合同（以下简称“本合同”）由以下双方于年月日在中华人民共和国（省/市）（县/区）签订：甲方（发包人）：名称：地址：法定代表人：联系方式：乙方（承包人）：名称：地址：法定代表人：联系方式：鉴于甲方拟将工程（以下简称“本工程”）发包给乙方进行施工，乙方具备相应的资质和能力，双方经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4承包范围：1.5工程规模：1.6工程质量要求：第二条施工工期2.1开工日期：年月日2.2竣工日期：年月日2.3总工期：天2.4工期顺延情况：（1）因不可抗力导致的停工；（2）因甲方原因导致的停工；（3）因政府政策或其他第三方原因导致的停工。2.5乙方应按照合同约定的工期完成施工，不得无故拖延。若乙方未能按期完成，甲方有权要求乙方承担违约责任。第三条工程质量3.1工程质量标准：按照现行的国家及地方建筑规范、标准执行，达到级质量要求。3.2材料及设备要求：（1）乙方使用的材料、设备应符合合同约定的质量标准，并提供相关质量证明文件；（2）甲方有权对乙方使用的材料、设备进行检验，若发现不符合要求，甲方有权要求乙方更换或退场。3.3质量验收：（1）乙方应在每个施工阶段完成自检，并向甲方提交自检报告；（2）甲方将组织相关单位进行阶段性验收，乙方应积极配合。3.4质量保修：（1）乙方承诺在工程竣工后提供年的质量保修服务；（2）保修范围包括本工程的施工内容，因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应无条件修复。第四条合合同价款及支付方式4.1合同总金额：人民币元（大写：）。4.2付款方式：（1）合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款，计人民币元；（2）工程进度款支付：按月支付已完成工程量的%，计人民币元；（3）工程竣工验收合格后，支付合同总价的%，计人民币元；（4）质保金：合同总价的%作为质保金，计人民币元，质保期满后无质量问题一次性支付。4.3乙方应按甲方要求提供相应的发票，甲方应在收到发票后日内完成付款。第五条双方权利与义务甲方的权利与义务：5.1提供施工场地及相关资料，确保乙方能够顺利进场施工；5.2审核乙方提交的施工方案、进度计划及质量报告；5.3按合同约定支付工程款；5.4负责协调周边关系，确保施工顺利进行。乙方的权利与义务：5.5按照合同约定的工期、质量完成施工任务；5.6负责施工场地的管理和维护，确保施工安全；5.7配合甲方进行阶段性验收和竣工验收；5.8乙方有权要求甲方按合同约定支付工程款，若甲方未按时支付，乙方有权暂停施工。第六条安全施工6.1乙方应严格遵守安全管理规定，采取有效措施确保施工安全；6.2施工期间发生的安全事故，由乙方承担全部责任；6.3乙方应为施工人员购买意外伤害保险，并承担相关费用；6.4甲方有权对乙方的施工安全进行检查，若发现安全隐患，有权要求乙方立即整改。第七条违约责任7.1甲方违约责任：（1）未按合同约定支付工程款，每逾期一日，按逾期金额的%支付违约金；（2）未按合同约定提供施工场地或资料，导致施工延误，工期相应顺延。7.2乙方违约责任：（1）未按合同约定工期完成施工，每逾期一日，按合同总价的%支付违约金；（2）施工质量未达到约定标准，甲方有权要求乙方返工，返工费用由乙方承担；（3）因乙方原因导致的安全事故，乙方应承担全部责任并赔偿由此造成的损失。第八条争议解决8.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决；8.2协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条其他条款9.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；9.2本合同自双方签字盖章之日起生效；9.3本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力；9.4本合同附件包括：，作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签