2025水利工程施工合同研讨

2025水利工程施工合同研讨正文一、总则本合同由以下双方于年月日在签订：甲方（发包方）：地址：法定代表人：联系方式：乙方（承包方）：地址：法定代表人：联系方式：鉴于甲方为工程的合法发包方，乙方为具有相应资质的施工单位，双方依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《水利工程施工合同条件》等相关法律法规，经友好协商，就水利工程施工事宜达成一致，并签订本合同。二、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：（具体描述工程内容，如堤防加固、河道整治、水利枢纽建设等）。工程规模：（如总长度、总占地面积、总库容等）。承包范围：（详细说明乙方承包的具体施工内容，包括但不限于土建工程、机电设备安装、附属设施等）。工期要求：总工期为日历天，计划开工日期为年月日，计划竣工日期为年月日。三、双方的权利与义务（一）甲方的权利与义务提供资料与审批：甲方应向乙方提供工程所需的地质勘察报告、设计图纸、技术标准等文件，并在收到乙方提交的开工申请后个工作日内完成审批工作。支付工程款：甲方应按照合同约定的进度和比例向乙方支付工程款，并在工程竣工验收合格后按照合同约定支付剩余款项。协助施工：甲方应协调地方政府、周边居民及其他相关单位，为乙方施工提供便利条件。监督与检查：甲方有权对乙方的施工过程进行监督与检查，确保工程质量和施工安全。（二）乙方的权利与义务施工准备：乙方应按照合同要求编制施工组织设计、进度计划和安全技术措施，并在开工前提交甲方审批。按图施工：乙方应严格按照设计图纸、技术标准和施工规范进行施工，不得擅自更改设计内容。质量保证：乙方应建立质量保证体系，确保工程施工质量达到国家或行业的验收标准。安全管理：乙方应严格遵守安全生产法律法规，采取有效措施防止施工安全事故的发生。进度控制：乙方应按照合同约定的工期要求组织施工，确保工程按时完成。环境保护：乙方应采取有效措施，减少施工对周边环境的影响，防止水土流失和环境污染。四、工程管理项目经理：乙方应指派一名项目经理，全权负责工程的施工管理，并确保其在岗履职。项目经理名单应在开工前提交甲方备案。监理工程师：甲方有权委托监理单位对工程施工进行监理，乙方应积极配合监理工程师的工作。隐蔽工程验收：隐蔽工程验收应在施工前通知甲方或监理工程师到场检查，未经验收合格不得进行下一道工序施工。签证与索赔：乙方因设计变更、不可抗力等因素导致的停工、窝工或损失，应在事件发生后日内向甲方提出签证或索赔申请。五、工程质量与验收质量标准：本工程执行的质量标准为（如《水利水电工程施工质量检验与评定标准》）。验收程序：工程验收分为分部验收、单位工程验收和竣工验收，具体程序按照水利部《水利工程验收规程》执行。质保期：工程竣工验收合格后，乙方对工程质量负有保修责任，质保期为年。质量争议：如双方对工程质量产生争议，可委托第三方具有资质的检测机构进行检测，检测费用由责任方承担。六、工程进度进度计划：乙方应编制详细的施工进度计划，并在开工前提交甲方审批。进度调整：如因甲方原因或不可抗力导致工期延误，乙方有权要求顺延工期；如因乙方原因导致工期延误，甲方有权要求乙方赔偿损失。进度检查：甲方有权对乙方的施工进度进行检查，如发现进度严重滞后，可要求乙方采取有效措施加快施工进度。七、安全生产与环境保护安全生产：乙方应建立健全安全生产责任制，配备专职安全管理人员，严格遵守《安全生产法》《水利水电工程施工安全管理规定》等相关法律法规。环境保护：乙方应采取有效措施，减少施工对周边环境的影响，防止水土流失、噪音污染、扬尘污染等。施工产生的废弃物应按照规定进行处理。八、合同价款与支付合同总价：本合同总价为人民币元（大写：），其中：（1）工程直接费：元；（2）间接费：元；（3）利润：元；（4）税金：元。支付方式：（1）预付款：合同签订后，甲方支付合同总价的％作为预付款，即人民币元；（2）进度款：按月支付，进度款支付比例为当月完成工程量的％；（3）竣工验收款：工程竣工验收合格后，甲方支付至合同总价的％；（4）质保金：剩余％作为质保金，质保期满后无质量问题一次性支付。变更调整：如工程内容发生变更，双方应另行签订补充协议，调整合同价款。九、变更与解除合同变更：因设计变更、政策调整或不可抗力等因素，双方可协商变更合同内容。合同解除：如一方严重违约导致合同无法履行，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿损失。十、违约责任甲方违约：如甲方未按合同约定支付工程款或未按约定提供施工条件，应承担违约责任，并支付违约金人民币元。乙方违约：如乙方未按合同约定完成施工任务或未达到质量标准，应承担违约责任，并支付违约金人民币元。十一、争议解决因本合同引起的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。十二、其他条款合同份数：本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。附件：本合同附件包括，与本合同具有同等法律效力。十三、补充条款双方可根据实际情况另行约定如下补充条款：