钢结构工程建设工程施工合同(2025版)

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

钢结构工程建设工程施工合同(2025版)本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方地址1.4合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程建设工期3.工程内容3.1主要工程内容3.2辅助工程内容3.3其他工程内容4.工程质量要求4.1质量标准4.2质量检验4.3质量责任5.工程进度5.1工程进度计划5.2进度调整5.3进度延误责任6.工程造价6.1工程造价组成6.2工程造价计算方法6.3工程造价调整7.付款方式7.1付款比例7.2付款时间7.3付款方式7.4付款条件8.工程变更8.1工程变更范围8.2工程变更程序8.3工程变更费用9.工程验收9.1验收标准9.2验收程序9.3验收责任10.保修责任10.1保修期限10.2保修内容10.3保修责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除责任14.合同生效及其他14.1合同生效14.2合同附件14.3其他约定第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方地址1.4合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称：钢结构建设工程2.2工程地点：市区街道2.3工程规模：总建筑面积平方米，钢结构面积平方米2.4工程类型：工业钢结构建筑2.5工程建设工期：自合同签订之日起个月内完成3.工程内容3.1主要工程内容：钢结构制作、安装，屋面、墙面围护系统，室内装修等3.2辅助工程内容：电气、给排水、暖通空调等配套工程3.3其他工程内容：临时设施搭建，现场垃圾清运等4.工程质量要求4.1质量标准：符合国家及行业相关质量标准，达到优良等级4.2质量检验：按照国家及行业相关质量检验规定进行4.3质量责任：承包方对工程的质量负责，确保工程质量达到合同约定标准5.工程进度5.1工程进度计划：详见附件一5.2进度调整：因不可抗力等原因导致工程进度延误，双方应协商一致后调整进度计划5.3进度延误责任：因承包方原因导致工程进度延误，承包方应承担相应责任6.工程造价6.1工程造价组成：详见附件二6.2工程造价计算方法：按工程量清单计价6.3工程造价调整：因政策调整、市场价格变动等原因导致工程造价发生变化，双方应协商一致后调整7.付款方式7.1付款比例：合同签订后，预付款为合同总额的%，进度款按实际完成工程量比例支付，竣工结算后支付尾款7.2付款时间：预付款在合同签订后个工作日内支付；进度款在每月底前支付；尾款在工程验收合格后个工作日内支付7.3付款方式：银行转账7.4付款条件：工程进度符合合同约定，且验收合格8.工程变更8.1工程变更范围：因设计变更、现场条件变化、政府要求等引起的工程量增减、工程内容调整等8.2工程变更程序：变更需经双方协商一致，并由监理工程师审核确认后，以书面形式通知承包方8.3工程变更费用：变更费用按实际发生计算，并纳入合同总价调整9.工程验收9.1验收标准：按照国家及行业相关验收标准执行，确保工程质量、安全、环保等符合要求9.2验收程序：工程验收分为分项验收、分部验收和竣工验收，由监理工程师组织，承包方、业主代表等相关人员参加9.3验收责任：承包方负责组织施工质量自检，监理工程师负责监督验收，验收不合格的工程，承包方应立即整改10.保修责任10.1保修期限：自竣工验收合格之日起，钢结构主体结构保修期为年10.2保修内容：因设计、施工等原因造成的质量问题，承包方应负责维修或更换10.3保修责任：承包方在保修期内应提供必要的维修服务，确保工程正常使用11.违约责任11.1违约情形：包括未按时完成工程、质量不合格、未按规定进行工程变更、未按时付款等11.2违约责任承担：违约方应承担违约责任，包括赔偿损失、支付违约金等11.3违约金：违约金按合同约定比例计算，最高不超过合同总额的%12.争议解决12.1争议解决方式：争议双方应友好协商解决，协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼12.2争议解决机构：双方协商确定的仲裁委员会或人民法院12.3争议解决程序：按照相关法律法规及仲裁规则或诉讼程序进行13.合同解除13.1合同解除条件：包括一方违约、不可抗力、合同目的无法实现等13.2合同解除程序：合同解除需书面通知对方，并经双方协商一致13.3合同解除责任：因一方违约导致合同解除的，违约方应承担相应责任14.合同生效及其他14.1合同生效：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效14.2合同附件：附件一：工程进度计划；附件二：工程造价组成14.3其他约定：本合同未尽事宜，双方可另行协商补充，补充协议与本合同具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，为提供专业服务、协调利益关系或完成特定任务而介入合同关系的独立第三方机构或个人，包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、项目管理公司等。15.1.2第三方介入的目的包括但不限于：a.监督工程质量、进度和造价；b.提供专业咨询和技术支持；c.协调合同双方的争议；d.完成合同约定的其他任务。15.2第三方介入程序15.2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订相应的合作协议。15.2.2第三方介入前，甲乙双方应就第三方的职责、权限、费用及责任进行明确约定。15.3第三方责任限额15.3.1第三方的责任限额应根据其提供的专业服务的性质、范围和风险进行合理设定。15.3.2第三方的责任限额应在合作协议中明确，并在合同中予以引用。15.4第三方责任划分15.4.1第三方在合同关系中的责任仅限于其提供的专业服务，不承担甲乙双方因合同履行而产生的直接责任。15.4.2第三方在执行任务过程中，若因自身原因导致合同目标未达成，应承担相应的违约责任。15.4.3第三方在执行任务过程中，若因不可抗力等原因导致合同目标未达成，不承担违约责任。16.甲乙方额外条款16.1甲方额外条款16.1.1甲方应确保第三方提供的专业服务符合合同要求，并对第三方的工作进行监督。16.1.2甲方应支付第三方按照合作协议约定的费用。16.1.3甲方应配合第三方完成合同约定的任务，并提供必要的协助。16.2乙方额外条款16.2.1乙方应遵守第三方的专业建议，并在必要时调整施工方案。16.2.2乙方应配合第三方进行工程质量、进度和造价的监督工作。16.2.3乙方应提供第三方所需的施工资料和条件，确保第三方能够顺利开展工作。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的划分：a.第三方仅对甲方负责，提供专业服务，甲方对第三方的服务进行监督和评价。b.第三方的服务费用由甲方支付，甲方有权要求第三方提供相应的服务成果。17.2第三方与乙方的划分：a.第三方对乙方的工作进行监督和指导，乙方应遵守第三方的专业建议。b.第三方不直接参与施工过程，乙方对施工质量、进度和造价承担直接责任。c.第三方对乙方的施工工作进行评价，但乙方对施工质量、进度和造价的最终责任不因第三方评价而免除。17.3第三方与其他各方的划分说明：a.第三方不参与甲乙双方的权利义务关系，其服务不构成甲乙双方之间的合同义务。c.第三方在合同履行过程中的任何行为，均不代表甲乙双方的意思表示，甲乙双方对第三方的行为不承担连带责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程进度计划详细要求：包含工程各阶段的起止时间、关键节点、预计完成时间等。说明：工程进度计划是合同履行的重要依据，双方应严格按照计划执行。2.附件二：工程造价组成详细要求：详细列出工程造价的构成部分，包括直接费用、间接费用、利润等。说明：工程造价组成是确定工程付款依据的重要文件，双方应共同确认。3.附件三：第三方合作协议详细要求：明确第三方在合同中的职责、权限、费用及责任。说明：第三方合作协议是第三方介入合同履行的重要文件，双方应共同签署。4.附件四：工程变更记录详细要求：记录工程变更的原因、内容、费用及双方确认情况。说明：工程变更记录是调整工程造价和工程进度的重要依据。5.附件五：工程质量检验报告详细要求：包含工程质量检验的日期、项目、结果等。说明：工程质量检验报告是确保工程质量的重要文件。6.附件六：工程验收报告详细要求：记录工程验收的日期、项目、结果等。说明：工程验收报告是工程竣工验收的重要文件。7.附件七：付款凭证详细要求：包含付款日期、金额、用途等。说明：付款凭证是证明付款行为的重要文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按时完成工程：承包方未按合同约定的时间完成工程。质量不合格：工程不符合合同约定的质量标准。未按规定进行工程变更：未经双方同意擅自变更工程。未按时付款：甲方未按合同约定的时间支付款项。2.责任认定标准：违约